1. Запрос котировок проводится icon

1. Запрос котировок проводится


Смотрите также:
Запрос котировок цен от «22» июня 2012г...
Запрос котировок цен от «20» апреля 2012г. Документация о запросе котировок цен...
Запрос котировок цен от марта 2012г. Документация о запросе котировок цен...
Запрос котировок цен от «15» марта 2012г. Документация о запросе котировок цен...
Запрос котировок цен от 4 мая 2012 года документация о проведении запроса котировок цен на...
О проведении запроса котировок...
17 октября 2006 год извещение о проведении запроса котировок...
Извещение о проведении запроса котировок на поставку горюче-смазочных материалов по талонам...
О проведении запроса котировок цен на поставку...
О проведении запроса котировок цен на размещение муниципального заказа на поставку книжных и...
Запрос котировок проводится уполномоченным органом...
Протокол



Загрузка...
скачать
УТВЕРЖДЕНО:

распоряжением администрации

города Лермонтова

от «30» марта 2010 г. № 45-р

.


ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН № 60122031

на выполнение работ по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением работ по капитальному ремонту объектов города Лермонтова, озеленению, благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог города Лермонтова


1. Запрос котировок проводится: Муниципальным заказчиком.

Муниципальный заказчик: Администрация города Лермонтова

Место нахождения: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Почтовый адрес: 357340, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1.

Номер контактного телефона: 8 (879-35) 3 – 76 - 57

Адрес электронной почты: lerm–zakaz@yandex.ru.

^ 2. Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

3. Наименование, характеристики и объем выполняемых работ:

Работы по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением работ по капитальному ремонту объектов города Лермонтова, озеленению, благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог города Лермонтова.

Требования, характеристики и объем выполняемых работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1).

Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым Муниципальным заказчиком, а также действующим законодательством Российской Федерации.

^ 4.Место выполнения работ указано в Техническом задании (Приложение № 1).

5.Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.12.2010г.

6.Сведения о включенных (не включенных) в цену выполняемых работ расходах, в том числе расходах на перевозку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену выполняемых работ включены все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

^ 7.Максимальная цена контракта составляет: 490000,00 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

8.Срок и условия оплаты выполненных работ: Оплата осуществляется по факту выполнения работ путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение 10 банковских дней с момента предоставления расчетов, подписания Сторонами счетов-фактур и актов выполненных работ на основании подписанных форм КС-2, КС-3, которые подписываются с подрядными организациями - исполнителями муниципального заказа (муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, далее – «договоров») по результатам выполнения работ, являющихся предметом технического надзора.

^ 9.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: 357340, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб. № 82 в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9:00 до 18:00 (время московское).

Дата начала подачи котировочных заявок: "01" апреля 2010 г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: "13" апреля 2010г., 9:00 по московскому времени.

^ 10.Срок подписания муниципального контракта: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

^ 11. Форма котировочной заявки.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и подписана лицом, имеющим полномочия на подписание таких документов от имени участника размещения заказа (в связи с отсутствием технических возможностей подача котировочной заявка в электронном виде не допустима).

Котировочная заявка может быть направлена по почте. За опоздание в получении такой заявки Заказчик ответственности не несет.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Контактное лицо по приему заявок Петров Евгений Александрович, телефон (87935) 3-76-57.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

12. Участник размещения заказа должен подтвердить отсутствие о нем сведений в реестре недобросовестных поставщиков


Форма котировочной заявки


Исх. № ____ от _______________________


Муниципальному заказчику

Администрации города Лермонтова


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


на выполнение работ по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением работ по капитальному ремонту объектов города Лермонтова, озеленению, благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог города Лермонтова


Мы, нижеподписавшиеся, направлением настоящей заявки подтверждаем, что согласны с условиями выполнения работ по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением работ по капитальному ремонту объектов города Лермонтова, озеленению, благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог города Лермонтова, предусмотренными извещением о проведении запроса котировок цен № _______________________, __________________________________________________________________

(указывается согласие на заключение и исполнение муниципального контракта на таких условиях)

Предлагаем выполнить работы по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением работ по капитальному ремонту объектов города Лермонтова, озеленению, благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог города Лермонтова, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок, по следующим ценам:


Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам проведения запроса котировок: ________________________________________

(прописью) рублей.

Цена выполняемых работ включает: _________________________________________________________________.

(указываются сведения о включенных в цену выполняемых работ расходах в соответствии с запросом котировок)

__________________________________________________________________

(декларируется отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа)

Наименование, место нахождения – для юридических лиц, Ф.И.О., место жительства – для физических лиц, банковские реквизиты, ИНН:

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________________________

(должность, подпись, Ф.И.О. представителя участника размещения заказа)


Проект Муниципального контракта № ___

на выполнение работ для муниципальных нужд муниципального образования

город Лермонтов


город Лермонтов «___» _________ 2010 г.


Администрации города Лермонтова, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации города О.А.Мельникова, действующего на основании Устава города и Положения об администрации, с одной стороны, и _________________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом заседания единой комиссии города Лермонтова по размещению муниципальных заказов на поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг для муниципальных нужд № __ от «__» __________ 2010г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение комплекса работ по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением работ по капитальному ремонту объектов города Лермонтова, озеленению, благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог города Лермонтова (далее - работы или работы по ведению технического надзора), в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1), в том числе:

- разработка и составление технического задания, сметного расчета и иных необходимых документов на выполнения подрядными организациями работ, предусмотренных приложением №1 к настоящему контракту;

- сопровождение и исполнение муниципального заказа в части осуществления технического надзора, обеспечение мероприятий по контролю за эффективным и целевым расходованием средств бюджета города Лермонтова;

- планирование производства работ, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Контракту;

1.2. Исполнитель принимает на себя обязательство выполнить работы по ведению технического надзора по настоящему контракту, собственными силами, в соответствии с условиями контракта и техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1).

1.3. Работы считаются выполненными после надлежащего выполнения Исполнителем всех обусловленных настоящим контрактом видов работ и подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1. Цена контракта составляет ___________ (____________________) рублей, в том числе НДС в сумме ______, если НДС предусмотрен.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. настоящего контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Указанная в пункте 2.1. настоящего контракта цена контракта включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата осуществляется по факту выполнения работ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента предоставления расчетов, подписания Сторонами счетов-фактур и актов выполненных работ на основании подписанных форм КС-2, КС-3, которые подписываются с подрядными организациями - исполнителями муниципального заказа (муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, далее – «договоров») по результатам выполнения работ, являющихся предметом технического надзора и указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

2.5. Оплата считается произведенной в день поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Финансирование Заказчиком выполнения работ по контракту осуществляется за счет средств местного бюджета.

2.7. В случае, если Исполнителем выполнены работы, не соответствующие условиям контракта, а так же иным установленным государственным стандартам Заказчик не оплачивает такие работы.

3. Обязанности Сторон


3.1. Обязанности Исполнителя:

3.1.1. Своевременно приступить к выполнению работ.

3.1.2. Исполнитель осуществляет работы по техническому надзору за выполнением работ подрядными организациями - исполнителями муниципального заказа (муниципальных контрактов, договоров) по проведению работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту, в соответствии с условиями настоящего контракта и обязательными требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемым к работам указанного вида (рода).

3.1.3. Исполнитель по поручению Заказчика формирует документацию для размещения муниципального заказа путем проведения торгов (без проведения торгов) на выполнение работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту, а именно: дефектную ведомость или ведомость объемов работ, сметный расчет, техническое задание и т.д.) по каждому виду работ отдельно.

3.1.4. Исполнитель передает Заказчику на согласование и утверждение подготовленную документацию, указанную в п. 3.1.3. настоящего Контракта, которая необходима для проведения торгов (для заключения договоров) на выполнение работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.1.5. Исполнитель после заключения Заказчиком договоров (муниципальных контрактов) с подрядными организациями (победителями торгов на размещения муниципального заказа), передает подрядным организациям утвержденную Заказчиком документацию (смету, техническое задание, наряд-заказ и иные необходимые документы) на выполнение работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.1.6. Исполнитель контролирует качество и объемы выполняемых работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту в соответствии с документацией (сметой, техническим заданием или наряд – заказом) и требованиями соответствующих ГОСТов, СНИПов и ТУ. Осуществляет контроль за соответствием сумм муниципальных контрактов к их фактическим расходам и соблюдением сроков выполнения работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.1.7. Исполнитель осуществляет прием выполненных работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту, подрядными организациями в соответствии со сметой, техническим заданием или наряд-заказом, и подписывает акт формы (КС-2 и КС-3), формирует и передает полный пакет документов на оплату Заказчику.

3.1.8. Исполнитель готовит акты выполненных работ на ведение технического надзора по принятым от подрядных организаций работам, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту, и предъявляет Заказчику счет на оплату.

3.1.9. Исполнитель по требованию Заказчика предоставляет информацию об исполнении муниципальных контрактов, заключенных Заказчиком с исполнителями муниципального задания (муниципальных контрактов, договоров) по выполнению работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.1.10. Исполнитель обязан в течение одного дня с момента заключения настоящего контракта представить Заказчику свидетельство о допуске на ведение работ по техническому надзору, соответствующий сертификат соответствия, либо иной документ, подтверждающий соответствие Исполнителя требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы по ведению технического надзора, в случае, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

3.1.11. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

3.1.12. Незамедлительно в письменной форме уведомить Заказчика в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика).

3.1.13. Заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика о возможности наступления события, препятствующего нормальному (стабильному) выполнению работ.

3.1.14. По требованию Заказчика представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего контракта.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Исполнителем в отпечатанном виде и на магнитных носителях (по согласованию Сторон также направляются в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика) в срок, указанный в требовании Заказчика.

3.1.15. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, независящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.16. Передать по окончании работ Заказчику документацию о выполненных работах.

3.1.17. Выполнить в полном объеме и в срок все обязательства, предусмотренные условиями настоящего контракта.

3.1.18. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего контракта и действующему законодательству Российской Федерации.

3.1.19. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных работах.

3.2. Обязанности Заказчика:

3.2.1. В рамках соответствующих статей лимитов бюджетных обязательств Заказчик на основании представленного счета оплачивает Исполнителю выполненные работы по ведению технического надзора по выполненным и оплаченным подрядным организациям работам, указанным в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.2.2. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую информацию для обеспечения функций по сопровождению и исполнению муниципального заказа, а также информацию для планирования и исполнения сметы расходов на выполнение работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

3.3. Заказчик вправе:

3.3.1. Проверять целевое использование платежей, качество и своевременность выполнения работ, предусмотренных контрактом, без вмешательства в хозяйственную деятельность Исполнителя.


4. Сроки выполнения работ


4.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2010 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

4.2. Начало выполнения работ – с момента подписания настоящего контракта.

4.3. Окончание выполнения работ – 31 декабря 2010 года.

4.4. На момент подписания настоящего контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков окончания работ по вине Исполнителя.


5. Приемка выполненных работ


5.1. Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. Окончательный срок предъявления актов выполненных работ Исполнителем - не позднее 10 дней с момента исполнения муниципального контракта, заключенного Заказчиком с исполнителями муниципального задания (муниципального контракта, договора) по выполнению работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту, и подписания указанными исполнителями и Заказчиком форм КС-2, КС-3 по результатам выполнения работ, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

5.2. Акты о приемке выполненных работ по объекту должны быть подписаны всеми Сторонами контракта.

5.3. Выполненные работы по контракту принимаются Заказчиком путем подписания акта выполненных работ. При приемке работ Исполнитель передает Заказчику подписанные со стороны Исполнителя акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, а также иные предусмотренные в установленном порядке документы. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения акта выполненных работ, а также иных предусмотренных в установленном порядке документов подписывает акт выполненных работ и направляет его Исполнителю или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ.

5.4. Акт выполненных работ должен быть подписан всеми Сторонами контракта.

5.5. В случае несоответствия выполненных работ условиям контракта, оказания некачественных работ, не выполнения работ в полном объеме по количеству и ассортименту работ, Исполнитель обязан произвести устранение недостатков выполненных (выполняемых) работ без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Срок устранения недостатков выполненных (выполняемых) работ, устанавливаются в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поступления к Исполнителю соответствующей претензии Заказчика о необходимости устранения недостатков выполненных (выполняемых) работ.

5.6. В том случае, если Исполнитель не устранит недостатки выполненных (выполняемых) работ в установленный контрактом срок, Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами за счет Исполнителя и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 50 процентов от стоимости работ по устранению данных недостатков.


6. Ответственность Сторон


6.1. При нарушении условий контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, согласно условиям настоящего контракта, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки. Неустойка исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности по оплате выполненных работ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны или по основаниям предусмотренным пунктом 2.9. настоящего контракта.

6.3. В случае невыполнения Исполнителем обязательств по настоящему контракту, в установленные сроки, Заказчик вправе требовать уплату неустойки. Неустойка исчисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта. При этом Исполнитель обязан письменно проинформировать Заказчика о дате возобновления работ по контракту и вправе возобновить данные работы только после получения соответствующего письменного разрешения Заказчика. При этом, Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта в порядке установленном контрактом и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Исполнитель при нарушении обязательств по настоящему контракту уплачивает Заказчику:

- за задержку устранения недостатков выполненных (выполняемых) работ против сроков, установленных контрактом - неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ;

- в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Исполнителем своих обязанностей по контракту или совершения Исполнителем иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных санкций.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по контракту, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

6.6. Исполнитель обязан по требованию Заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки выполненных (выполняемых) работ.

6.7. Заказчик вместо требования о безвозмездном устранении недостатков выполненных (выполняемых) работ имеет право отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

6.8. Оплата неустойки производится Исполнителем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления претензии Заказчика.

6.9. При оплате неустойки Исполнитель в течение 3 (двух) календарных дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка.

6.10. В случае просрочки оплаты неустойки, Заказчик оставляет за собой право приостановить оплату за выполненные работы и осуществить взыскание через арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения соответствующих недостатков и при неисполнении Исполнителем указанного требования в назначенный срок – отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.

6.12. За нарушение сроков представления документов указанных в пунктах 3.1.10., 5.1., настоящего контракта, более чем на 1 (один) рабочий день, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.


7. Обстоятельства непреодолимой силы


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действий внешних объективных факторов (военные действия, эпидемии, иные события, неподлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

7.2. В случае если сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, письменно не известит другую сторону о наступлении таких обстоятельств в 5-ти дневный срок, такая сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2-х месяцев, сторона вправе отказаться от продолжения контракта без уплаты штрафов и (или) неустоек, приняв все возможные меры по проведению взаимных расчетов и уменьшению ущерба, понесенного другой стороной.

7.4. Соответствующие свидетельства, выданные соответствующим компетентным органом, являются достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

7.5. Если, по мнению Сторон выполнение работ по контракту может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


8. Порядок разрешения споров


8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем направления соответствующих претензий.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами, в порядке установленном пунктом 8.1. настоящего контракта, они подлежат рассмотрению в судебном порядке, согласно действующему законодательству Российской Федерации, в арбитражном суде Ставропольского края.

8.3. Все возможные претензии по настоящему контракту должны быть
рассмотрены Сторонами, и ответы по ним должны быть направлены в течение 5-ти календарных дней с момента получения такой претензии.

Претензии оформляются в письменном виде и подписываются полномочными представителями Сторон. В претензии указываются: требования об уплате штрафных санкций, иные требования; обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

Ответ на претензию оформляется в письменном виде. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, срок и (или) способ удовлетворения претензии; при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии – мотивы отказа со ссылкой на нормы действующего законодательства Российской Федерации.


9. Порядок изменения, дополнения и отказа от исполнения контракта


9.1. Все изменения, дополнения, соглашения к настоящему контракту
должны быть исполнены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.2. Изменение и дополнение условий настоящего контракта, осуществляется по письменному соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.4. В рамках настоящего контракта Стороны пришли к соглашению о том, что Заказчик и Исполнитель вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта по следующим основаниям:

9.4.1. Со стороны Заказчика:

- задержки Исполнителем начала выполнения работ по контракту более чем на 3 календарных дня по причинам, не зависящим от Заказчика и не являющихся обстоятельствами непреодолимой силы;

- однократного нарушения Исполнителем срока выполнения работ;

- аннулирования лицензий в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Исполнителя права выполнить свои обязательства по контракту;

- при ограничении третьими лицами полномочий Исполнителя, влияющих на выполнение им своих обязательств по настоящему контракту;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.4.2. Со стороны Исполнителя:

- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ по контракту.

9.5. Сторона, решившая отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне. По истечении 10 календарных дней с момента вручения такого уведомления другой стороне, контракт считается расторгнутым.



  1. Заключительные положения


10.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения и подписана уполномоченными представителями Сторон.

10.2. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

10.3. Уведомления, связанные с исполнением настоящего контракта, даются в письменной форме и отправляются получателю по его юридическому и фактическому адресу, указанному в контракте, уведомление считается полученным в день получения телексного, электронного или факсимильного сообщения или вручения почтового уведомления после отправления письма по почте. Факт получения телексного, электронного или факсимильного сообщения должен быть подтвержден в установленном порядке.

10.4. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными правовыми актами и нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 3 (трех) календарных дней письменно известить об этом другую сторону. В случае изменения реквизитов Исполнителя, указанных в настоящем контракте, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) календарных дней письменно сообщить об этом Заказчику. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

10.7. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами на выполняемые работы. В случае, если к Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их патентных и других законных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением таких прав, и за свой счет и на свой риск незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

10.8. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10.9. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два из которых остаются у Заказчика, один – у Исполнителя.


Реквизиты и подписи Сторон:


ЗАКАЗЧИК:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:


______________________/__________________ /

М.П.

____________________/ ______________/

М.П.



Приложение № 1 к Муниципальному контракту от «__» ________2010 г. №


УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Города Лермонтова


___________________/О.А. Мельников/


^ Техническое задание

на выполнение работ по техническому надзору (строительному контролю) за выполнением работ по капитальному ремонту объектов города Лермонтова, озеленению, благоустройству территорий, содержанию и ремонту дорог города Лермонтова


^ 1. Наименование предмета технического надзора (строительного контроля):

1.1. Капитальный ремонт жилого фонда:

- ремонт кровли (шиферная)

- ремонт кровли (рулонная)

- ремонт системы отопления

- ввод тепловых сетей

^ 1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог города Лермонтова:

- содержание дорожных знаков

- установка дорожных знаков

- содержание ливнеприемников

- ремонт и расчистка ливневой канализации

- содержание дорог (обочин, кюветов)

- устройство посадочных площадок

- механическая уборка городских дорог

- ремонт городских дорог

^ 1.3. Благоустройство территорий города Лермонтова:

- содержание города (ручная уборка, уборка пешеходных дорожек)

- содержание общественного туалета в городском парке

- содержание фонтана

- содержание объектов МФА

- отлов бродячих собак

- аккарицидная обработка парков, скверов

^ 1.4. Озеленение территории города Лермонтова:

- уход за зелеными насаждениями

- уход за цветниками города

2. Объем работ и затрат, составляющих предмет технического надзора (строительного контроля):
В соответствии с заключенными муниципальными контрактами на выполнение данных работ


^ 3. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:

Оплата осуществляется по факту выполнения работ путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с момента предоставления расчетов, подписания Сторонами счетов-фактур и актов выполненных работ на основании подписанных форм КС-2, КС-3, которые подписываются с подрядными организациями - исполнителями муниципального заказа (муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ, далее – «договоров») по результатам выполнения работ, являющихся предметом технического надзора

4. Место выполнения работ:

Скверы города Лермонтова:

сквер Комсомольский, ПкиО, сквер Победы, сквер Пятигорский, сквер Пионерский, пл.Мира, пл.Победы пл.Ленина

^ Тротуары города Лермонтова:

ул.Волкова, ул.Гагарина, ул.Горняков, пер.Заводской, ул.Комсомольская, ул.Крайняя, ул.Ленина, пр-т Лермонтова, тр-р вдоль церкви, ул.Матвиенко, ул.Нагорная, ул.Октябрьская, ул.П.Лумумбы, ул.Первомайская, ул.Пятигорская, ул.Решетника, ул.Спортивная, пр.Химиков, ул.Шумакова, пр.Театральный, пр.Солнечный, ул.Пионерская, ул.Добровольского, пр.Больничный, ул.Горная, Овражная-Комсомольская(пешеходный мост), Волкова6-Солнечный3(пешеходная дорожка), д/с «Сказка»(Шумакова 1-Солнечный10),пр.Солнечный-д/с «Сказка»,пр.Солнечный3-11 (с 2-мя лестницами, МСЧ-101, Лермонтов-Пятигорск(развилка ЖБИК), ул.Комсомольская(с.Острогорка)

^ Автобусные остановки:

ул.Волкова- 2ост, пер.Заводской- 1площ , ул.Комсомольская- 2ост,2площ, ул.Ленина- 3площ, ул.Матвиенко-2 ост, пр-т Лермонтова-6ост, ул. Октябрьская-1площ, ул.Первомайская-2ост, ул.Пятигорская-2ост, ул.Горная-2площ, на городское кладбище-3 площ, ул.Промышленная-1ост, г.Лермонтов-Винсады-2ост, ул.Комсомольская (с.Острогорка)-1ост,2площ

Дороги:

ул.Волкова,пр-Лермонтова, круг развязки (2шт), ул.Матвиенко(Волкова-Шумакова), ул.Нагорная, пр.Химиков, ул.Шумакова, пр.Солнечный, ул.Горная (п/лагерь), ул.Объездная (Нагорная-Волкова), ул Волкова-Горная (на профил), ул.Гагарина до ГИБДД, ул.Горняков, пер.Заводской, ул.Комсомольская,ул.Краяняя(нагорная-переезд), ул.Ленина, ул.Молодежная, пр.Лермонтова-ГСК), ул.Октябрьская, ул.П.Лумумбы, ул.Первомайская, ул.Пятигорская, ул.Промышленная, ул.Решетника, ул.Спортивная, ул.Театральная, ул.Пионерская, ул.Добровльская, пр.Больничный, пер.Тепличный, Лермонтов-Винсады, (круг-карьер, карьер-перееезд), Лермонтов-Пятигорск(развилка ЖБИК,Промышленная-гор.свалка,на гор.кладбище от а/д на Пятигорск),дороги в парке , на озеро, Промышленная- ЖДЦ

с.Острогорка-ул.Мира, ул.Ясная, ул.Дубравная, ул.Ленина, ул.Комсомольская

Газоны:

ул.Волкова, ул.Гагарина, ул.Горняков, пер.Заводской, ул.Комсомольская, , ул.Ленина, пр-т Лермонтова, тр-р вдоль церкви, ул.Матвиенко, ул.Нагорная, ул.Октябрьская, ул.П.Лумумбы, ул.Первомайская, ул.Пятигорская, ул.Решетника, ул.Спортивная, пр.Химиков, ул.Шумакова, пр.Театральный, пр.Солнечный,сквер Комсомольский, ПкиО, сквер Победы, сквер Пятигорский, сквер Пионерский, пл.Победы пл.Ленина, пр.Солнечный-д/с «Сказка», Волкова 6-Солнечный 3, Лесонасаждения, Скверы на въезде

Цветники:

пр-Лермонтова, Администрация-Решетника, ул.Пятигорская-УЖКХ, сквер Комсомольский, Горка, Ротонда, парк КиО

Ливневые канализации города Лермонтова -на основании заявки

Жилой фонд города Лермонтова - на основании заявки

^ 5. Срок выполнения работ: со дня заключения муниципального контракта до 31.12.2010 года.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 490000,00 (четыреста девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

^ 7. Цена муниципального контракта, заключаемого по итогам проведения запроса котировок, является твердой, фиксированной. В цену выполняемых работ включены все возможные расходы, связанные с выполнением работ, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

^ 8. Требования к качеству выполняемых работ, обязательные условия выполнения работ: Работы должны соответствовать СНиП III-10-75 «Благоустройство городских территорий» и санитарным правилам содержания территории населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, СНиП 2.05.02-85- «Автомобильные дороги», СниП 2.07.01-89*-Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

9. Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ: Предоставление по запросу Заказчика дефектной ведомости или ведомости объемов работ, сметного расчета, технического задания, иной отчетной докумнтации, предоставление счетов-фактур и актов выполненных работ




Скачать 259,04 Kb.
оставить комментарий
Дата29.03.2012
Размер259,04 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх