Документация об открытом аукционе в электронной форме icon

Документация об открытом аукционе в электронной форме



Смотрите также:
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
«5» марта 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
«31» мая 2012 г...
«12» апреля 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об аукционе открытый аукцион в электронной форме...



скачать


Утверждаю

И.о. руководителя Управления

Федеральной службы судебных

приставов по Республике Саха (Якутия)


________________Л.И. Новгородова

«___»_____________2012г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ


на проведение ремонта помещения Мегино-Кангаласского РОСП

УФССП России по Республике Саха (Якутия)


Согласовано:


Заместитель руководителя –

Заместитель главного судебного пристава Н.С. Николаев


Финансово экономический отдел

И.о. начальника А.И. Ким


Отдел материально-технического обеспечения

Начальник С.В. Дьячковский


Якутск, 2012

Оглавление


п/п

Наименование раздела

стр.

1

Приглашение к участию в аукционе

3

2

Нормативное регулирование

3

3

Информация о заказчике

3

4

Требования к участникам аукциона

4

5

Требования к работам, установленные заказчиком

4

6

Требования к заявке на участие в аукционе

5-7

7

Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона.

7-8

8

Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст. 41.7 Федерального закона№94-ФЗ от 21.07.2005г.)

9

9

Заключение государственного контракта

9-10

10

Информационная карта аукциона

11-12

11

Техническая часть

13-14

12

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

14

13

Проект государственного контракта

15-22



^

1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ



Уважаемые господа!


Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронном форме проводимом на сайте электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. (далее -Официальный сайт) будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на Официальном сайте без взимания платы.


^ 2. НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ


Настоящая документация разработана в соответствии с требованиями Главы 3.1 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданского кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере размещения заказа.


^ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ


Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) (УФССП России по Республике Саха (Якутия)).

Юридический адрес: 677000, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 25.

Почтовый адрес: 677000, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 25.


^ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА


При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (должен состоять в СРО);

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.05 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


^ 5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ


Подрядчик должен использовать в ходе выполнения работ на «Объекте работ» материалы, которые должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, имеющие соответствующие сертификаты, с дальнейшем предоставлением сертификатов при сдачи Ф-2.

^ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ


Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

^ Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара;

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренная частью 4 настоящей статьи, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

^ Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком в настоящей документации;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящим разделом документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.


^ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА И ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.


Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе устанавливаются в соответствии с ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.

В течение одного дня со дня принятия такого решения Заказчик, размещают указанные изменения на Официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на Официальном сайте.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком на Официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.


8. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ч.ч. 2, 3 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)


Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном сайте без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная система торгов» www.sberbank-ast.ru, вправе направить на адрес электронной площадки, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на Официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.


^ 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА


Государственный контракт заключается в соответствии с требованиями статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено настоящей документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

В случае если это предусмотрено настоящей документацией об аукционе, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.


^ 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА


Настоящая информационная карта аукциона содержит основные требования к товару, являющемуся предметом настоящего аукциона. Данные требования применяются наряду с условиями, изложенными в проекте государственного контракта по соответствующему лоту.

В случае расхождения требований и (или) условий, изложенных в проекте государственного контракта по лоту с положениями настоящей информационной карты аукциона, применяются требования и условия, изложенные в настоящей информационной карте.


пп

Требование заказчика

Описание

1

^ Предмет контракта

Выполнение работ по проведению ремонта помещения Мегино-Кангаласского РОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия)

2

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, их безопасности, к результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика.


Использовать в ходе выполнения работ на «Объекте работ» материалы, которые должны соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, имеющие соответствующие сертификаты, с дальнейшем предоставлением сертификатов при сдачи Ф-2.


3

^ Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек

4

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«16» апреля 2012 года

^ 10.00 часов (время местное)

5

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

«17» апреля 2012 года

6

^ Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

«20» апреля 2012 года

7

Источник финансирования

Федеральный бюджет на 2012 год

8

^ Порядок формирования цены контракта (цены лота)

Включает в себя все налоги, определяемые действующим законодательством Российской Федерации и другие обязательные платежи, а также иные расходы, связанные с выполнением условий Государственного Контракта.

9

^ Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек

10

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

Рубли Российской Федерации

11

^ Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации

Не применяется, так как расчет производится исключительно в рублях Российской Федерации

12

^ Размер обеспечения исполнения контракта

Не предусмотрен

13

Обязательства по государственному контракту, которые должны быть обеспечены

Не предусмотрен

14

^ Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Подрядчик гарантирует качество работ, установленное государственным контрактом, в течение 2 (двух) лет с момента сдачи-приемки выполненных работ.

15

^ Место выполнения работ

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Майя, ул. Героя Попопва, д.39.

16

^ Сроки (периоды) выполнения работ

В соответствии с разделом 3 проекта государственного контракта

17

^ Условия выполнения работ

В соответствии с разделом 2 проекта государственного контракта

18

Форма оплаты работ

Безналичный расчет

19

^ Сроки и порядок оплаты

В соответствии с разделом 4 проекта государственного контракта

20

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения государственного контракта

(в случае передачи заказчику в залог денежных средств)


Не предусмотрен



^



11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


на проведение ремонта помещения Мегино-Кангаласского РОСП Управления Федеральной службы судебных приставов

по Республике Саха (Якутия)


Выполнение работ производится по адресу:

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Майя, ул. Г. Попова, 39.

^ Дефектная ведомость



п/п

Наименование работ

Единица измерения

Количество

1

Разборка оснований покрытия полов простильных полов

100 м2

0,24

2

Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

100 м2

0,24

3

Укладка балок из брусьев

1 м3 древесины в конструкции

1,128492

4

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм

100 м2 покрытия

0,24

5

Устройство покрытий из плит древесноволокнистых

100 м2 покрытия

0,24

6

Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках

100 м2 покрытия

0,24

7

Устройство плинтусов деревянных

100 м плинтуса

0,1959

8

Снятие дверных полотен

100 м2 дверных полотен

0,05

9

Снятие наличников

100 м наличников

0,25

10

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных

100 коробок

0,05

11

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2

100 м2 проемов

0,0945


Примечание:


- Работы выполняются из материалов Подрядчика.


^ 12. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА


Сметная документация составлена в сметно-нормативной базе ФСНБ-2001 в редакции 2008-2009 года в соответствии с Приказом Министерства Строительства и Промышленности Строительных Материалов РС (Я) от «23» июля 2010 года № 105 «О переходе на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве в редакции 2008 и 2009 годов».


^ 13. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

подряда на выполнение ремонтно-строительных работ

г. Якутск «____»___________2012 г.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) (УФССП России по Республике Саха (Якутия)), в лице Руководителя Управления – главного судебного пристава Республики Саха (Якутия) Мигунова Александра Владимировича, действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________, в лице _________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола _____________________________________________________, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

^ 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтно-строительные работы помещения Мегино-Кангаласского РОСП УФССП России по Республике Саха (Якутия), расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Майя, ул. Героя Попова, д. 39. согласно дефектной ведомости (Приложение №1) – в дальнейшем именуется «Объект работ».

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.3. Объем, виды и стоимость работ, составляющих предмет настоящего Контракта, определяются в смете № _____ от «____»___________ 2012 г., (Приложение №2 к настоящему Контракту).

1.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.


^ 2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать Подрядчику необходимую документацию для выполнения работ в течение 2 дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.1.2. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Назначать независимые экспертизы по проверке работ в рамках настоящего Контракта.

2.2.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.2.3. Если Подрядчик не приступает в течение 2 дней к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

2.2.4. Проводить контрольные обмеры объемов, проверять и представлять претензии к качеству работ.

2.2.5. Отказывать в оплате проведенных Подрядчиком работ в случае несоответствия их качества и объемов, проведенных по отчетным формам.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Приступить к работе не позднее срока установленного в пункте 3.1. настоящего Контракта.

2.3.2. Выполнить все работы надлежащего качества в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сметой, указанной в п. 1.3. настоящего Контракта, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.3.3. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

2.3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

2.3.5. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.3.6. Подрядчик обязан предоставить график выполнения работ в течении 2 дней с момента подписания настоящего Контракта.

2.3.7. Закончить работы не позднее срока установленного в пункте 3.1. настоящего Контракта.

2.3.8. До приемки работ Подрядчик обязан вывести принадлежащее Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещений.

2.3.9. Сдать «Объект работ» Заказчику в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию объекта.

2.3.10. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии со сметами, рабочими чертежами, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями.

2.3.11. Обеспечить противопожарную безопасность, безопасность производства работ и осуществлять охрану «Объекта работ» в течение всего периода действия Контракта.

2.3.12. В 10-дневный срок после подписания акта о приемке законченных работ вывезти с территории «Объекта работ» принадлежащее ему имущество.

2.3.13. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их исполнения.

2.3.14. Использовать в ходе выполнения работ на «Объекте работ» материалы соответствующего качества и имеющие соответствующие сертификаты, с дальнейшем предоставлением сертификатов при сдачи Ф-2.

2.3.15. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям, оборудованию, технике, мебели и инвентарю.


^ 3. Сроки выполнения работ


3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с 04 июня 2012 года.


^ 4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ составляет _______________ (_________________________) рублей, в том числе НДС 18% _______________ (______________________) рублей / без НДС 18%.

    1. Оплата производится перечислением на расчетный счет Подрядчика.

4.3. Порядок оплаты: окончательный расчет после выполнения полного объема работ предусмотренных сметой на основании фактически принятых объемов работ по Ф-2, Ф-3, прошедших независимую экспертизу и подписания акта приема-сдачи в течение 10 календарных дней.


^ 5. Порядок приемки работ


5.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Контракта.

5.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки-передачи.

5.3. Акт приемки-передачи подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.


^ 6. Ответственность. Риски.

6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Объекта работ», его части или имущества по ходу работ несет Подрядчик в полном объеме. Если гибель Объекта работ произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить вознаграждение за выполненный на этот момент объем работ. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до окончательного выполнения работ.

6.2. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлением от настоящего Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

-потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

-устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. В случае нарушения установленных сроков окончания работ Подрядчик оплачивает неустойку в бюджет за каждый день просрочки в размере 0,1 % от стоимости работ указанной в п.п.4.1. п.4 настоящего контракта. Окончательный расчет производится после оплаты суммы неустойки с предоставлением копии платежного поручения об оплате Подрядчиком.

6.5. За невыполнение Подрядчиком работ в полном объеме, установленном настоящим Контрактом, Подрядчик оплачивает неустойку в бюджет в размере 1 % от стоимости работ указанной в п.п.4.1. п.4 настоящего контракта. Окончательный расчет производится после оплаты суммы неустойки с предоставлением копии платежного поручения об оплате Подрядчиком.

6.6. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик оплачивает штраф в бюджет размере 1% от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день до момента исправления. Окончательный расчет производится после оплаты суммы штрафа с предоставлением копии платежного поручения об оплате Подрядчиком.


7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

^ 8. Срок действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.

^ 9. Порядок разрешения споров

9.1. Споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров.

9.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.


^ 10. Гарантийные сроки

10.1. Срок гарантии выполненной ремонтно-строительной работы и используемых материалов устанавливается продолжительностью 2 (два) года, с момента сдачи-приемки выполненной работы.

10.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию «Объекта работ», то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

  1. Заключительные условия Контракта


11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

11.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами. Контракт подписывается руководителем Подрядчика либо лицом, имеющим соответствующие полномочия в виде нотариально-удостоверенной доверенности.

11.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

^ 12.Реквизиты сторон

Заказчик

Управление Федеральной службы судебных приставов России по РС (Я)

677000, г. Якутск, ул. Лермонтова, 25, тел/факс (4112) 22-69-35

Р/с 40105810600000010058 в ГРКЦ Нацбанк РС (Я) Банка России г. Якутск,

л/с 031 61 785 080 в УФК по РС (Я) БИК: 049805001 ИНН: 1435155072

Руководитель ___________________ А.В. Мигунов

Поставщик:

Наименование:

Адрес: _______________________________№ тел.: ____факс:_____

Банк: ________________________________БИК:___________________

К/С:

Р/С:

ИНН/КПП:

Руководитель____________________ (Ф.И.О.)


Приложение №1

к ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

подряда на выполнение ремонтно-строительных работ

№ ____ «___» _____________2012 г.



^ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Выполнение работ производится по адресу:

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Майя, ул. Г. Попова, 39



п/п

Наименование работ

Единица измерения

Количество

1

Разборка оснований покрытия полов простильных полов

100 м2

0,24

2

Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков

100 м2

0,24

3

Укладка балок из брусьев

1 м3 древесины в конструкции

1,128492

4

Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм

100 м2 покрытия

0,24

5

Устройство покрытий из плит древесноволокнистых

100 м2 покрытия

0,24

6

Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках

100 м2 покрытия

0,24

7

Устройство плинтусов деревянных

100 м плинтуса

0,1959

8

Снятие дверных полотен

100 м2 дверных полотен

0,05

9

Снятие наличников

100 м наличников

0,25

10

Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах рубленных

100 коробок

0,05

11

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2

100 м2 проемов

0,0945


Примечание:

- Работы выполняются из материалов Подрядчика.


Заказчик: Подрядчик:

Руководитель Управления – ___________________________

главный судебный пристав РС (Я)

_________________А.В. Мигунов _________________ /__________/

Приложение №2

к ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ

подряда на выполнение ремонтно-строительных работ

№ ____ «___» _____________2012 г.


ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ___ от __________ 2012 г.

на выполнение ремонтно-строительных работ помещения Мегино-Кангаласский РОСП, расположенного по адресу: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Майя, ул. Героя Попова, д.39.





Скачать 303,6 Kb.
оставить комментарий
Дата24.06.2012
Размер303,6 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх