Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области icon

Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области


Смотрите также:
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения государственного...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и...
Документация об открытом аукционе в электронной форме для субъектов малого предпринимательства...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Ι. общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме 3...
Документация об открытом аукционе в электронной форме №83 на право заключения государственного...
Об открытом аукционе в электронной форме на право заключения Государственного контракта на...
Документация о совместном открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на...



Загрузка...
скачать



(приложение)


Утверждена

постановлением администрации Сланцевского городского поселения


от 26 марта 2012 г. № 108-п



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по

мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области


номер аукциона: ___________


2012 г.




Настоящая документация об аукционе в электронной форме состоит из следующих разделов:

Раздел I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме, включающие в себя следующие подразделы:

1. «Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме»

2. «Требования к участникам размещения заказов»

3. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по её заполнению»

4. «Условия заключения и исполнения контракта»

Раздел II. Техническое задание

Раздел III. Проект муниципального контракта


Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту – документация об аукционе) подготовлена в соответствии:

- с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон № 94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов;

  • с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

  • с Гражданским кодексом Российской Федерации;

  • с Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».



Раздел I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Общие сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме



пункта

Содержание пункта

Информация

Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту – открытый аукцион) проводит муниципальный заказчик.





Наименование заказчика, контактная информация

Наименование: администрация муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

^ Место нахождения: Россия, обл. Ленинградская, р-н. Сланцевский, г. Сланцы, пер. Почтовый, дом 2/8

Почтовый адрес: 188560, Россия, обл. Ленинградская, р-н. Сланцевский, г. Сланцы, пер. Почтовый, дом 2/8

Телефон: 8(81374)22062 Факс: 8(81374)21557

^ Электронная почта: Email: economica@moslgp.ru

Контактное лицо: Мельник Людмила Геннадиевна



Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе

www.zakupki.gov.ru






Наименование оператора электронной площадки

Автоматизированная система торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ»


Адрес электронной площадки в сети «Интернет»

адрес: 109028, г.Москва, Хохловский пер., д.10,стр.3

сайт: www.sberbank-ast.ru Е-mail: info@ sberbank-ast.ru





Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта (далее - контракта) на выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области






Предмет контракта

Выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области



Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная (максимальная) цена контракта составляет:

1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %.



Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является локальная смета «На выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области», составленная по сметно-нормативной базе ТЕР – ЛО - 2001 и ТЕРр – ЛО 2001 в соответствии с МДС 81 – 35.2004 и общими указаниями к применению ТЕР – ЛО - 2001 и ТЕРр – ЛО 2001 (приложение к документации)



Порядок формирования цены контракта

В цену контракта должны быть включены расходы участника размещения заказа, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на перевозку, организацию дорожного движения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.



Источник финансирования

Бюджет Сланцевского городского поселения на 2012 год.



Срок выполнения работ

начало выполнения работ - 10 мая 2012 г.

окончание работ - не позднее 11 июля 2012 г.



Место выполнения работ

Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова



Срок подписания проекта контракта

С 07.05.2012 г. по 08.05.2012 г.






Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

не применяется



Сведения о валюте, используемой при формировании цены контракта и расчетов с подрядчиками

Российский рубль



Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе

Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 17 часов 00 минут 17 апреля 2012 года



Дата начала срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе

18 апреля 2012 года






Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе

20 апреля 2012 года



Дата проведения открытого аукциона

23 апреля 2012 года



Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек или 5 % начальной (максимальной) цены контракта.



Размер обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек или 30 % начальной (максимальной) цены контракта.



Величина понижения начальной цены контракта ("Шаг аукциона")

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.


^ 2. Требования к участникам размещения заказа



пункта

Содержание пункта

Информация



Обязательные требования к участникам размещения заказа

В настоящем аукционе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, индивидуальные предприниматели, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытого для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе.

Заказчиком устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
        1. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

        2. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

        3. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.


Дополнительные требования к участникам размещения заказа

Установлено требование:
^

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.


3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению





пункта

Содержание пункта

Информация





Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе, подаваемой участником размещения заказа

Заявка на участие в открытом аукционе должна состоять из двух частей.

^ Первая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.


^ Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

  1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

  2. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.









Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

Не устанавливается.






Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требованиям к таким работам



Не установлен








Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаются только участниками размещения заказа, получившими аккредитацию на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные п. 23 настоящей документации об аукционе части заявок. Обе части заявок на участие в открытом аукционе подаются одновременно.

Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия аукционной комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.



^ 4. Условия заключения и исполнения контракта





пункта

Содержание пункта

Информация









Форма, сроки и порядок оплаты работ

Форма оплаты: безналичный расчёт, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт подрядчика.

Оплата выполненных работ осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика после подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, на основании предъявленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.

Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае неустранения указанных дефектов в работе, представленной к оплате.

В случаях причинения ущерба заказчику, или нарушения обязательств по контракту и начисления заказчиком неустойки (штрафа, пеней) оплата муниципального контракта может быть осуществлена путем выплаты подрядчику суммы, уменьшенной на сумму причиненного ущерба или неустойки (штрафа, пеней).






Сведения о предоставлении преференций участникам размещения заказа

Преференции не предоставляются




Обеспечение исполнения контракта

Требуется







Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления

Размер обеспечения исполнения контракта: 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек или 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:

- срок предоставления обеспечения исполнения контракта не позднее 08 мая.2012 г.;

- обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта.

Окончание срока действия любого из видов обеспечения исполнения контракта определяется исходя из сроков выполнения работ по контракту, но не ранее 11 июля 2012 года.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Документ об обеспечении исполнении контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, направляется участником аукциона Оператору электронной площадки одновременно с проектом контракта, подписанным электронной цифровой подписью указанного лица, в течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта (в случае, если участником аукциона в соответствии с ч. 4.1. ст. 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ направлялся протокол разногласий – в течение 3 (трех) дней со дня получения документов, предусмотренных частью 4.2. ст.41.12. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

В случае, если в течении срока действия контракта обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте.


Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией;

- банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк или иная кредитная организация гарантирует исполнение обязательств по контракту в соответствии с п. 30 настоящей документации об аукционе, которая должна быть не менее суммы, установленной в настоящем пункте;

- банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на соответствующий протокол, как основание заключения контракта;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.


Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть перечислены в размере, указанном в настоящем пункте и по реквизитам, установленным в п. настоящей документацией об аукционе;




- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога денежных средств, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 29 настоящей документацией об аукционе, до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств считается не предоставленным;

- денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика; денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным подрядчиком в письменном требовании, но не ранее истечения установленного настоящим пунктом срока действия обеспечения исполнения контракта.


Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

- соответствующий договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации;

- в договоре поручительства должны  быть  указаны  сумма и обязательства, в пределах которых поручитель обязуется отвечать перед кредитором (Заказчиком) за исполнение обязательств победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт;

- поручительство должно покрывать все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, своих обязательств по контракту в соответствии с п. 30 настоящей документации об аукционе;

- договор поручительства также должен содержать указание на контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на соответствующий протокол как основание заключения контракта, на солидарную ответственность поручителя с должником перед кредитором (Заказчиком);

- договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, и изменяющие обеспеченное поручительством обязательства, не прекращают поручительство (обязательств поручителя по соответствующему договору поручительства);

- поручителем по договору поручительства может выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя установленным выше требованиям определяется по данным бухгалтерской отчётности за два последних отчётных года или, если договор поручительства заключён до истечения срока предоставления годовой отчётности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчётных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным выше требованиям определяется по данным бухгалтерской отчётности за каждый отчётный год.

- контракт может быть заключён только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчётностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

1) копию учредительных документов поручителя;

2) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности). В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также


должна представляться доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица.







Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения муниципального контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)

Получатель: Администрация муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (ОФК 15 администрация муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области л/с 05453003110)

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК 044106001

р/с 40302810900003001205


В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение муниципального контракта (указать наименование аукциона в соответствии с настоящей документацией об аукционе).








Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены

По контракту должны быть обеспечены обязательства подрядчика по возмещению убытков заказчика, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также неустойки (штрафа, пеней).

^ Раздел II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области


1. Выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области выполнять в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

2. Требования к количественным и техническим характеристикам выполняемых работ указаны в ведомости объёмов работ.

3. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова.

4.Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ - 10 мая 2012 г.

окончание работ - не позднее 11 июля 2012 г.

6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. При сдаче выполненных работ «Подрядчик» передает «Заказчику» исполнительную документацию, сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, подтверждающие их качество.

7. Цена Контракта формируется с учётом расходов на перевозку, организацию дорожного движения в период выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8. Сроки гарантии на выполненные работы устанавливаются с момента подписания Сторонами акта о приёмке работ и составляют не менее двух лет.

9. Объем гарантии – устранение выявленных дефектов, допущенных по вине Подрядчика в выполненных работах за счёт Подрядчика, в сроки, определённые по согласованию с Заказчиком.

^ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ



№ п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Количество

1

3

4

5

1

Разборка бортовых камней на: бетонном основании

м

240

2

Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка при автомобильных перевозках

т

7,6

3

Перевозка до 8 км строительных грузов автомобилями самосвалами (вне карьеров) груз 1 класса

т

7,6

4

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:

м2

510

5

Мусор строительный - погрузка при автомобильных перевозках

т

40,8

6

Перевозка до 8 км строительных грузов автомобилями самосвалами (вне карьеров) груз 1 класса

т

40,8

7

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

м

260




Камни бетонные бортовые БР 10.20.8

м3

3.68




Камни бетонные бортовые БР 10.30.15

м3

1.35

8

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня под бортовые камни

м3

3




Щебень из природного камня для строительных работ марки 600 фр. 20-40

м3

3

9

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня

м3

89




Щебень из природного камня для строительных работ марки 600 фр. 20-40 мм

м3

89

10

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком

м2

595




Брусчатка тротуарная с рифленой поверхностью (нескользящая) толщиной 60 мм цвет красный прямоугольная (согласовать с заказчиком)

м2

95




Брусчатка тротуарная с рифленой поверхностью (нескользящая) толщиной 60 мм цвет серый прямоугольная (согласовать с заказчиком)

м2

500




Песок для строительных работ природный карьерный

м3

29,5




Портландцемент М 400

т

4,5

11

Перевозка до 70 км брусчатки груз 1 класса

т

62



Примечания:

1. Мощение плитки выполняется на отдельно расположенных участках улицы Кирова.

2. Перед выполнением работ подрядчик должен согласовать рисунок укладки плитки с заказчиком.

3. Заказчик предоставляет возможность любому участнику размещения заказа посетить и осмотреть объект и прилегающую территорию. Затраты на посещение объекта участник размещения заказа покрывает из собственных средств.

4. Организацию дорожного движения на период проведения работ подрядчику согласовать с органами ГИБДД и оповестить перевозчиков.


Раздел III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____

на выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова

в г. Сланцы Ленинградской области

г. Сланцы «__» _______ 2012 г.

Администрация муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области, выступающая от имени муниципального образования, в лице главы администрации Хоперского Александра Александровича, действующего на основании Устава Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области, зарегистрированного управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 03.12.2008 г. № 475151012008001, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» по результатам проведения открытого аукциона, в соответствии с решением единой комиссии по размещению муниципальных заказов администрации Сланцевского городского поселения (протокол от __________2012 № ______) заключили настоящий муниципальный контракт, далее – «Контракт», о нижеследующем:


^ 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы (Код вида работ по ОКДП 4540369 устройство бетонных плитных тротуаров) по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области (далее – работы).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и Приложений к нему, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта:

  • Приложение № 1 – Техническое задание;

  • Приложение № 2 - План-график выполнения работ (разрабатывается Заказчиком и согласовывается с Подрядчиком в соответствии с п.п. 4.1.3. настоящего Контракта);

  • Приложение № 3 – Локальная смета (разрабатывается Заказчиком и согласовывается Подрядчиком в соответствии с п.п. 4.1.2. настоящего Контракта);

а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Виды и объемы работ, составляющие предмет Контракта, определяются Приложением № 1.

1.3. Работы должны быть выполнены качественно с соблюдением требований к технологии производства работ, предъявляемыми к данному виду работ, в соответствии с условиями настоящего Контракта, Приложений к нему, а также действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.


^ 2. Цена работ и порядок расчётов

2.1. Цена подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Контракту работ согласно результатам открытого аукциона в электронной форме (Протокол от ________2012 г № ________) составляет: __________ (____________) рубля ___ копеек, в том числе НДС - 18% _________(_____________) рубля ___ копеек.

В цену контракта должны быть включены расходы участника размещения заказа, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на перевозку, организацию дорожного движения, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

2.2. Расчет производится в два этапа после приемки Заказчиком на каждом этапе полного комплекса работ на законченных ремонтом участках тротуаров и сдачи Заказчику исполнительной документации в соответствии с план-графиком.

Оплата за фактически выполненные работы на каждом этапе осуществляется Заказчиком после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, на основании предъявленных Подрядчиком счета и счета-фактуры, а также при условии выполнения на каждом этапе всех работ, предусмотренных план-графиком выполнения работ.

2.3. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ Подрядчику в случае не устранения выявленных дефектов в работе, представленной к оплате.

2.4. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, а также Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий настоящего Контракта, не оформленные в установленном Контрактом порядке, Заказчиком не оплачиваются.

2.5. Оплата Заказчиком Подрядчику цены Контракта осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Цена Контракта на протяжении всего его действия является твердой, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ (с учетом изменений и дополнений).

2.6. Заказчик вправе удержать из стоимости работ по настоящему Контракту, сумму причиненного Подрядчиком ущерба, сумму неустойки (штрафа, пеней).

2.7. Источник финансирования работ – бюджет Сланцевского городского поселения.


^ 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту:

начало работ – «__» __________ 2012 г.

окончание работ – «__» __________ 2012 г.

3.2. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) Заказчиком, а также предоставления документов, указанных в п. 5.1. настоящего Контракта.


^ 4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Поставить материалы, оборудование, конструкции, технику и т.п., необходимые для выполнения Работ по настоящему Контракту и обеспечить их соответствие стандартам, техническим требованиям и сертификатам соответствия.

4.1.2. При заключении муниципального контракта согласовать локальную смету, как приложение № 3 к настоящему Контракту, выполненную на основании ведомости объемов работ, указанных в приложении №1 к настоящему Контракту, и цены, указанной в заявке на участие в аукционе. Локальная смета должна быть выполнена с применением сборников территориальных единичных расценок по Ленинградской области. Стоимость отдельных видов и этапов работ, предусмотренных локальной сметой и план графиком, рассчитывается с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта, который рассчитывается как отношение цены победителя к начальной (максимальной) цене Контракта.

4.1.3. Согласовать с Заказчиком план-график выполнения работ с привязкой по месяцам и этапам работ до подписания Контракта Заказчиком.

4.1.4. Выполнять работы в соответствии с план-графиком, не нарушая сроки по отдельным этапам работ.

4.1.5. Назначить представителя для сдачи выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

4.1.6. Осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

4.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика в письменной форме.

4.1.8. Нести ответственность за сохранность объекта, а также материалов и оборудования на время производства работ до окончательной сдачи работ.

4.1.9. Исполнять предписания, выданные Заказчиком по вопросам, являющимся предметом настоящего Контракта, в случае, если они не противоречат положениям настоящего Контракта.


4.2. Подрядчик обязан обеспечить:

  • организацию дорожного движения на период проведения работ подрядчику согласовать с органами ГИБДД и оповестить перевозчиков.

  • производство работ в полном соответствии с техническим заданием, рабочей документацией и проектом производства работ, и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

  • качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

  • своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный срок эксплуатации объекта;

  • в ходе выполнения работ проведение необходимых мероприятий по бесперебойной и безопасной организации движения, охране труда, охране окружающей среды.

4.3. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации только по согласованию с Заказчиком до начала производства работ. Привлечение субподрядных организаций, заключение субподрядных договоров не изменяет обязательств Подрядчика по Контракту. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные, в том числе, Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту.


4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии со сметной документацией и план-графиком, предусмотренных настоящим Контрактом работ.

4.4.2. Осуществить приемку выполненных работ и подписание акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 5-и рабочих дней с момента предъявления Подрядчиком выполненных работ к сдаче и произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.

4.4.3. Заказчик обязан разработать локальную смету и план график выполнения работ.


^ 5. Приемка выполненных работ

5.1. Приемка работ осуществляется поэтапно. При завершении каждого этапа работ Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, исполнительную документацию, акты на скрытые работы, сертификаты, гарантийный паспорт и другие документы, удостоверяющие качество применяемых при выполнении работ материалов.

5.2. Приемка выполненных работ на соответствие их требованиям объему и качеству, установленным в настоящем Контракте, осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика путем осмотров, измерений, а также при необходимости путем исследований и экспертиз.

5.3. При наличии замечаний Заказчика, выявленных в ходе выполнения или при сдаче-приемке результата выполненных работ, Сторонами составляется Акт о выявленных недостатках с указанием срока для их устранения. В случае отказа Подрядчика от подписания такого Акта или неявки Подрядчика для его составления, Акт оформляется в отсутствие Подрядчика.

Для составления указанного Акта Стороны вправе привлечь независимую квалифицированную экспертизу. Затраты, связанные с проведением экспертизы, распределяются между Сторонами пропорционально доли их ответственности, установленной экспертизой.

5.4. Подрядчик обязан за свой счет исправить некачественно выполненные Работы в сроки, указанные в Акте о выявленных недостатках. Устранение недостатков производится Подрядчиком за его счет, без увеличения цены Контракта. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков (дефектов) в выполненных работах в течение указанных сроков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов)


другое лицо. В этом случае Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные им расходы в полном объеме в течение трех рабочих дней с даты выставления Заказчиком счета.

5.5. О готовности к приемке выполненных скрытых работ (если такие работы проводились или должны были проводиться), Подрядчик обязан известить Заказчика не менее чем за три дня до даты приемки скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Сторонами Акта освидетельствования скрытых работ. Если закрытие результатов скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, то в случае, когда он не был информирован об этом, по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. Подрядчик письменно, не позднее чем за два рабочих дня до начала приемки результата выполненных работ, извещает Заказчика о готовности выполненных работ к приемке.

5.7. Заказчик, не позднее пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и выполнения в полном объеме обязательства, установленного пунктом 5.1. настоящего Контракта, предоставляет Подрядчику один экземпляр оформленного со своей стороны такого Акта или обоснованный отказ от его подписания в письменном виде.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, установленного пунктом 5.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе продлить сроки приемки и оплаты работ до полного надлежащего исполнения Подрядчиком указанного обязательства.


^ 6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За причинение ущерба Подрядчиком, Заказчик вправе потребовать возмещения стоимости причинения ущерба. За просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных план-графиком на каждом этапе и настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по настоящему Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного план-графиком на каждом этапе и настоящим Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (пеней) устанавливается в размере 0,1% от стоимости работ по настоящему Контракту.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии.

6.5. Стороны (Подрядчик и Заказчик) несут ответственность на взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Заказчик вправе удержать из денежных средств обеспечения исполнения Контракта, внесенных в качестве залога, сумму причиненного Подрядчиком ущерба, сумму неустойки (штрафа, пеней).


^ 7. Особые условия

7.1. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается с момента подписания сторонами акта о приемке работ и составляют ________ года. Исключение составляют случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то Подрядчик устраняет их за свой счет.

7.3. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом обнаруженных недостатков.

7.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

7.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются в ходе переговоров между Заказчиком и Подрядчиком или в арбитражном суде в установленном порядке.


8. Форс-мажор

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, - если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более месяца, то каждая сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.


^ 9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами всех обязательств по настоящему Контракту.


^ 10. Порядок изменения и дополнения контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

^ 11. Прочие условия контракта

11.1. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.2. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.


^ 12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Администрация муниципального образования

Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области

188560, г. Сланцы Ленинградской области, пер. Почтовый, д. 2/8

ИНН 4713008120, КПП 471301001,

^ ОКПО 79836003, ОКВЭД 75.11.31

р/счёт 40204810700000001205 в ГРКЦ ГУ Банка России по Лен. обл. г. СПб, БИК 044106001, УФК по Лен. обл. (ОФК № 15, Комитет финансов л/с 02453164730), л/с 401000000146

Тел. (81374) 24167; факс (81374) 21557

Подрядчик





Глава администрации Генеральный директор

Сланцевского городского поселения

_________________ А.А. Хоперский ____________

Приложение № 1 к муниципальному контракту от «__» _______ 2012 г. № _____


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области


1. Выполнение работ по мощению плиткой тротуаров по ул. Кирова в г. Сланцы Ленинградской области выполнять в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

2. Требования к количественным и техническим характеристикам выполняемых работ указаны в ведомости объёмов работ.

3. Место выполнения работ: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова.

4.Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ - 10 мая 2012 г.

окончание работ - не позднее «__» ____________ 2012 г.

6. Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил. При сдаче выполненных работ «Подрядчик» передает «Заказчику» исполнительную документацию, сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, подтверждающие их качество.

7. Цена Контракта формируется с учётом расходов на перевозку, организацию дорожного движения в период выполнения работ, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8. Сроки гарантии на выполненные работы устанавливаются с момента подписания Сторонами акта о приёмке работ и составляют не менее двух лет.

9. Объем гарантии – устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика в выполненных работах за счёт Подрядчика, в сроки, определённые по согласованию с Заказчиком в течение гарантийного срока.

^ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ



№ п/п

Наименование работ

Единица

измерения

Количество

1

3

4

5

1

Разборка бортовых камней на: бетонном основании

м

240

2

Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка при автомобильных перевозках

т

7,6

3

Перевозка до 8 км строительных грузов автомобилями самосвалами (вне карьеров) груз 1 класса

т

7,6

4

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:

м2

510

5

Мусор строительный - погрузка при автомобильных перевозках

т

40,8

6

Перевозка до 8 км строительных грузов автомобилями самосвалами (вне карьеров) груз 1 класса

т

40,8

7

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

м

260




Камни бетонные бортовые БР 10.20.8

м3

3.68




Камни бетонные бортовые БР 10.30.15

м3

1.35

8

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовые камни

м3

3




Щебень из природного камня для строительных работ марки 600 фр. 20-40

м3

3

9

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня

м3

89




Щебень из природного камня для строительных работ марки 600 фр. 20-40 мм

м3

89

10

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком

м2

595




Брусчатка тротуарная с рифленой поверхностью (нескользящая) толщиной 60 мм цвет красный прямоугольная (согласовать с заказчиком)

м2

95




Брусчатка тротуарная с рифленой поверхностью (нескользящая) толщиной 60 мм цвет серый прямоугольная (согласовать с заказчиком)

м2

500




Песок для строительных работ природный карьерный

м3

29,5




Портландцемент М 400

т

4,5

11

Перевозка до 70 км брусчатки груз 1 класса

т

62



Примечания:

1. Мощение плитки выполняется на отдельно расположенных участках улицы Кирова.

2. Перед выполнением работ подрядчик должен согласовать рисунок укладки плитки с заказчиком.

3. Заказчик предоставляет возможность любому участнику размещения заказа посетить и осмотреть объект и прилегающую территорию. Затраты на посещение объекта участник размещения заказа покрывает из собственных средств.

4. Организацию дорожного движения на период проведения работ подрядчику согласовать с органами ГИБДД и оповестить перевозчиков.




Скачать 409,16 Kb.
оставить комментарий
Дата09.05.2012
Размер409,16 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  1
не очень плохо
  1
средне
  1
хорошо
  1
отлично
  2
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх