Выполнение работ для государственного предприятия ханты – мансийского автономного округа – югры «лесосервисная компания» югралесхоз» icon

Выполнение работ для государственного предприятия ханты – мансийского автономного округа – югры «лесосервисная компания» югралесхоз»


Смотрите также:
О законе Ханты-Мансийского автономного округа Югры...
Трехсторонняя комиссия ханты-мансийского автономного округа югры...
Распоряжение 24 февраля 2012 г...
Отчет Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры о результатах деятельности...
Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры...
2009 года №336-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по стабилизации...
2009 года №336-п «О программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по стабилизации...
Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры...
Отчет комитета по молодежной политике Ханты Мансийского автономного округа Югры...
Целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Новая школа Югры» на 2010-2013 годы...
В соответствии с приказом Департамента общественных связей Ханты-Мансийского автономного округа...
Приказ об утверждении Положения и персонального состава Конфликтной комиссии Ханты-Мансийского...



Загрузка...
скачать

Извещение о проведении запроса котировок цен №28/06/2012-27

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ХАНТЫ – МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «ЛЕСОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» ЮГРАЛЕСХОЗ»

Наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика

Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз».

Юридический адрес: 628011 г.Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.

Почтовый адрес: 628011 г.Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15.

Адрес электронной почты , e-mail: UgraLesxoz@yandex.ru,

Номер контактного телефона: тел./факс: 8 (3467) 36-00-26

Контактное лицо: Петрушов Сергей Александрович

телефон 8(3467) 36-00-26 добавочный 1106,

адрес электронной почты e-mail: ur.otdel86_321@list.ru

Реквизиты приказа, определяющего состав котировочной комиссии

№ 39 от 29 марта 2012г.

Источник финансирования заказа

Собственные средства (Самаровский филиала)

Форма котировочной заявки

Приложение № 1

^ Информация о предмете договора

Наименование, характеристики выполняемых работ.

Проведение рубок ухода в молодняках потенциальных кедровников на землях лесного фонда Ханты – Мансийского автономного округа – Югры. Площадь 126 га.

Место выполняемых работ

В соответствии с указанием адреса в лоте

Сроки выполнения работ

С момента подписания договора в течение 10 календарных дней

Структура цены

В стоимость работ включены все расходы подрядчика.

Максимальная цена договора

- 1 174 576 рублей 27 копеек, без учета НДС 18%,

- 1 386 000 рублей 00 копеек, с учетом НДС 18%.



Срок и условия оплаты выполненных работ

Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету через учреждение банка в размере 100 % от цены договора в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после выполнения работ в полном объёме и подписания сторонами акта.

Срок подписания с победителем в проведении запроса котировок договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок

В соответствии со сроком утвержденным положением «О закупках товаров, работ, услуг» Государственного предприятия Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Дополнительные условия

  1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещении заказа.

  2. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается;

  3. Условия исполнения договора, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения договора, предусмотренным в извещении о проведении котировки.

  4. Подрядчик обязан выполнить все работы по отводу данного участка для выполнения работ.




^ Информация о проведении запроса котировок цен

Место и срок подачи котировочных заявок

Прием конкурсных заявок осуществляется по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Привольная, 15, каб. 217 в рабочие дни с "8" часов "30" минут до "16" часов "30" минут до даты окончания срока подачи котировочных заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок

28 июня 2012 года

Дата и время окончания подачи котировочных заявок

04 июля 2012 года 16 часов 30 минут

Дата рассмотрения конкурсных заявок

05 июля 2012 года кабинет № 218



^ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

для участия в запросе котировок

Участник процедуры закупки вправе подать только одну Заявку.

Котировочная заявка заполняется по установленной форме (Приложение № 1). Участник размещения заказа подает котировочную Заявку в письменной форме. Каждый документ, входящий в Заявку должен быть заверен подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа участником размещения заказа и печатью. В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа /участником размещения заказа. Факсимильное воспроизведение подписи не допускается.

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более Заявок на каждый лот при условии, что поданные ранее Заявки этим участником процедуры закупки не отозваны, все Заявки такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью участника процедуры закупки. Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и заверены печатью участника процедуры закупки.

Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса ценовых котировок, в том числе:

  • быть правомочным заключать договор;

  • должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса ценовых котировок;

  • не находиться в процессе ликвидации, отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки банкротом;

  • не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

  • не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Для подтверждения соответствия указанным требованиям участник процедуры закупки должен приложить следующие документы:

  • полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении запроса ценовых котировок выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для индивидуальных предпринимателей);

  • копии учредительных документов участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника (для юридических лиц), для индивидуальных предпринимателей нотариально заверенную копию или заверенные печатью и подписью индивидуального предпринимателя свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

  • документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, Предложение должно содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

  • справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

  • Заявка прошивается, пронумеровывается и скрепляется печатью участника.

  • Заявка пакуется в конверт, на конверте указывается номер извещения.

Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.


^ Генеральный директор А.Н. Павлов






Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок цен

№ 28/06/2012-27 от 28.06.2012 г.


^ Котировочная заявка

Дата:

Кому: Государственному предприятию Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз».

Изучив извещение о проведении запроса котировок цен № 28/06/2012-27 от 22.05.2012 г., мы _____________________________________________________________________________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица);

Находящийся по адресу:

Контактный телефон:

Зарегистрирован в ___________

(место регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя)

ИНН КПП

Банковские реквизиты:

код ОГРН

в лице ,

действующего на основании

(должность Ф.И.О. ответственного лица)

готовы осуществить следующую работу, а именно:


В стоимость работ включены все расходы подрядчика

Итого сумма итого прописью: ___________________________________________________

Данной заявкой ________________________________ __________ _______________ (указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

выражает своё согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.


Уполномоченный представитель

участника размещения заказа (для юридических лиц)/

участник размещения заказа (для физических лиц) _________________ (Фамилия И.О.)

МП (подпись)



Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок цен

№ 28/06/2012-27 от 28.06.2012 г.



ДОГОВОР ПОДРЯДА №_______

г.Ханты - Мансийск «» 2012 года.


Государственное предприятие Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Лесосервисная компания» Югралесхоз» (ГП «Югралесхоз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Павлова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, и _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

  1. ^ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Для целей настоящего Договора, приведенные ниже слова и выражения, имеют следующее значение:

    1. «Договор» - настоящий документ, Приложения, а также все письменные изменения и дополнения к нему подписанные полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

    2. «Стороны» физические и/или юридические лица, подписавшие Договор, и выступающие в качестве Заказчика и Подрядчика.

    3. «Дополнительное соглашение» - документ, подписанный Сторонами на выполнение работ и/или услуг не вошедших в объем настоящего Договора.

    4. «Договорная стоимость» - сумма, оговоренная в Статье 3. «Стоимость работ», которая не может быть изменена.

    5. «Заказчик» - ГП «Югралесхоз» действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    6. «Подрядчик» –______________действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    1. «Представитель Заказчика» - Директор Самаровского филиала Безденежных Андрей Павлович.

    2. «Представитель Подрядчика» - лицо, названное в качестве такового в Договоре, либо иное лицо, периодически назначаемое Подрядчиком.

    3. «Работы» - все работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

    4. «Место проведения работ» - фактическое место, определенное Заказчиком для выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору.

    5. «Акт сдачи/приёмки работ» - документ установленной формы, удостоверяющий факт сдачи Подрядчиком и приёмки Заказчиком выполненных работ по настоящему договору.

    6. «Техническое задание» - подборка документов, выданных Подрядчику Заказчиком, которые дают подробное описание работ.

    7. «Временные сооружения» - сооружение (вспомогательного назначения), построенные на время работ, необходимые для организации и выполнения работ, которое убирается с участка по выполнению работ.

    8. «Месяцы» - календарные месяцы.

    9. «Дни» - календарные дни.

    10. «Место исполнения договора» – место проведения работ по настоящему договору.




  1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

    1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить собственными силами в соответствии с техническим заданием выданным Заказчиком следующие работы:

    2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями заключенного договора.

  2. ^ СТОИМОСТЬ РАБОТ.

    1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется Приложением № 1 к договору.

    2. Стоимость выполненных работ оплачивается «Заказчиком» «Подрядчику» за фактически выполненные работы, утвержденные данным договором.

  3. ^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

    1. Сроки выполнения работ определяются настоящим договором.

      1. Начало работ: с даты подписания договора.

      2. Окончание работ: _____________________.

  4. ^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

    1. Обязательства Подрядчика:

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство.

      1. Выполнить все работы, указанных в п.2.1. настоящего Договора собственными силами в соответствии с техническим заданием.

      2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в установленный срок.

      3. Обеспечить:

        1. выполнение работ в полном объеме в соответствии с графиком выполнения работ;

        2. качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

        3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

      4. Нести ответственность за правильность отвода и таксации объектов лесопользования, перенос с натуры данных на другие носители (бумажные, электронные).

      5. Возвести собственными силами за счет собственных средств, все временные сооружения (если они необходимы для выполнения работ).

      6. Обеспечить в ходе выполнения работ на участке необходимых мероприятий по технике безопасности, промышленной и пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

      7. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на участке и обеспечить соблюдение его на участке.

      8. Осуществлять за свой счет в течение всего времени производства работ содержание и уборку участка и прилегающей непосредственно к ней территории.

      9. Немедленно известить представитель Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

        1. обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

        2. возможного возникновения чрезвычайной ситуации на участке.

      10. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств работников своей организации.

      11. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке участка, за пределы участка, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, машины, оборудование, инвентарь, инструменты и другое имущество.

      12. Представителю Заказчику ежемесячно, в срок не позднее 30 числа текущего месяца, предоставлять документы по выполненному этапу работ, подтверждающие выполнение работ, в следующие сроки:

  • исполнительная документация на выполненный за месяц объем работ - до 30 числа

  • акты приемки выполненных работ (части работ) - до 30 числа

  • акт передачи сопроводительных документов - до 30 числа

      1. Возмещать затраты Заказчика, связанные с тушением возможных пожаров на участке Заказчика и принадлежащего ему имущества, а также связанные с оказанием медицинской помощи работникам Подрядчика, при условии оказания вышеперечисленных услуг за счет средств Заказчика.

      2. При возникновении пожара сообщить о происшедшем представителю Заказчика. При необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития пожара и загрязнения окружающей среды.

      3. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» установленные действующим законодательством. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора».

      4. Использовать на объектах Заказчика работников, только при наличии у них регистрации в ХМАО (кроме работ, выполняемых вахтовым методом, и временно прикомандированных работников), а для иностранных работников и работников без гражданства, также соответствующего разрешения на работу. Факт нахождения на объектах Заказчика работников Подрядчика, работающих без соответствующего разрешения или регистрации, устанавливается актом Заказчика, с участием представителя Подрядчика или протоколом органов внутренних дел.

      5. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций Подрядчик оформляет наряд-допуск (письменное разрешение организации – владельца этого сооружения или коммуникации на производство работ). Ответственность возлагается на производителя работ, который должен приступить к производству работ в присутствии представителя эксплуатирующей организации, а также известить Заказчика, после чего оформить акт на скрытые работы.

      6. Подрядчик представляет документы, подтверждающие право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счетах-фактурах.

      7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

      8. Обеспечить нахождение представителя Подрядчика, указанного в доверенности, на участке.

      9. Подрядчик обязан доводить до работников своей организации и неукоснительно выполнять Законодательство РФ.

      10. Отходы, образующиеся при выполнении работ Подрядчиком, являются его собственностью и подлежат вывозу и дальнейшей утилизации за счет Подрядчика.

      11. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ на участке соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране труда и окружающей среды, правил и норм промышленной и пожарной безопасности, природоохранного, лесного и земельного законодательства.

      12. При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-тидненый срок письменно уведомить об этом Заказчика. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, последний не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

      13. Подрядчик обязан обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение необходимых мероприятий по организации безопасного производства работ на территории участка.

      14. Подрядчик гарантирует соблюдение трудового законодательства Российской Федерации (в том числе своевременную выплату заработной платы) по отношению к привлекаемым работникам. Подрядчик обязуется в первоочередном порядке производить выплату заработной платы своим работникам.

    1. ^ Обязательства Заказчика:

Для реализации настоящего договора представитель Заказчика принимает на себя обязательства:

      1. Передать Подрядчику в 10-дневный срок со дня подписания настоящего Договора по Акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на выполнения работ разбивочные оси, закрепленные на местности, пригодной для производства работ, согласно разбивочному плану.

      2. Произвести приемку выполненных Подрядчиком работ и оплатить их, в порядке, предусмотренном в статьях 3 и 6 настоящего Договора.

      3. Представитель Заказчика вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

      4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

  1. ^ ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

    1. Порядок оплаты:

      1. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчету через учреждение банка в размере 100 % от цены договора в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней после выполнения работ в полном объёме и подписания сторонами акта.

    2. Ежемесячно в срок до 20 числа следующего за отчетным месяцем выполнения работ стороны могут по обоюдному согласованию провести сверку исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов с подписанием соответствующего Акта.

    3. Заказчик в праве зарезервировать 10% от стоимости договорной цены до устранения всех замечаний и подписания акта приема-передачи участка.

  2. ^ СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

    1. Заказчик назначает своего представителя на участке, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки Приложение№2.

    2. Представитель Заказчика вправе отказаться от приемки выполненных Подрядчиком работ в случае обнаружения отступлений от утвержденного к исполнению технического задания.

    3. Представитель Заказчика, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

    4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

  3. ^ ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

    1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

    2. Гарантийный срок работ устанавливается не менее 1 года с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

    3. Если в период гарантийной эксплуатации участка обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

    4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, с выставлением затрат Подрядчику.

    5. При невыполнении Подрядчиком обязанности по устранению недостатков (дефектов), допущенных по вине Подрядчика, в срок указанный Заказчиком, Заказчик вправе поручить устранение недостатков выполненных Работ третьему лицу или устранить их своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов.

  4. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

    1. Стороны несут ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение обязательств по договору и обязаны возместить другой стороне убытки, вызванные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.

    2. Подрядчик за задержку оплаты выполненных Работ имеет право взыскать с Заказчика проценты, рассчитанные в соответствии со ст. 395 ГК РФ, но не более 3% от общей стоимости договора.

    3. Заказчик, в случае нарушения договорных обязательств Подрядчиком, имеет право взыскать с Подрядчика следующие штрафные санкции:

      1. за задержку окончания работ, на участке после установленного срока по вине Подрядчика - неустойку (пеню) в размере 1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки, при этом общая сумма неустойки не может превышать 30% от стоимости работ по договору;

      2. за несвоевременное освобождение участка от принадлежащего ему имущества - неустойку (пеню) в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости работ по договору;

      3. за задержку устранения дефектов в работах (в том числе выявленных и в период гарантийной эксплуатации участка п.п. 8.3, 8.4) против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом – неустойку (пеню) в размере 0,1 % от стоимости работ по договору за каждый день просрочки;

      4. в случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления Заказчику первичных документов, указанных в п. 5.1.12 настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 1% от стоимости работ по договору за каждый день просрочки.

    4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду.

    5. В случае установления сторонами безусловной невозможности проведения дальнейших работ в соответствии с обстоятельствами предусмотренными Статьей 11 настоящего договора, стороны прекращают взаимоотношения досрочно с оформлением акта урегулирования отношений и прекращения работ.

    6. В случае установления факта нахождения работника Подрядчика на территории объектов Заказчика, в нарушение требований п.5.1.16.настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере до 50 000 рублей за каждый случай обнаружения такого работника.

    7. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

    8. При установлении факта нарушения Подрядчиком нарушений природоохранного законодательства, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф до 100 000 рублей.

    9. В случае выявления факта предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика акта выполненных работ с указанием фактически невыполненных Подрядчиком работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 50% от стоимости фактически невыполненного Подрядчиком объема работ, но предъявленного, либо принятого Заказчиком в установленном настоящим договором порядке.

    10. При выставлении штрафных санкций контролирующими органами по вине Подрядчика, последний на основании подтверждающих документов, компенсирует Заказчику все уплаченные штрафные санкции.

    11. Взыскания, (штрафы, пени, неустойки) налагаемые на Заказчика органами лесного хозяйства, другими уполномоченными органами, связанные с нарушениями Подрядчиком норм действующего законодательства Российской Федерации при выполнении работ, возмещаются Подрядчиком в течение 10 дней с момента предоставления Заказчиком документов, свидетельствующих об уплате взысканных сумм.

    12. Ответственность за несоблюдение технологии и правил вырубки, другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, несет Подрядчик.

    13. В случае нарушения Подрядчиком лесного законодательства, Заказчиком вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере до 100 000 руб. за каждый случай нарушения указанного законодательства. Факт нарушения законодательства должен быть подтвержден двухсторонним актом, либо актом о выявлении нарушения, подписанным не менее чем двумя свидетелями.

    14. В случае задержки Подрядчиком выплаты заработной платы своим работникам, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере до 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения.

    15. В случае непредставления Подрядчиком информации, указанной п.5.1.12. настоящего договора, Заказчик имеет право не принимать от Подрядчика выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента устранения Подрядчиком нарушения условий указанного пункта настоящего договора.

    16. В случае нарушения Подрядчиком обязанности по выплате заработной платы своим работникам, Заказчик имеет право не принимать от Подрядчика выполненный объем работ, а также приостановить оплату выполненных работ до момента оплаты Подрядчиком задолженности перед своими работниками.




  1. ^ КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

    1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

  2. ^ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Подтверждением наступления обстоятельств непреодолимой сила является справка Торгово-промышленной палаты РФ. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и представитель Заказчика посредством переговоров придут к соглашению, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжение Договора.

    3. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна своевременно уведомить об этом другую Сторону, описав характер этих обстоятельств, без всякого промедления, но не позднее, чем течение 5 (пяти) дней после их наступления. Несоблюдение этого срока для уведомления другой Стороны, равно как и отказ от обязанностей уведомления другой Стороны должны рассматриваться как отказ от прав в соответствии с данным пунктом.

  3. ^ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

    1. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде ХМАО - Югра, с соблюдением досудебного претензионного порядка.

  4. ^ ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

    1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

    2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменном виде Подрядчика за тридцать дней до даты расторжения Договора.

    3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. При этом договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения договора, если иной, более поздний срок не указан в уведомлении. При неполучении Подрядчиком уведомления по причинам, связанным с отсутствием у Заказчика информации о фактическом местонахождении Подрядчика, изменения наименования, реорганизацией последнего, договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления об отсутствии Подрядчика по последнему известному Заказчику адресу, либо уведомления об истечении срока хранения корреспонденции органами связи и т.п.

  5. ^ ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

    1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

    2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

    3. Подрядчик может уступить право требования по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика. В случае уступки права требования по настоящему Договору Подрядчиком без наличия письменного согласия Заказчика, последний вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере до 100 000,00 рублей за каждый случай уступки права требования.

    4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются условиями настоящего Договора и нормами законодательства Российской Федерации.

    5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

    6. Все оформляемые в процессе исполнения Настоящего Договора документы могут быть направлены другой Стороне в виде телекса, факсимильного сообщения, письма по электронной почте, с обязательным направлением в кратчайшие сроки заказным письмом по адресу получателя подлинных экземпляров.

    7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу.

    8. В случае наличия противоречий между текстом договора и приложений, преимущественную силу в этом случае имеет текст договора.

  6. ^ СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

    1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания. Срок окончания договора 15 декабря 2012 года.

  7. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.

Приложение № 1. Протокол согласования договорной цены.

Приложение № 2. Акт приемки.

Приложение №3. Техническое задание



  1. ^ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ЗАКАЗЧИК»


Государственное предприятие ХМАО-Югры «Лесосервисная компания «Югралесхоз»

Юридический адрес: 628011, Российская Федерация. Тюменская область, г.Ханты-Мансийск, ул.Привольная, д.15 Тел.: (3467) 36-00-26 – приемная, (3467) 36-37-78 – бухгалтерия,

e-mail UgraLesxoz@yandex.ru

Почтовый адрес:628011, г.Ханты-Мансийск, ул. Привольная, д.15

ИНН: 8601021842 КПП 860101001

Банковские реквизиты:

р/с 40602810400000000035 в ОАО «Ханты-Мансийский банк» г.Ханты-Мансийск

к/сч 30101810100000000740

^ БИК 047162740 ОГРН 1038600007258 ОКАТО 71131000000 ОКВЭД 02.02.1 ОКПО 71212131 ОКОПФ 42 ОКФС 13


Генеральный директор


________________________ А.Н. Павлов

М.П.



«ПОДРЯДЧИК»




Приложение №1

К договору подряда №______

От « » 2012 года.


^ ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ.


г.______________ « » 2012 года.


Государственное предприятие Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Лесосервисная компания» Югралесхоз» (ГП «Югралесхоз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Павлова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, и _______________с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий протокол о нижеследующем:


  1. Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены настоящего Договора на выполнение работ.

  2. Стоимость выполнения работ составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18%___________ рублей.

  3. Настоящий протокол является неотъемлемой частью договора.

  4. Настоящий протокол оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.




«ЗАКАЗЧИК»:


Генеральный директор

^ ГП «Югралесхоз»


_____________________А.Н. Павлов

«ПОДРЯДЧИК»:





Приложение №2

К договору подряда №______

от «____ » _________ 2012 года


^ АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ (ОБРАЗЕЦ)


«____ » _________ 2012 года


Государственное предприятие Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Лесосервисная компания» Югралесхоз» (ГП «Югралесхоз»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Павлова Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_____________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

  1. Комиссия от лица Заказчика и Подрядчика провела обследование сдаваемого участка на основании Договора №__________ от «___»_____________2012 года.



п/п

Наименование работ

Кол-во

Ед.

Цена

Сумма

1.

















Итого: _____________________________________________________________.

  1. Вышеперечисленные услуги выполнены _______________________________. Подрядчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ_____________

_______________________________________________________________________.

  1. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора.

  2. Настоящий акт оформлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Представители:

От Заказчика ____________________________________________(Ф.И.О. / Подпись)


От Подрядчика ________________________________________(Ф.И.О. / Подпись)



«ЗАКАЗЧИК»:


Генеральный директор

^ ГП «Югралесхоз»


_____________________А.Н. Павлов

«ПОДРЯДЧИК»:





Приложение №3

К договору подряда №______

от «____ » _________ 2012 года


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение рубок ухода в молодняках потенциальных кедровников на землях лесного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

п/п№

Параметры требований к выполняемым работам

Требования к работам



Наименование выполняемых работ

Работы по проведению рубок ухода в молодняках потенциальных кедровников на землях лесного фонда на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2012 году



Количество выполняемых работ

Мероприятия

ед. измер

всего объем

Работы по проведению рубок ухода в молодняках потенциальных кедровников на землях лесного фонда на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры

га

126,0






Место выполнения работ

Территориальный отдел - Самаровское лесничество, Правдинское участковое лесничество кв. 33,

Работы должны производиться в пределах земель лесного фонда на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.



Сроки (периоды) выполнения работ

С даты подписания договора в течение 10 (десяти) календарных дней



Условия выполнения работ

Рубки ухода за лесами осуществляются в соответствии с нормативами режима рубок ухода за лесами, указанными в приложении 2 Правил ухода за лесами (Приказ Министерства Природных Ресурсов Российской Федерации от 16 июля 2007 № 185 « Об утверждении Правил ухода за лесами»).



Требования к выполнению работ.

Контроль качества лесосечных работ, производится в соответствии с требованиями региональных наставлений и отраслевого стандарта ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества» (1993г.).

Работы должны выполняться в соответствие с Правилами по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ ПОТ РМ 001 – 97 (постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.1997г. №15) и с учётом требований Технологической карты. Технологическая карта разрабатывается Исполнителем и утверждается в соответствующем лесничестве (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины»).

Закладка пробной площади осуществляется в соответствии с Правилами ухода за лесами (приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007 № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами»).

При производстве всех видов работ должны соблюдаться требования:

- ОСТа 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния.» (1998 г.);

- ОСТа 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования.» (1980 г.);

- Правил пожарной безопасности (постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417);

- Правил санитарной безопасности в лесах Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007 № 414).



Правовое регулирование производства выполняемых работ

Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006г. № 200-ФЗ).

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.06.2007г. № 414 «Об утверждении правил санитарной безопасности в лесах».

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007г. № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах».

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 21.03.1997г. №15 «Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ».

Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 16.07.2007г. № 185 «Об утверждении Правил ухода за лесами».

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 01.08.2011г. № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины».

ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от пожаров. Противопожарные разрывы и минерализованные полосы. Критерии качества и оценка состояния.» (1998 г.).

ОСТ 56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования.» (1980 г.).




«ЗАКАЗЧИК»:


Генеральный директор

ГП «Югралесхоз»


_____________________А.Н. Павлов

«ПОДРЯДЧИК»:








Скачать 343,05 Kb.
оставить комментарий
Дата04.09.2012
Размер343,05 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх