«Ремонт запасного выхода гбс(К)оу школы №9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края» icon

«Ремонт запасного выхода гбс(К)оу школы №9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края»


Смотрите также:
Документация об открытом аукционе в электронной форме на ремонт выходов на путях эвакуации в...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Вариативные программы взаимодействия семьи и школы 6 4 Взаимодействие семьи и школы 7 Глава...
Администрации (губернатор) краснодарского края постановление...
Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края...
Доклад о восприятии уровня коррупции в сферах государственного регулирования Краснодарского края...
«О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента комплексного развития...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности...
Списки лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Краснодарского края...
Списки лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Краснодарского края...



Загрузка...
скачать
Государственный контракт № __________________________

«Ремонт запасного выхода ГБС(К)ОУ школы № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края»

г. Новороссийск «___» _______ 2012 г.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Фурса Анны Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов отрытого аукциона в электронной форме № _____ от _______________2012г., с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт на выполнение работ (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязан в соответствии с условиями контракта выполнить работы по ремонту запасного выхода в ГБС(К)ОУ школы № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края, находящаяся по адресу: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Козлова 76 и сдать результат работ Заказчику.

Характеристика и объём выполняемых работ должны полностью соответствовать Приложению № 1 (Техническое задание), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

^ 2.Цена контракта. Условия платежа.

2.1.Цена контракта составляет _________________рублей (_______________________) из средств бюджета Краснодарского края (в рамках КЦП «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года»).

Цена работ, включает в себя демонтажные и монтажные работы, внутреннюю отделку помещений, заготовительно-складские расходы, материалы и изделия, их тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, использование оборудования и механизмов, расходы по уборке и вывозу мусора, включая строительный, устройство оградительных сооружений, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов на страхование, расходы на получение всех необходимых разрешений и согласований на производство работ, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта.

2.2. Цена контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Оплата по настоящему контракту производится безналичным расчетом следующим образом: расчет осуществляется по факту выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе сдачи-приемки недостатков, после подписания сторонами актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), на основании подписанных счета-фактуры на оплату и формы КС-3, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.


^ 3.Порядок, место, сроки выполнения работ

3.1. Весь объем работ должен быть выполнен в соответствии с согласованным сторонами графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2.Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова 76.

3.3. Срок выполнения работ: с 02 июня 2012 г. до 31 июля 2012г.

^ 4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ по контракту на основании представленных Подрядчиком документов.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи – приемки выполненных работ по контракту при условии поступления средств из бюджета Краснодарского края (в рамках КЦП «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года») на счет заказчика.

^ 4.2.Подрядчик обязуется:

4.2.1. До начала работ предоставить Заказчику на обозрение подлинники уставных документов, наличие допуска на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, сертификатов на все виды работ, выполняемых в рамках настоящего контракта. Завести журнал работ по объекту ремонта.

4.2.2.Обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательств. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.2.3. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждения, проезды и дорожки на прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью.

4.2.4. Обеспечить содержание и уборку территории.

4.2.5. Вывезти в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта сдачи – приемки выполненных работ по контракту строительный мусор, приборы и инвентарь.

4.2.6. Риск утраты имущества, оборудования и материалов, до сдачи объекта Заказчику несет Подрядчик.

4.2.7. Подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.8. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее 02 июня 2012года.

4.2.9. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1., Приложением №1, № 2 настоящего контракта. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

^ 4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком документации, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3.2. Требовать от Подрядчика передачи надлежащим образом оформленной документации, недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих исполнение обязательств по контракту, в том числе заверенные копии счетов – фактур на приобретение используемых строительных материалов.

4.3.3. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта согласно п. 4.2.8. , «Графика выполнения работ» (Приложение № 2) или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещение убытков.

4.3.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок, в течение 7 рабочих дней для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

4.3.6. Заказчик, обнаружив недостатки в работе при ее приемки, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы.

4.4.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или их приемки.

4.4.5. Заказчик обязан в срок и в порядок, который предусмотрен контрактом, с участием Подрядчика, осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 7 рабочих дней с момента их обнаружения

4.6.2. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта выполненных работы обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ.

^ 5.Порядок сдачи – приемки выполненных работ

5.1.В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации по выполненным работам Заказчик проверяет исполнение обязательств Подрядчиком по контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта. В случае привлечения Заказчиком к проверке сторонних специалистов (экспертов) или сторонних специализированных организаций срок проверки по настоящему контракту не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

5.2. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчиком по контракту приемочная комиссия Заказчика в течение 10 десяти) календарных дней составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи – приемки выполненных работ по контракту. На основании заключения Заказчик передает Подрядчику в течение 10 (десяти) дней подписанный со своей стороны акт сдачи – приемки выполненных работ по контракту или мотивированный отказ от его подписания.

^ 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1.1. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.

6.1.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим контрактом, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

6.1.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

6.1.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.1.5. Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 10-тидневный срок с момента получения с предоставлением письменного ответа на претензию.

6.1.6. Споры, не урегулированные сторонами, разрешаются Арбитражным судом Краснодарского края.

^ 7. Гарантии качества выполняемых работ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

7.2. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет с момента подписания заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ по контракту в целом.

7.3. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.4. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании.


8. Форс-мажор.


8.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.


^ 9. Заключительные положения.


9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.


^ 10. Особые условия.

10.1. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются: Техническое задание - приложение №1, график выполнения работ – приложение № 2.


^ 11. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9

^ VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края


353907, Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Козлова, 76.

Телефон/факс: (8617) 210146.

ИНН: 2315084696; КПП: 231501001;

Л/С 825521020 в ДФБК Краснодарского края

Р/С 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Краснодарскому краю г. Краснодар;

БИК 040349001;

^ ОКПО- 52252337; ОКВЭД – 80.21


Директор ____________________А.Д. Фурса


Поставщик:




Приложение №1

к государственному контракту

№____ от «___»__________2012 г.

^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Крыльцо

1

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг

100 м решетки

0,11

 

2

Разборка покрытых полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0,18

 

3

Устройство бетонных ступеней

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,04

 

4

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованых керамических для полов одноцветных

100 м2 покрытия

0,24

 

5

Ограждение перилами из нержавеющей стали

100 м ограждения

0,16

 

6

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м КОЗЫРЕК

1 т конструкций

0,2

 

7

Устройство кровель из платика КОЗЫРЕК

100 м2 кровли

0,2

 

8

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м СТОЙКИ КОЗЫРЬКА

1 т конструкций

0,2

 

9

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,35

 


Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон


Заказчик:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края

353907, Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Козлова, 76.

Телефон/факс: (8617) 210146.

ИНН: 2315084696; КПП: 231501001;

Л/С 825521020 в ДФБК Краснодарского края

Р/С 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Краснодарскому краю г. Краснодар; БИК 040349001;

Директор _____________________А.Д. Фурса


Поставщик:




Приложение №2

к государственному контракту

№_____от «___»__________2012 г.

^ График выполнения работ

г. Новороссийск «___»____________2012 г.

№ пп

Наименование

Сроки выполнения (завершения) отдельных этапов работ

Срок сдачи-приемки выполненных работ

1

2

3

4

Раздел 1. Крыльцо

1

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

2

Разборка покрытых полов: из керамических плиток

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

3

Устройство бетонных ступеней

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

4

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованых керамических для полов одноцветных

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

5

Ограждение перилами из нержавеющей стали

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

6

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м КОЗЫРЕК

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

7

Устройство кровель из платика КОЗЫРЕК

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

8

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м СТОЙКИ КОЗЫРЬКА

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

9

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края

353907, Краснодарский край, . Новороссийск, ул. Козлова, 76.

Телефон/факс: (8617) 210146. НН: 2315084696; КПП: 231501001;

Л/С 825521020 в ДФБК Краснодарского края

Р/С 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Краснодарскому краю г. Краснодар; БИК 040349001;


Директор ____________________А.Д. Фурса


Поставщик:





Скачать 150,82 Kb.
оставить комментарий
Дата20.06.2012
Размер150,82 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх