Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: г. icon

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: г.


Смотрите также:
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту Дата...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса №28/2012 на выполнение функций...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на...
Конкурсная документация в составе...
Конкурсная документация в составе...
Конкурсная документация в составе...
Конкурсная документация в составе...



Загрузка...
скачать
«Утверждаю»

Генеральный директор «Управляющая Компания Центрального района г. Твери»

_______________В.В.Назаров

«___»__________2012 г.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: г.Тверь пр. Победы дом № 4а

в рамках реализации городской целевой программы «Капитальный ремонт кровель многоквартирных (жилых) домов города Твери на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Твери от 28.02.2012 № 382


г. Тверь

2012 г.

Раздел I. Общие положения


1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, проспект Победы д. 4а

2. Организатором и Заказчиком конкурса является ООО «Управляющая Компания Центрального района г. Твери».

3. Начальная (максимальная) цена договора составляет 629734 рублей, в том числе НДС 18% 96061 рублей.

4. Крайним сроком подачи конкурсных заявок является день и час вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

Заявки подаются по адресу: г. Тверь пр. Чайковского д.2 каб.5, с 09 июня 2012 с 10 часов 00 минут по 15 июня 2012 до 14 часов 30 минут.

5. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 30 минут « 15 » июня 2012 года по адресу: г. Тверь, пр. Чайковского д.2

6. На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

7. Официальное извещение о проведении конкурса размещается на Интернет-сайте администрации города Твери www.tver.ru не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения конкурса.

8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки в размере 18892 рублей (3% от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий расчетный счет Заказчика: ООО «Управляющая Компания Центрального района города Твери»

р/сч 40702810063020011225

Тверское ОСБ № 8607 в г.Тверь

к/сч 30101810700000000679

ИНН 6950077228 БИК 042809679 КПП 695001001

ОГРН 108695003929

9. Официальные результаты открытого конкурса размещаются на Интернет-сайте администрации города Твери www.tver.ru в пятидневный срок с даты вскрытия конвертов и объявления результатов конкурса.

10. Договор на выполнение работ по капитальному ремонту кровли с победителем конкурса заключается в соответствии с примерной формой договора (далее – Договор), согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

11. Должностное лицо Заказчика, ответственное за контакты с участниками конкурса: Долгополов Александр Федорович тел. 68-04-11.

Раздел II. Требования к участникам конкурса


12. Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

а) деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

в) участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

г) участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

д) отсутствие аффилированности с Заказчиком конкурса.


Раздел III. Требования к составу, форме и порядку

подачи заявок на участие в конкурсе


13. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме, согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации, с приложением следующих документов:

а) описи входящих в состав заявки документов по форме, согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

б) документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника, по форме, согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

в) документа или копии документа, подтверждающего внесение обеспечения заявки;

г) сведения о составе и квалификации специалистов по форме, согласно приложению 4 к настоящей конкурсной документации;

д) копий документов, подтверждающих квалификацию и опыт работы специалистов подрядчика, которых планируется направить на выполнение работ (копии дипломов, копии трудовых книжек, заверенных в установленном порядке);

е) нотариально заверенных копий учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенной копии документа, удостоверяющего личность, - паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

ж) нотариально заверенной копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

з) нотариально заверенной копии свидетельства о государственной регистрации;

и) оригинала или нотариально заверенной копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

к) копии свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 (при наличии проектной документации на выполнение работ).

14. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

15. Представление документов, предусмотренных пунктом 13 настоящей конкурсной документации, в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила своей актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

16. Конкурсная заявка представляется Организатору конкурса в двойном конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта – один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

17. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично по адресу, указанному в пункте 4 настоящей конкурсной документации. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

18. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки подписывается лицом, подписавшим ее, и скрепляется печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

19. Участник в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносит изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и оформляется участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется так же, как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.


Раздел IV. Обеспечение конкурсной заявки


20. Для участия в конкурсе участник обязан представить обеспечение конкурсной заявки в размере, указанном в пункте 8 настоящей конкурсной документации.

21. Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу Заказчика в следующих случаях:

а) участник отозвал свою конкурсную заявку после процедуры вскрытия конвертов;

б) участник, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

в) участник, выигравший конкурс, не предоставил обеспечение исполнения договора.

22. Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

а) участникам, не допущенным к участию в конкурсе, в пятидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок;

б) победителю конкурса в десятидневный срок со дня подписания договора подряда при условии представления победителем надлежащего обеспечения исполнения договора;

в) участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

г) участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса при условии представления надлежащего обеспечения исполнения договора.


Раздел V. Процедура проведения конкурса


23. Любой участник до даты вскрытия конвертов имеет право задавать вопросы уполномоченному лицу Организатора конкурса и получать от него разъяснения по содержанию конкурсной документации и процедуре проведения конкурса. Вопросы задаются в письменной форме, либо в форме электронного документа, либо по телефону с использованием контактной информации, указанной в пункте 11 настоящей конкурсной документации. Ответы на письменные вопросы участников конкурса направляются в течение двух рабочих дней со дня поступления.

24. После вскрытия конвертов полученные конкурсные заявки проходят процедуру рассмотрения конкурсной комиссией на предмет соответствия требованиям конкурсной документации, по результатам которой конкурсной комиссией принимается решение о допуске претендента к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:

а) отсутствие подписи в конкурсной заявке или наличие подписи лица, не уполномоченного подписывать конкурсную заявку;

б) представление участником неполного комплекта документов, установленных пунктом 13 настоящей конкурсной документации, либо документов, оформленных ненадлежащим образом;

в) несоответствие участника требованиям, установленным разделом II настоящей конкурсной документации;

г) превышение цены конкурсной заявки над начальной ценой, указанной в конкурсной документации;

д) представление участником в конкурсной заявке недостоверных сведений.

25. Конкурсная комиссия признает заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и допускает участников к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности. В случае несоответствия цифровых и буквенных значений ценового предложения верной считается сумма, выраженная буквенными значениями. Данное правило распространяется на все случаи указания каких-либо сведений, выраженных цифровыми и буквенными значениями.

26. Конкурсные заявки, допущенные к участию в конкурсе, проходят процедуру оценки и сопоставления в целях выявления лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в соответствии с критериями и на основе методики оценки конкурсных заявок согласно разделу VI настоящей конкурсной документации.


Раздел VI. Критерии и порядок оценки заявок

на участие в конкурсе


27. Для определения лучших условий для исполнения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок по следующим трем критериям:

а) цена договора: максимальное количество баллов – 5;

б) срок выполнения работ: максимальное количество баллов – 50;

в) квалификация участника: максимальное количество баллов – 45.

28. Оценка по критерию «Квалификация участника» производится по четырем подкритериям:

а) опыт работы (количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год);

б) квалификация персонала (наличие в штате квалифицированного инженерного персонала);

в) соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ за последние два года);

г) участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по арбитражным делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние два года (проигранные арбитражные дела).

29. Общее максимальное количество баллов по трем критериям: 100.

30. Оценка конкурсных заявок проводится конкурсной комиссией в следующей последовательности:

а) ранжирование заявок по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ»: номер 1 получает заявка с наилучшим показателем критерия, далее порядковые номера выставляются по мере снижения показателей; при равенстве показателей меньший номер получает заявка, поданная и зарегистрированная раньше;

б) выставление количества баллов заявкам по критериям «Цена договора» и «Срок выполнения работ» в соответствии с таблицами 1, 2.

В таблицах 1 и 2 присваиваемое участнику количество баллов указано напротив порядкового номера заявки.


Таблица 1


Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Цена договора»




Критерий

Максимальное
количество
баллов

Результат
ранжирования
заявок

Присваиваемое
количество
баллов

1.

Цена договора

5

1

5

2

4

3

3

4

2

5

1

6 и более

0



Таблица 2


Балльная оценка ранжированных заявок по критерию

«Срок выполнения работ»




Критерий

Максимальное
количество
баллов

Результат
ранжирования
заявок

Присваиваемое
количество
баллов

2.

Срок выполнения

50

1

50

2

50

3

45

4

40

5

35

6

30

7

25

8

20

9

15

10

10

11

5

12

5

13 и более

0


в) выставление количества баллов заявкам по критерию «Квалификация участника» в соответствии с таблицей 3.

В таблице 3 в зависимости от показателей подкритериев каждой заявке начисляются штрафные баллы, которые вычитаются из максимального количества баллов, установленного для данного критерия.

Если количество штрафных баллов превышает 45, то участнику присваивается 0 баллов по критерию «Квалификация участника».


Таблица 3


Начисление штрафных баллов по подкритериям

критерия «Квалификация»




Критерий

Макси-
мальное
коли-
чество
баллов

Подкритерии

Показатель
подкритерия
(ед.)

Количество
штрафных
баллов

1.

Квалификация

45

Опыт работы (количество
успешно завершенных <*>
объектов-аналогов <**> за
последний год)

2 и более

0

1

10

0

15

Квалификация персонала
(наличие
квалифицированного
инженерного персонала
<***>)

2 и более с
опытом
работы
более 10
лет и
стажем
работы в
компании
более 2 лет

0

2 и более с
опытом
работы
более 5 лет

10

в остальных
случаях

15

Наличие положительных отзывов заказчиков о выполненных работах по капитальному ремонту

0

15

1

10

2 и более

0

Сведения об
удовлетворенных исках,
предъявленных участнику
конкурса, об исполнении
договорных обязательств
по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту за
последние два года

0

0

1

10

2 и более

15

--------------------------------

<*> Под успешно завершенными объектами понимаются объекты, на которых были выполнены работы по капитальному ремонту, превышение стоимости и сроков выполнения работ на которых составило не более 10% от первоначально установленных договором.

<**> Под объектом-аналогом понимается объект капитального ремонта по работам, аналогичным тем, которые являются предметом конкурса, в объеме не менее 50% от начальной (максимальной) цены договора отдельно по каждому виду работ.

<***> Под квалифицированным инженерным персоналом понимаются работники, имеющие высшее специальное образование в области строительства и опыт работы не менее 5 лет.

г) суммирование баллов, полученных каждой заявкой по трем критериям;

д) ранжирование заявок по количеству полученных баллов: номер 1 получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов, далее порядковые номера выставляются по мере уменьшения количества баллов. При равном количестве баллов приоритет получает заявка, получившая наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация», затем по критерию «Цена договора» и, в случае необходимости - подкритерию «Срок выполнения работ» последовательно. Участник, подавший заявку, которой в результате ранжирования присвоен номер 1, объявляется победителем конкурса.


Приложение 1

к конкурсной документации


Заявка

на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома


__________________________________________________________

__________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)


1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо





2. Электронный адрес участника ________________________________________

Участник ______________________________________________________________

(является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае _______________________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

наличия)


3. Участник _________________________________ выданное саморегулируемой

(имеет (не имеет))

организацией свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно перечню, утвержденному приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 года № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектно-сметной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (при наличии проектной документации на выполнение работ).

4. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

5. Подтверждаем соответствие требованиям:

а) деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

б) отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

в) участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

г) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:



п/п

Наименование

Единица
измерения

Значение

(все значения указываются
цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе
налог на добавленную стоимость
(при наличии)

рублей




2.

Срок выполнения работ

календарные дни
с даты начала
работ





7. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»



п/п

Наименование

Единица
измерения

Значение

(все значения указываются
цифрами)

1

2

3

4

1.

Опыт работы, в том числе

шт.




количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последний год по
видам работ (не подтвержденных
документально)




количество успешно завершенных
объектов-аналогов за последний год по
видам работ, подтвержденных
представленными договорами и другими документами




2.

Квалификация персонала (наличие
квалифицированного инженерного
персонала), в том числе

человек




- с опытом работы более 10 лет и
стажем работы в компании более двух
лет




- с опытом работы более пяти лет

3.

Наличие положительных отзывов заказчиков

шт.




4.

Участие в судебных заседаниях в
качестве ответчика по делам об
исполнении договорных обязательств по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту за последние два года (проигранные арбитражные дела)

шт.





8. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере

___________________________________________________________________ рублей,

__________________________________________________________________________.

(дата, номер платежного поручения)

9. Обеспечение заявки просим возвратить на счет

__________________________________________________________________________.

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

10. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами «г»- «л» конкурсной документации.


Должность,

подпись уполномоченного лица,

ссылка на доверенность,

печать


Приложение 2

к конкурсной документации


Опись

входящих в состав заявки документов


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ на изготовление проектно-сметной документации по капитальному ремонту

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов


















































Должность,

подпись уполномоченного лица,

печать


Приложение 3

к конкурсной документации


ДОВЕРЕННОСТЬ № ______


Место составления ______________________

Дата выдачи ________________


Настоящей доверенностью _______________________________________________

(наименование участника)

в лице ___________________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О.),

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения и т.п.)

уполномочивает ____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ на изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт _________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на ______________________________.


Подпись _____________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)


Должность,

подпись уполномоченного лица,

печать


Приложение 4

к конкурсной документации


Сведения

о составе и квалификации специалистов, имеющих

высшее специальное образование в строительной отрасли

и опыт работы не менее 5 лет




п/п

Ф.И.О.

Должность
в компании

Стаж
работы в
отрасли

Стаж работы
в компании

Название
учебного
заведения и
год окончания

Примечания

1.



















2.



















3.




















Итого:

- количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более двух лет: ________ человек;

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет: ____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

__________________________________________________________________________.


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

2. Копия диплома в количестве ____ шт.

3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.


Должность,

подпись уполномоченного лица,

печать


Приложение 5

к конкурсной документации


Форма

договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома


Договор № _______

г. Тверь «____» ____________ 2012 г.


____________________________________________________, в лице _____________________________________________, действующего (ей) на основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _____________________________________________________, в лице ________________________________________________, действующего (ей) на основании ___________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с результатами рассмотрения комиссионного отбора на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, ____________________________________ (протокол результатов открытого конкурса №_______ от «___»__________ 2012 г.), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по проведению капитального ремонта кровли многоквартирного дома.

1.2. Объем работ определяется сметной документацией (Приложения № 1 к настоящему договору), и должен быть выполнен в объеме, предусмотренном СНиПами, ГОСТами, иными техническими нормами и правилами, положениями действующего законодательства.

1.3. Сроки выполнения работ:

начало проведения работ: с момента заключения договора.

окончание проведения работ: до 01.11.2012.


^ 2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена настоящего договора определяется в соответствии с предложением участника конкурса и составляет: ______________________________________ рублей, в т.ч. НДС 18% ____________________________ рублей. В цену настоящего договора включены налоги и другие обязательные платежи.

  1. Цена настоящего договора является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего договора.

2.3. Порядок оплаты:

Расчет за выполненные работы осуществляется в 4 квартале 2012г. после подписания акта выполненных работ по капитальному ремонту кровли дома по форме № КС-2, акта приемки в эксплуатацию работ, представления счета, счета-фактуры.


^ 3. Права и обязанности сторон

Для выполнения настоящего Договора:

3.1. Заказчик:

3.1.1. Осуществляет контроль за выполнением работ Подрядчиком собственными силами, либо с привлечением организации, осуществляющей строительный контроль.

  1. Приостанавливает ход выполнения работ в связи с их ненадлежащим качеством либо исполнением, несоответствующим условиям настоящего Договора.

  2. В трехдневный срок, с момента предъявления акта выполненных работ Подрядчиком, производит приемку и подписывает акты выполнения работ (при отсутствии замечаний), составляет двусторонние акты о выявленных нарушениях в ходе выполнения работ.

  3. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ.

3.2. Подрядчик:

  1. Производит работы в объеме, предусмотренным сметной документацией, в сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдает результаты выполненных работ Заказчику.

  2. Гарантирует качество выполнения работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ВСН, ТУ и иными техническими нормами, действующим законодательством РФ.

  1. Устраняет недостатки выполненных работ, выявленные Заказчиком при приемке работ в десятидневный срок, собственными силами и за счет собственных средств.

3.2.4. Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.


^ 4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ.

Акт выполненных работ подписывается комиссионно, в состав комиссии включаются: Заказчик, Подрядчик, департамент ЖКХ администрации города Твери, администрация соответствующего района в городе Твери, наймодатель в муниципальном жилищном фонде, организация, осуществляющая строительный контроль, а также лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.

При этом проводится проверка качества работ.

4.3. В случае обнаружения дефектов, Заказчик в течение 3-х рабочих дней направляет Подрядчику мотивированный отказ. Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, устраняет выявленные недостатки свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

    1. Любое несоответствие в выполненных работах, указанное в подпункте 3. 2. 2 настоящего договора, техническим нормам, является дефектом.

    2. При обнаружении в процессе производства работ по изготовленной проектно-сметной документации иных дефектов, составляется заключение или соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к исправлению проектно-сметной документации за свой счет без возмещения затрат Заказчиком.

    3. При отказе Подрядчика от составлении или подписании акта об обнаружении дефектов и недоделок для их подтверждения, вправе быть назначена квалифицированная экспертиза, поручаемая независимой организации, признаваемой обеими сторонами, в целях фиксации и установления характера и причин обнаруженных дефектов, что не исключает право сторон на обращение по данному вопросу в суд.

    4. В случае выявления экспертизой:

- факта соответствия результатов работ действующим нормам, Заказчик компенсирует стоимость проведенной экспертизы;

- факта несоответствия результатов работ действующим техническим нормам, стоимость проведенной экспертизы и устранение недостатков работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

    1. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов обязан направить Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ.


^ 5. Ответственность сторон

5.1. За несоблюдение сроков выполняемых работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 5% от цены договора за каждый день просрочки. Указанные средства перечисляются на счёт Заказчика ______________________________.

5.2. Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет дефекты, допущенные по его вине при выполнении работ в согласованные с Заказчиком сроки.

5.3. В случае не устранения указанных дефектов в согласованные сторонами сроки, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 5% от цены договора за каждый день просрочки. Указанные средства перечисляются на счёт Заказчика _____________________________.

5.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора.

5.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от обязанности завершения работ по настоящему договору.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обязательств непреодолимой силы, если эти обязательства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обязательства.

5.8. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.


^ 6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок на выполнение работ по капитальному ремонту кровли составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ.

6.2. В случае обнаружения неисправностей, требующих устранения в течение гарантийного срока, Заказчик выдает Подрядчику предписание об устранения выявленных недостатков и сроках их устранения.

6.3. Подрядчик производит устранение выявленных недостатков своими силами и за свой счет.

6.4. В случае не устранения выявленных недостатков в срок, установленный Заказчиком, Подрядчик уплачивает неустойку в размере 5% от фактической стоимости выполненных работ за каждый день просрочки. Указанные средства перечисляются на счёт Заказчика _____________________________.


^ 7. Расторжение договора

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон или по решению суда.

7.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в случае некачественного выполнения работ или неоднократного нарушения сроков исполнения работ. В этом случае Заказчик уведомляет Подрядчика о расторжении настоящего договора с указанием причин. Моментом расторжения настоящего договора считается момент получения уведомления Подрядчиком.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.


^ 8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения его условий сторонами.

8.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр – в департамент ЖКХ администрации города Твери.


^ 9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:


Заказчик:

Подрядчик:




Извещение о проведении открытого конкурса

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома


Дата публикации извещения: ___________________

Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: г. Тверь, пр. Победы д.4а.

Организатор и Заказчик конкурса: ООО «Управляющая Компания Центрального района г. Твери»

Начальная (максимальная) цена договора составляет 629734 рублей, в том числе НДС 18% 96061 рублей.

Дата начала работ: с момента заключения договора

Дата вскрытия конвертов: 13 июня 2012 г.

Официальный Интернет-сайт администрации города Твери для размещения результатов конкурса: www.tver.ru

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: г. Тверь пр. Чайковского д.2 каб.4 в 10 часов 30 минут «13» июня 2012года.

Приложение: конкурсная документация в составе:

1) Общие положения, требования к участникам конкурса, формы документов;

2) Договор подряда (проект);

3) Сметная документация.




Скачать 321,8 Kb.
оставить комментарий
Дата26.07.2012
Размер321,8 Kb.
ТипКонкурс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх