Извещение №197 о запросе котировок на монтаж и наладку систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре icon

Извещение №197 о запросе котировок на монтаж и наладку систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре



Смотрите также:
Автоматизированный охранный комплекс Система охранной сигнализации Охранное видеонаблюдение...
Программа комплексного обеспечения безопасности №...
Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации...
6. действия работников университета при пожаре...
Извещение о размещении муниципального заказа в форме проведения открытого аукциона на право...
Пособие разработано авторским коллективом в составе: канд техн наук Мешалкин Е. А....
Товарно-сырьевая база...
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации...
Республика мордовия администрация рузаевского муниципального района извещение о запросе...
Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах...
Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Монтаж систем...
«Безопасность на железнодорожных переездах»...



скачать

Извещение № 197

о запросе котировок на монтаж и наладку систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре




Дата: 18.11.2010 г.


Заказчик: Федеральное государственное образовательное учреждение всероссийский детский центр «Орлёнок»

Адрес заказчика: 352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ФГОУ ВДЦ «Орлёнок», e-mail: konkurs18@yandex.ru

Федеральное государственное образовательное учреждение всероссийский детский центр «Орлёнок» предусматривает осуществить закупку способом запроса котировки следующие работы.


Требования к качеству работ:

Создание системы пожарной сигнализации должны осуществляться на основании следующих документов:

  • НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

  • НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

  • ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»;

  • РД78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

  • ПУЭ-98 (издание 7) «Правила устройства электроустановок»;

  • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

  • НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

  • НПБ 104-03 «Система оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

  • СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

  • ГОСТ Р 50571.10 96 «Электроустановки зданий»;

  • ГОСТ 12.1030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

  • НПБ 57-97 «Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования»;

  • ГОСТ Р 50009 «Совместимость технических средств электромагнитная»;

  • ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»;

  • СП 3.131302009 «Системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре»;

  • СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

Обеспечить целостность имеющихся элементов архитектуры и дизайна. Ограничить возможность появления пыли и шума при производстве работ.

Ответственность за организацию и соблюдение правил электро – и пожарной безопасности при выполнении работ несет подрядчик;

Подрядчик обеспечивает ежедневную уборку места выполнения работ, при этом вынос мусора производится только в специально отведенных местах;

Стоянку техники и складирование материалов предусмотреть за границей территории ФГОУ ВДЦ "Орленок".

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

  • Безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 17.07.99 № 181-ФЗ;

  • Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать требованиям СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003 г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02»;

  • Безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «Охрана труда и техника безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов;

  • Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: паспорта, технические условия, руководства по эксплуатации. Акт предварительных испытаний. Протоколы испытаний на соответствие НПБ и проекта ТУ. Сертификаты пожарной безопасности. Акт о монтаже и проведении пуско-наладочных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

№№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

^ Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного на 20 лучей.

Количество шлейфов сигнализации – 20, количество программ управления по каждому выходу – 37, емкость внутреннего буфера - 64 события, напряжение питания от 10,2 до 28 В. Потребляемый ток прибором, в дежурном режиме: при питании 24 В: от 200 мА до 400 мА, при питании 12 В: от 300 мА до 600 мА, ток нагрузки шлейфа - 3 мА, управление 5-ю релейными выходами: три релейных выхода типа "сухой контакт" на переключение: с максимальным напряжением до 28 В и током до 2 А или до 80 В и током от 0,1 мА до 50 мА (выходы "реле 1", "реле 2", "реле 3"); два выхода с контролем исправности цепей подключения оповещателей: с максимальным напряжением до 28 В и током до 0,5 А (выходы "реле 4", "реле 5"); рабочий диапазон температур - от минус 30 до +50 °С, габаритные размеры: 230 х 135 х 43 мм, Срок службы прибора -10 лет

шт

2

2

^ Монтаж пульта контроля и управления охранно-пожарный Количество подключаемых к интерфейсу RS-485 устройств - до 127, количество разделов - до 255, количество шлейфов сигнализации, которые могут быть объединены в разделы - до 512, количество пользовательских паролей - до 511, количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов - до 255, объем буфера событий - 1023 сообщений, длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м

напряжение питания - от 10,2 до 28,4 В, типовой ток потребления в дежурном режиме составляет: при напряжении питания 12 В - 50 мА

при напряжении питания 24 В - 25 мА. Клавиатура - 16 клавиш с подсветкой, индикатор - ЖК с подсветкой, 16 символов

Рабочий диапазон температур - от +1 до +40 °С

Габаритные размеры - 146 х 105 х 35 мм, Срок службы прибора -10 лет

шт

1

3

^ Монтаж блока индикации

Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов – 60, количество одноцветных системных индикаторов для отображения принятых сообщений – 8, напряжение питания от 10,2 до 28,0 В, потребляемый ток, в дежурном режиме 200 мА, количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу 127, габаритные размеры: 340 х 170 х 25,5 мм

шт

1




^ Монтаж радиоканального повторителя интерфейса.

Напряжение питания, В - от 10,2 до 28,4, потребляемая мощность, мВт - 600 (12 В ; 50 мА), интерфейсы - RS-232 или RS- 485, скорость передачи по интерфейсам - 9600 бод, длина линии интерфейса RS-485 - до 4000 м, размер передаваемых пакетов по интерфейсам - до 93 байт, Радиоканал: диапазон частот - 2405 -2480 МГц, количество каналов – 16, режим передачи – полудуплексный, задержка, вносимая при передаче по радиоканалу, мс не более – 16, протокол на PHY и MAC уровне - IEEE 802.15.4, топологии построения радиоканала - "точка-точка", "звезда", выходная мощность, мВт - до 100, чувствительность приёмника не хуже, dBm – 97, расстояние между приборами в пределах прямой видимости, м: с внутренней антенной - до 500, с внешней антенной - до 600. Количество приборов в одной сети, шт. - до 127, шифрование пакетов AES 128 – Есть, режим ретрансляции пакетов - Есть , количество повторителей "С2000-РПИ" в цепочке при ретрансляции пакетов (хопов) – 3, габаритные размеры, без внешней антенны - 140х114х25 мм

шт

4

4

^ Монтаж ручного пожарного извещателя

Напряжение питания – от 9 до30 В, Ток потребления в дежурном режиме – 50мкА, сопротивление извещателя в режиме «Пожар» - не более 650 Ом, средний срок службы- не менее 10 лет.

шт

14

5

^ Монтаж извещателя дымового пожарного.

Чувствительность ДИП- задымленность среды с оптической плотностью среды от 0,05 до 0,20 дБ/м;

Диапазон рабочего напряжения питания от9В до 28В; Ток потребления в дежурном режиме, не более 0,080мА: Наличие встроенной оптической индикации в дежурном режиме (проблесковый сигнал); Средний срок службы – не менее 10 лет

шт

12

6

^ Монтаж извещателя пламени

Встроенный чувствительный элемент, IP 41, диапазон температур -10С …+50С, дальность обзора-30м, угол -120гр

шт

47

7

^ Монтаж источника резервированного питания на 12В с аккумуляторной батареей.

Сеть переменного тока 220 (+22, -33) В, 50Гц. Выходное напряжение – 12В. Номинальный ток нагрузки – 1А. Максимальный ток нагрузки -1,6А. Пульсация выходного напряжения-24мВ.

Номинальная емкость аккумулятора 7 А/ч.

шт

3

8

^ Монтаж светового табло «Выход».

Напряжение питания от 9 до 30В, ток потребления- 25 мА. Средний срок службы не менее 10 лет

шт

19

9

^ Установка светосигнального устройства.

Питание от 10,2В до 13,8В, ток потребления звук- 90мА, свет – 40мА, уровень звукового давления на расстоянии 1 м 105 Дб

шт

2

10

^ Монтаж сигнального устройства (сирены)

Рабочее напряжение 12В, уровень звукового давления 110Дб

шт

12

11

^ Монтаж кабель-канала из поливинилхлорида 20х10.

размер 20мм на 10 мм, полезное сечение 180 мм2, двойной замок на крышке и коробе.

м

590

12

Укладка в кабель-канал провода сечением 2х0,5.

огнестойкий кабель, класс пожарной опасности кабеля по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2. кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005)

м

650

13

Укладка в кабель-канал провода сечением 1х2х0,8.

огнестойкий кабель, класс пожарной опасности кабеля по классификации ГОСТ Р 53315-2009 - П1.1.2.2.2. кабель не распространяет горение при групповой прокладке по категории А (ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005)

м

140

14

Кабель силовой не распространяющий горение сечением 3х1,5

Номинальное постоянное напряжение, (кВ) - 1.0

Токовые нагрузки – 31 А

м

20

15

Установка выключателя-автомата 5 А с коробкой

Соответствует стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ 641.235.003. номинальное напряжение 230/400 В частотой 50 Гц, номинальный ток 5А, номинальная отключающая способность 4500 А, напряжение постоянного тока 48В, диапазон рабочих температур -40, +50 0С.

м

3

16

^ Установка ограничительных сопротивлений 2,2 кОм

шт

59

17

Сверление сквозных отверстий

шт

20

18

^ Произвести пуско-наладочные работы

канал

30

Год изготовления предлагаемых к поставке и монтажу товаров должен быть не ранее 2010.

^ Не допускается подача предложения на частичное выполнение работ, оказание услуг (только на часть указанного в заказе объема) по какому-либо виду работ, услуг.

Источник финансирования: федеральный бюджет.

Срок выполнения: в срок до 20.12.2010 г.

Максимальная цена контракта составляет: 495 000 рублей. Цена предлагаемых работ должна быть указана с учётом стоимости материалов, получение всех необходимых согласований; монтажных и пуско-наладочных работ, сдачи объекта в эксплуатацию с присутствием органов Госпожнадзора, затрат на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением условий контракта.

Оплата: по факту выполнения работ срок до 31 декабря текущего года, на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и предоставленных подрядчиком счета, счета фактуры.

Требования к объему гарантии: на все виды выполненных работ, применяемые материалы. В течение гарантийного срока гарантия распространяется на все выявленные дефекты, возникшие не по вине Заказчика. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованными Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов

Срок гарантии: на работы - не менее 12 месяцев лет со дня подписания сторонами акта выполненных работ, на оборудование в соответствии с документами производителя.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении выше указанных работ, просим представить до 17 час. 30.11.2010 года по адресу 352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ФГОУ ВДЦ «Орлёнок», Администрация, Финансовый отдел котировочную заявку (Приложение № 1).

Требование к участнику размещения заказа: Участник размещения заказа не должен быть занесен в реестр недобросовестных поставщиков.

При проведении запроса котировок какие – либо переговоры заказчика с участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Запрос котировок проводится для субъектов малого предпринимательства. В связи с чем, участник размещения заказа должен соответствовать требованиям пунктов 1-3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Срок подписания победителем государственного контракта: в случае выбора Заказчиком Вашей организации для заключения Государственного контракта в качестве исполнителя работ, Вам надлежит подписать Государственный контракт не ранее 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировки цен не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Оформление и представление котировочной заявки: Котировочные заявки от участников размещения заказа принимаются по адресу 352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ФГОУ ВДЦ «Орленок», Администрация, финансовый отдел. В связи с тем, что на территории ФГОУ ВДЦ «Орленок» обеспечивается пропускной режим, для того, что бы подать котировочную заявку нарочным, участник размещения заказа заблаговременно должен направить Заказчику по факсу (86167) 92708 заявку на оформление пропуска на лицо (фамилия, имя, отчество паспортные данные), направляемое для подачи котировочной заявки (для подачи сведений в Службу обеспечения внутриобъектового режима Центра). Пропуск оформляется при наличии действующего паспорта.

Котировочные заявки подаются в письменной форме или в форме электронного документа, подписанного в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подача заявок по факсу или в электронной форме без подписания в соответствии с законодательством Российской Федерации не допускается.

Форма котировочной заявки представлена в Приложении 1, язык котировочной заявки - русский. Котировочная заявка должна быть заполнена по всем пунктам, содержать виды и объемы предлагаемых к выполнению работ, конкретное наименование, марку, характеристик предлагаемых к применению материалов подписана руководителем, иным должностным лицом (работником) Участника размещения заказа при наличии у него на то соответствующих полномочий (уполномоченное лицо) и скреплена оригинальной печатью. Формулировка в виде указания наименования товаров (работ, услуг) со словами «или эквивалент» в  котировочной заявке не допускается; такая котировочная заявка не рассматривается и отклоняется комиссией, как не соответствующая требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. При оформлении заявки и заполнении установленных форм воспроизведение подписи с помощью факсимиле не допускается. Котировочная заявка, подаваемая в электронном виде должна по содержанию соответствовать заявке на бумажном носителе, требования к которой установлены настоящим извещением. Котировочная заявка в электронном виде должна быть подписана электронной цифровой подписью лица имеющего право подписи и представления интересов организации – участника размещения заказа, в соответствие с Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». Для электронной цифровой подписи должны быть соблюдены следующие условия:

- должна быть подтверждена в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- сертификат ключа электронной цифровой подписи не утратил силу (действует) на момент подписания заявки.

Котировочные заявки, поданные с неполным указанием сведений, требуемых к заполнению в форме, будут отклонены.

Сведения, которые содержатся в заявках и сопутствующих документа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, завизированных лицом, подписавшим котировочную заявку, или уполномоченным лицом.

При наличии в котировочной заявке несоответствий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложения цены котировочной заявки, превышающей максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, комиссия не рассматривает и отклоняет такие котировочные заявки.
Арифметические неточности и ошибки, допущенные участником размещения заказа при составлении котировочной заявки, рассматриваются комиссией как несоответствие котировочной заявки условиям, указанным в запросе котировок.

Отношения между Участниками, Заказчиком и Комиссией, которые могут возникнуть в ходе проведения запроса котировок, не отраженные в настоящем извещении, регулируются соответствующими нормами Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действующим законодательством Российской Федерации.


Приложение: форма котировочной заявки, проект государственного контракта.


^ Председатель комиссии по размещению

заказов на поставки товаров, выполнение

работ, оказание услуг А. В. Меляков


оформляется на бланке участника размещения заказа Приложение № 1 к извещению

о запросе котировок

Дата:

Кому: Генеральному директору

ФГОУ ВДЦ «Орленок»

А. В. Джеусу


^ Котировочная заявка


Настоящей заявкой, _________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________, действующего

(должность и Ф.И.О., лица подписывающего котировочную заявку)

на основании_______________________________ предлагает выполнить следующие работы:

(Устава, доверенности, свидетельства)


Наименование, характеристики и объемы работ:

№№

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1

Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного на 20 лучей.

шт

2

2

Монтаж пульта контроля и управления охранно-пожарный

шт

1

3

Монтаж блока индикации

шт

1




Монтаж радиоканального повторителя интерфейса.

шт

4

4

Монтаж ручного пожарного извещателя

шт

14

5

Монтаж извещателя дымового пожарного.

шт

12

6

Монтаж извещателя пламени

шт

47

7

Монтаж источника резервированного питания на 12В с аккумуляторной батареей.

шт

3

8

Монтаж светового табло «Выход».

шт

19

9

Установка светосигнального устройства.

шт

2

10

Монтаж сигнального устройства (сирены)

шт

12

11

Монтаж кабель-канала из поливинилхлорида 20х10.

м

590

12

Укладка в кабель-канал провода сечением 2х0,5.

м

650

13

Укладка в кабель-канал провода сечением 1х2х0,8.

м

140

14

Кабель силовой не распространяющий горение сечением 3х1,5

м

20

15

Установка выключателя-автомата 5 А с коробкой

м

3

16

Установка ограничительных сопротивлений 2,2 кОм

шт

59

17

Сверление сквозных отверстий

шт

20

18

Пуско-наладочные работы

канал

30


Создание системы пожарной сигнализации будет осуществляться на основании следующих документов:

  • НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

  • НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

  • ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности»;

  • РД78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

  • ПУЭ-98 (издание 7) «Правила устройства электроустановок»;

  • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

  • НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

  • НПБ 104-03 «Система оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

  • СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

  • ГОСТ Р 50571.10 96 «Электроустановки зданий»;

  • ГОСТ 12.1030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

  • НПБ 57-97 «Приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Помехоустойчивость и помехоэмиссия. Общие технические требования»;

  • ГОСТ Р 50009 «Совместимость технических средств электромагнитная»;

  • ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками»;

  • СП 3.131302009 «Системы оповещения управления эвакуации людей при пожаре»;

  • СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».


______________________________ гарантирует обеспечить целостность имеющихся

(наименование участника размещения заказа)

элементов архитектуры и дизайна; ограничить возможность появления пыли и шума при производстве работ; нести ответственность за организацию и соблюдение правил электро – и пожарной безопасности при выполнении работ; ежедневную уборку места выполнения работ с выносом мусора только в специально отведенных местах; стоянку техники и складирование материалов предусмотреть за границей территории ФГОУ ВДЦ "Орленок".


Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров

^ Наименование товара с указанием товарного знака

Качественные характеристики с указанием точных параметров, год изготовления

Ед. изм.

Кол-во


























Общая стоимость составляет: ____________________ (сумму указать числом и прописью) руб., в т. ч. НДС ____ % в соответствии с выше приведенным перечнем и объемом работ.


В структуру цены включено:__________________________________________________


Сроки выполнения работ: в срок до 20.12.2010 г.


___________________________________ настоящей котировочной заявкой гарантирует

(наименование участника размещения заказа)

качество работ на все виды выполненных СМР, применяемые материалы в течение 2 лет со дня подписания сторонами акта выполненных работ. В течение гарантийного срока гарантия распространяется на все выявленные дефекты, возникшие не по вине Заказчика.


Сообщаем (ю), что _________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

соответствует требованиям пунктов 1-3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».


С условиями и сроком оплаты выполненной работы, которые определены в извещении от «18» ноября 2010 года № 197 согласны, а именно: Аванс не предусматривается. Оплата осуществляется по факту выполнения работ на основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и после предоставления счета, счета-фактуры в срок до 31 декабря текущего года.


С условиями исполнения государственного контракта, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок № 197 от «18» ноября 2010 года (Проект государственного контракта) согласны.


Представляя настоящую котировочную заявку, мы признаем, что несем обязательства и ответственность, предусмотренные действующим законодательством о размещении заказов.


Наименование участника размещения заказа:




Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)




Телефон/факс




ИНН / КПП:




Банковские реквизиты:




Фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего котировочную заявку:




Подпись:




Дата:




^ МЕСТО ПЕЧАТИ


Проект

Государственный контракт


ФГОУ «Орленок» « » 2010 г.


Федеральное государственное образовательное учреждение Всероссийский детский центр «Орленок», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора Джеуса Александра Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, __________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает на основании протокола №____ от г., а Подрядчик принимает на себя обязательство за свой риск выполнить работы по ________________________, согласно утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком сметы № ____ (Приложение № 2).

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации в установленном порядке.


^ 2. Стоимость работ по контракту.

2.1. На момент заключения настоящего Контракта стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту составляет ________ руб. (указать цифрами и прописью), в том числе НДС 18% - __________________ руб. (___________________________ рублей ___ коп.).

2.2. В состав стоимости Контракта входят причитающееся вознаграждение Подрядчику и компенсация его издержек, необходимых для выполнения обязательств по настоящему Контракту, включая все налоги, сборы и пошлины, которые обязан платить Подрядчик.

2.3. В состав стоимости Контракта включаются затраты по выполнению работ, включая стоимость материалов и их доставку к месту производства работ, уплату НДС и других налогов и обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на гарантийное обслуживание, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта и полного проведения работ..

2.4. Стоимость Контракта является фиксированной на весь срок исполнения настоящего Контракта.

Цена Контракта подлежит соразмерному уменьшению, если Заказчик по причине невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчиком вынужден выполнить за него часть работ или устранить недостатки в работах собственными силами или силами иного подрядчика.

Работы, выполненные Подрядчиком с отступлением от предусмотренных Контрактом условий без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.


^ 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: дата подписания настоящего контракта.

Окончание работ: __ календарных дней с даты подписания настоящего контракта.

Общая продолжительность работ составляет дня.

3.2. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков ремонтно-строительных работ.

3.3. Работы по настоящему контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с календарным планом работ (приложение № 1) и с учетом положений п.2.1 ,п.2.2.

3.4. Указанные выше сроки не включают в себя гарантийный срок выполненных работ. Датой начала гарантийного срока является дата подписания Сторонами акта приемки Объекта.

3.5. При возникновении обстоятельств, предусмотренных статьей 10 настоящего Контракта, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, установленные настоящей статьей сроки могут быть изменены по соглашению Сторон соразмерно этому времени в соответствии с положениями статьи 10 настоящего Контракта.


^ 4. Порядок расчетов по контракту.

4.1. Настоящий Контракт финансируется за счет средств федерального бюджета.

4.2.Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

4.3. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ в течение срок до 30 декабря текущего года после подписания актов выполненных работ. Условием платежа по выполненным Работам является представление Подрядчиком Заказчику акта приемки выполненных работ, счета – фактуры и счета с указанием в них общей цены выполненных за расчетный период работ. Указанные документы представляются в трех экземплярах, приемка работ и сдача объекта в эксплуатацию осуществляются в присутствии органов Госпожнадзора.

4.3. Заказчик в течение 10-х дней после получения счета и актов о выполненных работах осуществляет их проверку на соответствие условиям настоящего Контракта и, при согласии направляет их в финансирующий орган для перевода подлежащих оплате сумм на счет Подрядчика. При несоответствии представленных Подрядчиком документов требованиям пункта 4.2 настоящей статьи, а также несоответствии содержащихся в них сумм и объемов выполненных Работ фактическим данным, Заказчик возвращает их Подрядчику с мотивированным отказом и указанием срока повторного представления документов.

Для разрешения возникших противоречий на месте Заказчик обеспечит прибытие на Объект своего представителя.

4.4. Все текущие платежи и расчеты производятся в пределах 95% от стоимости выполненных по актам Ф-2 работ, 5 % выплачиваются Заказчиком при окончательном расчете.

4.5. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится по факту выполнения работ в срок до 30 декабря текущего года после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, при наличии соответствующего финансирования.

4.6. Расчеты за машины и механизмы Заказчика, отработанные у Подрядчика производятся по распорядительному письму и справке, согласованным в установленном порядке Заказчиком, с выставлением счетов на оплату.

4.7. Подрядчик оплачивает счета за машины, проживание, коммунальные и прочие услуги, оказанные ему Заказчиком, в течение 5 дней со дня выставления счета путем перечисления денег на счет Заказчика или наличным платежом.

^ 5. Обязательства подрядчика.

5.1. Подрядчик выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, и сдаст объект в установленный срок.

5.2. После вступления настоящего контракта в силу Подрядчик обязан прибыть в ФГОУ ВДЦ «Орленок» и в срок не более 2-х дней, оформить полученные от Заказчика акт - допуск на производство работ на территории ФГОУ ВДЦ «Орленок» и акт приема строительной площадки в 2-х экземплярах. Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ по контракту только после передачи Заказчику 1-го экземпляра вышеуказанных документов, оформленных надлежащим образом.

5.3. Подрядчик обязан в соответствии с Положением о пропускном режиме Центра оформить временные пропуска на территорию Центра для сотрудников и автотранспорта, задействованных в СМР на период производства работ.

5.4. Подрядчик обеспечит:

производство работ в полном соответствии с техническим заданием, графиком производства работ и действующими нормами и правилам, без нарушений технического состояния оборудования Заказчика;

поставку на Объект необходимых материалов, инженерного оборудования, запасных, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов к нему, изделий, конструкций, комплектующих изделий, инструментов, инвентаря и строительной техники, осуществит их приемку, разгрузку, складирование и подачу для производства Работ. Все таможенные расходы и сборы за материалы, изделия и оборудование, ввозимые на территорию Российской Федерации и поставляемые Подрядчиком, Подрядчик оплачивает самостоятельно;

качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием и действующими нормами и техническими условиями;

ограждение на Объекте и общий порядок на его территории;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.5. В ходе производства работ Подрядчик выполнит на строительной площадке необходимые мероприятия:

по технике безопасности;

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

при эксплуатации электроустановок согласно межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) РМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 раздел 13. с обязательным прохождением инструктажа и регистрацией в отделе охраны труда и ПБ.

5.6 Подрядчик обязан:

за 5 дней до начала выполнения отдельных этапов Работ предоставить Заказчику за свой счет образцы материалов для проведения испытаний и оценки их качества. Количество и размеры предоставляемых образцов будут предварительно согласованы с Заказчиком;

выполнять требования правил пожарной безопасности и соблюдать внутренний противопожарный режим на строительной площадке согласно ППБ-01-03;

получить технические условия на производство работ в электроустановках у Главного энергетика ФГОУ ВДЦ «Орленок»;

производство шумных работ должно согласовывать дополнительно с Заказчиком, в соответствии с производственной программой Заказчика;

ежедневно производить приведение в порядок рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов;

на местах выполнения работ иметь огнетушители;

отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков производить только по предварительному согласованию с Заказчиком;

при проведении работ с огнем оформлять соответствующее разрешение на их производство.

5.7. Подрядчику необходимо немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставляемых Заказчиком материалов, и т.д.

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.8. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

5.9. Подрядчик обязан передать по окончании работ Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах, в том числе: паспорта, технические условия, руководства по эксплуатации на установленные материалы, оборудование. Акт предварительных испытаний. Протоколы испытаний на соответствие НПБ и проекта ТУ. Сертификаты пожарной безопасности. Акт о монтаже и проведении пуско-наладочных работ. Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.10. Подрядчик обязан выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные, в других статьях настоящего контракта.

5.11. Подрядчик передает Заказчику материалы, полученные от разборки, пригодные для дальнейшего использования с вывозом на склад и передачей по акту ответственному лицу Заказчика.

5.12. Подрядчик является собственником отходов производства, непригодных для дальнейшего использования, и потребления, в результате деятельности которого они образовались. Отходы производства и потребления, оформленные актом, Подрядчик вывозит собственными силами или заключает договор со специализированной организацией. Плата за негативное воздействие осуществляется Подрядчиком самостоятельно в полном объеме. Оплата за вывоз и утилизацию строительного мусора производится при наличии соответствующих документов, подтверждающих фактические расходы и договорных отношений с собственником свалки.

5.13. Подрядчик, при использовании тепловой энергии ФГОУ ВДЦ «Орленок», обязан установить узел учета потребления тепловой энергии и оплатить потребленную тепловую энергию согласно показаниям счетчика по утвержденным тарифам на день оплаты.

5.14. Подрядчик, при использовании электроэнергии ФГОУ ВДЦ «Орленок», обязан установить узел учета потребления электроэнергии и компенсировать потребленную электроэнергию согласно показаниям счетчика по утвержденным тарифам на день компенсации.

5.15. При необходимости, по согласованию с Заказчиком, Подрядчик может установить бытовые помещения для своих работников на период производства работ на территории Центра в счет учтенных сметной документацией к контракту временных зданий и сооружений и оплатить Заказчику за использование канализации, водопровода и т.д. по утвержденным текущим тарифам ФГОУ ВДЦ «Орленок.

5.16. Подрядчик гарантирует соблюдение его работниками (сотрудниками):

правил поведения на территории ВДЦ «Орленок» согласно нормативным правовым актам Российской Федерации и локальным нормативным актам, принятыми Администрацией Центра;

выполнение требований охраны труда;

обеспечить безопасное производство работ;

разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных условия труда и выполнять их в процессе работы;

выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском;

выполнять работы силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;

назначить лиц, ответственных за обеспечение охраны труда;

организовать допуск персонала к работам, в том числе в зонах постоянно или потенциально опасных производственных факторов;

обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их применение;

содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, предоставляемые для договорных работ, в чистоте и порядке;

обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

направлять персонал, направляемый для работы на оборудовании и территории Центра, на вводный инструктаж в отдел охраны труда и окружающей среды ВДЦ «Орленок»;

обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности организации работ должностными лицами;

обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний комиссий Заказчика;

выполнение требований пожарной безопасности;

соблюдение общественного порядка на территории ВДЦ «Орленок»;

запрета на употребление спиртных напитков на территории ВДЦ «Орленок»;

запрета на курение табачных изделий вне установленных мест на территории ВДЦ «Орленок».

5.17. При проведении контрольных проверок инспектирующими организациями принимать участие и нести полную ответственность наряду с Заказчиком.

5.18. Назначить ответственное лицо, которое будет осуществлять контроль за ходом и качеством выполнение работы и за соблюдением сроков их выполнения, а также предоставить письменное уведомление Заказчику о назначенном ответственном лице. .

^ 6. Обязательства Заказчика.

6.1. Заказчик в 3 - дневный срок со дня подписания настоящего контракта обязан передать Подрядчику акт-допуск на производство работ и акт передачи строительной площадки для дальнейшего его оформления Подрядчиком

6.2. Заказчик обязан предоставить Подрядчику на период выполнения работ и до их завершения строительную площадку, пригодную для производства работ согласно оформленному в надлежащем порядке Подрядчиком акту - допуску:

определить границы производственных территорий, участков работ и рабочих мест, предоставляемых Подрядчику для производства договорных работ;

обеспечить подготовку оборудования и коммуникаций (отключение/включение, поддержание установленных режимов работы действующего оборудования) при работах Подрядчика на нем или вблизи его на территории подразделения, обеспечивающую безопасность проведения работ на предоставленной Подрядчику территории;

обеспечить допуск персонала Подрядчика к работам в зоне действия оборудования;

провести и оформить вводный инструктаж работникам Подрядчика при допуске к работам на территории структурного подразделения Центра.

6.2. Заказчик обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделах 2, 4.

6.3. Заказчик оплачивает подрядчику командировочные расходы в сумме 100 руб. в сутки и проезд от места проживания до пос. Новомихайловский по фактическим затратам, в пределах нормативных трудозатрат при предоставлении подтверждающих документов и резерве средств по указанным статьям в смете к контракту.

6.4. В целях обеспечения работ на Объекте Заказчик осуществляет следующие функции и полномочия:

6.4.1. Наблюдение за процессом работ и ее обеспечение со стороны управленческих структур:

- обеспечивает своевременное решение возникающих в ходе выполнения работ вопросов технического или административного характера;

- обеспечивает своевременное выявление всевозможных причин, сдерживающих ход выполнения работ Объекта, и вырабатывает рекомендации по их устранению;

- осуществляет централизованный учет расходования денежных средств.

6.4.2. Осуществление непосредственного контроля и надзора за ходом выполнения работ на Объекте:

- контролирует выполнение Подрядчиком всех Работ;

- контролирует выполнение Подрядчиком графика выполнения работ;

- осуществляет проверку, согласование и утверждение представляемой Подрядчиком проектно-сметной документации, включая входной контроль Рабочей документации;

- рассматривает и утверждает Рабочую документацию по мере ее представления Подрядчиком;

- контролирует качество используемых материалов, оборудования, расходных материалов в соответствии с условиями настоящего Контракта и спецификациями;

- осуществляет контрольные обмеры выполненных Подрядчиком Работ;

- составляет перечни дефектов и незавершенных Работ в ходе выполнения работ и в течение гарантийного срока его эксплуатации и контролирует устранение указанных недостатков;

- освидетельствует все Работы, которые будут вскоре закрыты или выведены из зоны видимости;

- осуществляет промежуточную приемку ответственных конструкций, Скрытых работ и испытания инженерных систем с составлением соответствующих актов;

- проводит анализ выполнения Подрядчиком календарных планов, графиков производства работ и иных документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

- проводит проверку и согласование предусмотренных настоящим Контрактом документов, планов, графиков, актов, отчетов, согласовывает и устанавливает сроки их подготовки и представления в соответствии с условиями настоящего Контракта и указаниями Заказчика;

- проверяет акты о выполненных Подрядчиком Работах согласно статье 4 настоящего Контракта;

- производит необходимые записи в общем журнале работ;

- обеспечивает назначение и организацию работы рабочей приемочной комиссии.

6.7. Заказчик наделяется правами:

- беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и на Объекте в любое время производства Работ;

- привлекать (при необходимости) группы экспертов по выполненным работам;

- принимать не противоречащие нормативным правовым актам Российской Федерации и условиям настоящего Контракта решения по вопросам, связанным с работами на Объекте;

- давать указания Подрядчику и предъявлять к нему требования, которые не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательства в его административно-хозяйственную деятельность, в том числе:

- удалять с Объекта материалы или оборудование, которые не соответствуют условиям настоящего Контракта;

- заменять необходимые материалы и оборудование, которые, не соответствуют настоящему Контракту;

- требовать выполнения заново надлежащим образом любую Работу, которая, не соответствует условиям настоящего Контракта;

- приостанавливать выполнение работ на Объекте;

- требовать от Подрядчика представлять ему необходимые документы, материалы;

- давать инициативные предложения Подрядчику по решению различных вопросов, связанных с работами на Объекте;


^ 7. Имущественная ответственность.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик за нарушение обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

за окончание ремонтных работ после установленного срока по вине Подрядчика - штраф в размере 0,25% от договорной цены контракта за каждый день просрочки;

за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ (срыв графика работ) – неустойку в размере 0,25% стоимости данного вида работ;

за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом – неустойку в размере 0,25% от стоимости работ и конструкции за каждый день просрочки;

за несоблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, защиты окружающей среды – штраф в размере 3% от договорной цены контракта за каждый пункт нарушений главы 5.

7.3. Оплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

7.4. За каждый факт нарушения, указанный в п. 5.17. настоящего контракта Подрядчик выплачивает Заказчику денежный штраф в размере 5000 рублей.

7.5. За несвоевременное освобождение Объекта от мусора и принадлежащего ему имущества (машины, материалы, оборудование) Подрядчик уплачивает штраф в сумме 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день задержки. При этом Заказчик вправе задержать оплату выполненных Работ Подрядчику до даты освобождения им Объекта.

7.6. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в контракте использования либо при отсутствии в контракте соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика, на усмотрение Заказчика:

- безвозмездного устранения недостатков в согласованный Заказчиком срок;

- возмещение расходов на устранение недостатков. Размер указанных расходов определяет Заказчик на основании сметного расчета и дефектовочного акта, составленного в одностороннем порядке, при обязательном письменном уведомлении Подрядчика о дате и времени проведения деффектования.

7.7. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

7.8. Ущерб, причиненный третьему лицу в результате производства работ на Объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.


^ 8.Производство работ.

8.1. В целях оперативного разрешения вопросов, связанных с выполнением условий Государственного контракта, со стороны Заказчика будет осуществляться технический контроль и надзор за ходом выполнения работ и оформление соответствующих документов. Подрядчика на стройке будет представлять руководство, назначенное приказом Подрядчика.

8.2 Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по Календарному плану работ (приложение № 2) согласованному обеими сторонами.

8.3. Заказчик и Подрядчик на Объекте регулярно проводят совещания по согласованию возникающих вопросов, которые протоколируются и в течение 2-х дней направляются Подрядчиком Заказчику

8.4. Все работы, оборудование и материалы, его качество и комплектность должны соответствовать или превышать требования ГОСТ, СТ СЭВ, СНиП, ПУЭ, СанПиН, ПУБЭЛ, ВСН, РД, ППБ, НПБ, СП, норм пожарной безопасности, технической документации предприятия-изготовителя и другим нормативным документам, принятым и действующим в Российской Федерации в области строительства с учетом требований санитарных, пожарных, экологических и других норм, и подтверждаться соответствующими сертификатами, паспортами, разрешениями на применение, документами о пожарной безопасности и другими документами, удостоверяющие их качество. До момента начала работ должны быть представлены сертификаты соответствия и пожарной безопасности, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество применяемых материалов и оборудования. Приобретение материалов (качество, маркировка, место производства, цвет отделочных материалов) должно быть согласовано с Заказчиком.

Материалы, используемые при проведении работ должны сопровождаться документом о качестве, в котором должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;

- наименование, марка и цвет материала;

- номер партии и дата изготовления;

- обозначение стандарта;

- результаты испытаний и подтверждение о соответствии материалов требованиям стандартов;

- указания об особых свойствах материала (пожаровзрывоопасность, токсичность);

8.5. В случае обнаружения дефектно выполненных работ, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет исправить их и привести в соответствие с требуемым качеством, а также устранить любую неполадку, возникшую в результате применения дефектных материалов, что в целом не может повлиять на график выполнения работ.

8.6. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ.

8.7. Скрытые работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последующих Работ. Подрядчик письменно заблаговременно уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 3 дня до начала проведения этой приемки.

Если Заказчик не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается.

8.8. В случае, если Заказчиком внесены в общий журнал работ замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться без его письменного разрешения, за исключением случаев, указанных во втором абзаце пункта 8.8 настоящей статьи.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет должен открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее, в противном случае указанные работы Заказчиком не принимаются инее подлежат оплате.

8.9 Готовность принимаемых ответственных конструкций, Скрытых работ и систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций, Скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность, давление, прочность и плотность) и приемки каждой системы в отдельности.

8.10. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в кратчайший (технически возможный) срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в кратчайший срок не исправит некачественно выполненные Работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком Работ. Все расходы, связанные с переделкой таких Работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.11. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик имеет право вносить свое особое мнение в журнал производства работ, не противоречащее требованию проекта.

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то они излагают свое мнение в общем журнале работ с указанием сроков устранения недостатков.

Каждая запись в журнале должна быть подписана ее автором.

Подрядчик должен принять меры к своевременному устранению недостатков, указанных Заказчиком в общем журнале работ.

8.12. Подрядчик за свой счет обеспечит охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории Объекта на период производства работ.

8.13. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после окончания приемки Объекта несет Заказчик.


9. Гарантии.

9.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком настоящему Контракту и в течение всего гарантийного срока должны соответствовать условиям настоящего Контракта о качестве.

9.2. Подрядчик по настоящему Контракту гарантирует:

- достижение Объектом, указанных в рабочей документации показателей и возможность эксплуатации Объекта на протяжении всего гарантийного срока;

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами;

- использование применяемых материалов, оборудования высокого качества высокого качества;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

9.3. Гарантийный срок непрерывной эксплуатации объекта 2 года с момента подписания Сторонами акта приемки, входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов – согласно гарантии изготовителя. На все использованные при выполнении работ материалы Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику сводную ведомость с указанием материала, сроков и даты окончания заводской гарантии. Подрядчик должен предоставить Заказчику подробную информацию о порядке выполнения гарантийных обязательств, лицах, ответственных за выполнение работ, телефонов для связи в трехдневный срок с момента заключения настоящего Контракта.

9.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (Части объекта), то гарантийный срок прерывается на все время, на протяжении которого Объект (Часть объекта) не мог эксплуатироваться. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

9.5. Если в течение гарантийного периода будут выявлены дефекты, которые являются следствием неудовлетворительного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, стороны составляют акт об обнаруженных дефектах и их причинах. В этом случае Подрядчик устраняет все дефекты собственными силами и средствами в согласованные сроки и без дополнительной оплаты таких работ и затрат.

9.6. В случае если обнаруженные дефекты являются следствием неудовлетворительной эксплуатации сооружения, Подрядчик ответственности не несет.

9.7. Если стороны не придут к единому мнению в отношении причин дефекта, определяющим документом послужит решение арбитражного суда.

9.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный или третейский суд по данному вопросу.


10.Форс-мажор.

10.1. В случае возникновения форс – мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана в 5-ти дневный срок уведомить другую сторону об этом письменно.

10.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - наводнения, землетрясения и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.


^ 11. Приемка работ.

11.1. Приемка объекта производиться по акту приемки после письменного уведомления Заказчика Подрядчиком. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается сторонами.

11.2. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на день его подписания.

11.3. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам (включая сертификаты, паспорта, ТУ, исполнительные схемы, акты на скрытые работы, оформленный в надлежащем порядке М-19 и т. д.), иные документы согласно СНиП 3.01.04-87, а также согласованный список запасных, быстроизнашивающихся частей и расходных материалов.

11.4. Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки Объекта:

- если нарушены требования настоящего Контракта;

- если Работы выполнены ненадлежащим образом;

- если нарушены условия о качестве;

- если в ходе приемки обнаружены недостатки, исключающие возможность использования результата Работ для целей, указанных в настоящем Контракте.

В этих случаях Заказчик не подписывает акт, а делает в нем соответствующую отметку.

11.5. Подрядчик после оформления приемки Объекта Заказчиком не освобождается от обязанности устранения недостатков (дефектов и незавершенных Работ, не препятствующих нормальной эксплуатации Объекта (Части объекта), выявленных к моменту подписания Сторонами акта предварительной приемки Объекта.

В этом случае к акту прилагаются перечни дефектов и незавершенных Работ с указанием согласованных с Генеральным подрядчиком сроков устранения недостатков.

^ 12. Расторжение контракта.

12.1. Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 3 дня по причинам, не зависящим от Заказчика;

- задержки Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок выполнения Работ, предусмотренный календарным графиком настоящего Контракта, увеличивается более чем на 3 дня;

- нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, ведущего к снижению качества Работ;

- аннулирования свидетельства о допуске Подрядчика на строительную деятельность, применения других актов государственных органов (органов местного самоуправления) в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в случаях, предусмотренных в статье 10 настоящего Контракта.

12.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения настоящего Контракта в случаях:

- остановки Заказчиком хода работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более чем 3 месяца;

- в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ по настоящему Контракту;

- в случаях, предусмотренных в статье 10 настоящего Контракта.

12.3. Расторжение настоящего Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.

12.4. При расторжении Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом ими совместно.

12.5. Сторона, решившая расторгнуть Контракт согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой Стороне.

12.6. При расторжении настоящего Контракта по вине одной из Сторон виновная Сторона возмещает другой Стороне понесенные ею убытки.


13. Арбитраж.

13.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров меду ними.

13.2. В случае невозможности разрешение разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края.


^ 14. Особые условия.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.3. Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 6 месяцев после выполнения сторонами своих обязательств.

14.4. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством РФ. После заключения контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из сторон.

14.5. Приложения:

Приложение № 1 Календарный план работ на 1 листе.

Приложение № 2 Смета на _______________на __ листах.

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.


^ 15. Обеспечение исполнения контракта

15.1. По настоящему контракту устанавливается обеспечение исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет ________ рублей.

15.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Подрядчиком в виде _____________________________________.

15.3. Обеспечение исполнения Контракта подтверждено Подрядчиком следующим документом: __________________________.

15.4. Размер обеспечения исполнения Контракта подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести в следствие невыполнения в полном объеме или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракта.

15.5. Денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение пяти рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.


^ 16. Юридические адреса сторон и платежные реквизиты сторон.

Заказчик: Подрядчик:

^ Федеральное государственное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок»

352842, Краснодарский край, Туапсинский район, ФГОУ ВДЦ "Орленок"

Внебюджетный счет: ИНН 2355004390/236501001 УФК по Краснодарскому краю (40503060018 ВДЦ «Орленок» л/с 03181А31090)

Р/с 40503810200001000115 в ГРКЦ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар, к/с нет, БИК 040349001, ОКПО 02704293, ОКОНХ 92310

Бюджетный счет: ИНН 2355004390 УФК по Краснодарскому краю (40105030018) (ВДЦ «Орленок» л/с 03181А31090)

Р/с 40105810800000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г. Краснодар, к/с нет БИК 040349001, ОКПО 02704293, ОКОНХ 92310






Генеральный директор Директор

ФГОУ ВДЦ «Орленок»

_____________ А.В. Джеус _____________

«___» ___________ 2010 г. «____»____________ 2010 г.


Приложение № 1

к контракту № _______


^ Календарный план работ


Наименование работ по контракту

и основных этапов его выполнения

Срок его выполнения:

начало - окончание

(месяц, год)



Расчетная цена этапа

тыс. руб. в % к договорной цене













Генеральный директор Директор

ФГОУ ВДЦ «Орленок»

_____________ А.В. Джеус _____________


«___» ___________ 2010 г. «____»____________ 2010 г.


Приложение № 2

к контракту № _______


СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор_________________ Генеральный директор

_________________________ ФГОУ ВДЦ «Орленок»

______________ А. В. Джеус


СМЕТА на ________________




Скачать 459,9 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер459,9 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх