Проект государственного контракта санкт-петербурга для проведения аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта санкт-петербурга на поставку книгоиздательской продукции для Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры icon

Проект государственного контракта санкт-петербурга для проведения аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта санкт-петербурга на поставку книгоиздательской продукции для Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры



Смотрите также:
Документация для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения...
Техническое задание для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения...
Документация для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта...
Техническое задание для проведения открытого аукциона в электронной форме...
Техническое задание Предмет аукциона в электронной форме...
-
Техническое задание для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения...
Техническое задание для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения...
Техническое задание для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения...
Том 2 Документации об аукционе для проведения открытого аукциона для субъектов малого...
Техническое задание проект государственного контракта согласовано...
Техническое задание санкт-Петербург, 2010 Раздел Общие требования Предмет аукциона...



страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
скачать
Утверждаю

Директор СПб ГУК «ЦБС Красносельского района»

_____________И.В.Золотова

«___»___________2010г.




ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА


ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА в электронной форме НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

на поставку книгоиздательской продукции

для Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры

«Централизованная Библиотечная система Красносельского района»,

для государственных нужд Санкт-Петербурга.


Санкт-Петербург

2010 год

Государственный контракт № ______


Санкт–Петербург «_____»____________2010 года


Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Красносельского района», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Золотовой Ирины Васильевны, действующего на основании Устава и _______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице _________________ (должность) ____________________________ (ФИО), действующего на основании _________________, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику книгоиздательскую продукцию (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Количество, качество, комплектность, ассортимент, цена Товара определены в приложениях, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: 198264, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.155

1.4. Основанием для заключения настоящего контракта является признание Поставщика победителем открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на поставку книгоиздательской продукции для СПб ГУК «Централизованная библиотечная система Красносельского района», находящегося по адресу: 198264, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.155, для государственных нужд Санкт-Петербурга, протокол №________________ от «____» _______________ 2010 года.

1.5. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 94 225,00 руб.

Обеспечением исполнения настоящего контракта является ____________________ _____________________________________________________________________________

(наименование документа, №, дата документа )

^ 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ

2.1. Поставщик обязан осуществить поставку Товара, а также исполнить обязательства, предусмотренные пунктами 4.1.1-4.1.3 в срок до 30.08.2010 года.

2.2. Датой поставки Товара признается дата подписания Заказчиком накладной (акта приемки товара).

2.3. Поставщик признается исполнившим свои обязательства по поставке Товара с момента подписания накладной (акта приемки товара) согласно п.7.3 -7.5 настоящего контракта.

2.4. Допускается досрочная поставка по предварительному согласованию с Заказчиком.

^ 3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу Заказчика, указанному в п.1.3. контракта.

3.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара по адресу Заказчика и оформления документов согласно п.п. 7.1 – 7.5 настоящего контракта.

3.3. Поставщик осуществляет доставку и погрузку-выгрузку Товара в счет цены контракта.

^ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Поставщик обязуется:

4.1.1. Передать Заказчику качественный Товар, соответствующий условиям контракта, в том числе условиям о комплектности, количестве, ассортименте Товара.

4.1.2. Одновременно с Товаром передать Заказчику сопроводительные документы или их заверенные надлежащим образом копии, подтверждающее соответствие Товара обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами и предъявляемым к Товару, в том числе сертификаты соответствия.

4.1.3. Произвести доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу Заказчика, указанному в п.1.3. настоящего контракта. Поставщик обязуется осуществить доставку Товара, осуществить погрузку-выгрузку Товара своими силами и за свой счёт.

4.1.4. При выявлении недостатков при приемке поставляемого Товара по согласованию с Заказчиком заменить Товар либо устранить выявленные недостатки в сроки согласованные с Заказчиком.

4.1.5. При выявлении недопоставки Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 дней с момента обнаружения недопоставки или, с согласия Заказчика, в иной срок, в пределах срока действия контракта.


^ 4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. После исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1- 4.1.3 контракта, принять Товар в порядке, установленном п.п. 7.1 – 7.4 контракта.

4.2.2. Оплатить Товар на основании документов, подтверждающих поставку Товара и исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1.- 4.1.3 контракта.

4.3.Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика.

^ 5. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена контракта составляет ________________________________ (___________________ _____________________________) руб. _______ коп., в т.ч. НДС____________________________.

5.2. Цена контракта включает все налоги и пошлины и складывается из цены Товара и

расходов по доставке Товара до Заказчика, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, поднятию на этаж, а также иных расходов Поставщика, связанных с выполнением условий настоящего контракта. Цена контракта является твердой и может быть изменена только в случаях, предусмотренных законодательством

5.3. Оплата осуществляется Заказчиком на основании документов, подтверждающих

принятие Заказчиком Товара - счет (счет-фактура), акт (накладная) путем перечисле­ния денежных средств с лицевого счета Заказчика на расчетный счет Поставщика.

5.4. Авансирование не предусматривается. Допускается рассрочка платежа за отгруженный Товар до 45 дней.

5.5. Финансирование контракта осуществляется за счёт средств, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга от 03.12.2009 № 605-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

5.6. Формирование цены контракта.

5.6.1. Коэффициент снижения рассчитан как отношение цены, предложенной Поставщиком, к начальной (максимальной) цене контракта (____________/____________). Коэффициент снижения составляет ______________.

^ 6. КАЧЕСТВО ТОВАРА

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода.

6.2. Весь поставляемый Товар должен быть в оригинальной упаковке, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителей.

6.3. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующим сертификатом соответствия, иными документами, предусмотренными нормативными и нормативными правовыми актами, для каждой партии Товара.

6.4. Гарантийный срок на Товар устанавливается в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем Товара.

^ 7. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА

7.1.Приемка Товара осуществляется после выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.1- 4.1.3 контракта.

7.2. Приемка Товара качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями инструкций Госарбитража СССР № П-6 и № П-7.

7.3. При приемке Товара Заказчик проверяет соответствие Товара требованиям, установленным контрактом, соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, комплектности требованиям к маркировке, таре и упаковке.

7.4. Товарно-сопроводительные документы к Товару, подлежащему обязательной сертификации должны помимо прочего содержать сведения о сертификате соответствия, а именно номер документа, срок его действия, сведения об органе, выдавшем документ. В случае, если в товарно-сопроводительных документах к Товару отсутствует указанная информация, Заказчик вправе не принимать Товар.

7.5. По окончании сдачи-приемки Товара уполномоченный представитель Заказчика подписывает накладные (акт приемки товара).

Внесение каких – либо изменений в текст накладной (акта приемки товара) после ее составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.


^ 8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Поставщик обязан передать Товар в таре и(или) упаковке. Товар должен быть упакован способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Поставщик обязан передать Заказчику Товар в таре и (или) упаковке в соответствии с обязательными требованиями к таре и упаковке, установленным к товарам такого рода.

8.2. В случае если соответствующее требование установлено обязательными для Сторон нормативными, нормативными правовыми актами, Товар должен быть маркирован, в том числе маркирован знаком соответствия.

^ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать замены Товара или возврата уплаченных сумм.

9.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.3. В случае невыполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.1.2 контракта, Поставщик обязуется представить документы в срок, указанный Заказчиком, а в случае неисполнения этой обязанности в указанный срок Поставщик обязуется уплатить в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 1 % от цены контракта, а также возместить причиненные этим убытки сверх штрафа. При этом Поставщик не освобождается от обязанности предоставить надлежащие сопроводительные документы.

9.4. В случае нарушения требований пункта 7.4 контракта, Поставщик обязуется представить оформленные надлежащим образом документы в срок, указанный Заказчиком, а в случае неисполнения этой обязанности в указанный срок Поставщик обязуется уплатить в бюджет Санкт-Петербурга штраф в размере 1 % от цены контракта, а также возместить причиненные этим убытки сверх штрафа. При этом Поставщик не освобождается от обязанности предоставить надлежащие документы.

9.5. В случае нарушения Поставщиком требования, установленного пунктом 8.2 контракта, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара (возвратить Товар) и потребовать возмещения убытков, а также уплаты штрафа в бюджет Санкт-Петербурга в размере 1 % от цены контракта.

9.6. В случае неисполнения контракта Поставщик уплачивает в бюджет Санкт-Петербурга неустойку в размере 5 (пять) % от цены контракта.

9.7. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательств в натуре. Неустойка взимается за каждое нарушение в отдельности.

9.8. Стороны не несут ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему контракту, если таковое неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы Стороны признают события чрезвычайного характера, наступление которых Стороны ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами не могли, а именно: пожар, землетрясение и другие природные бедствия (кроме наводнения), равно как война или военные действия, распоряжения органов власти, отсутствие и/или задержка бюджетного финансирования, препятствующие выполнению настоящего контракта, имевшие место после его заключения. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна представить документы, подтверждающие их наступление и прекращение.

^ 10. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, направив Поставщику письменное уведомление об отказе от исполнения контракта, в следующих существенных случаях нарушения Поставщиком своих обязательств:

- однократное нарушение сроков поставки;

- однократная поставка некачественного Товара;

- однократное неисполнение, ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, установленных контрактом, в том числе обязательств, предусмотренных п.п. 4.1.2, 8.2 контракта.

10.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке, направив Поставщику письменное уведомление об отказе от исполнения контракта в случае сокращения объёма бюджетного финансирования.

10.3.Уведомление об отказе от исполнения контракта может быть направлено одним из следующих способов: почтой, факсимильной связью, иным способом, позволяющим достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Контракт прекращает свое действие с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения контракта, но в любом случае не позднее, чем через 10 календарных дней с момента отправки.

10.4. Стороны вправе расторгнуть контракт, заключив об этом соглашение в письменной форме.

^ 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, а также и из него вытекающие, Стороны пытаются решить путем переговоров, если соглашения не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

^ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1.Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2010 года.

12.2. Контракт подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных контрактов Санкт-Петербурга.

^ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и соответствуют действующему законодательству в сфере размещения государственного заказа.

13.2. Основания для расторжения и прекращения настоящего контракта, в части не предусмотренной п.10, определяются в соответствии с действующим законодательством.

13.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.4. Стороны обязуются извещать друг друга в трехдневный срок об изменении сведений, указанных в п.15 настоящего контракта.

^ 14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения денежного обязательства, если таковое неисполнение вызвано отсутствием или задержкой бюджетного финансирования на эти цели с учетом казначейской системы исполнения бюджета.


Приложения к контракту:

Приложение 1 «Спецификация Товара»,

Приложение 2 «Техническое задание»;


Приложение к контракту являются его неотъемлемой частью.


^ 15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

15.1. Государственный заказчик:

СПб ГУК «ЦБС Красносельского района»

Адрес:198264, Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.155

л/с: 0550140

в Комитете финансов Санкт-Петербурга

ИНН 7807335752

КПП 780701001

Тел./факс 744-14-04,738-79-77


15.2. Поставщик:

____________________________

Адрес: ______________________,

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ИНН ________________________

КПП ________________________

Тел./факс ____________________




оставить комментарий
страница1/9
Дата16.10.2011
Размер2,66 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх