Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту icon

Техническое задание на проведение открытого запроса предложений предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту



Смотрите также:
Техническое задание 7 Договор 15 Порядок проведения запроса предложений...
О проведении открытого запроса предложений на право заключения...
Техническое задание на выполнение работ 10 Проект Договора 11...
Уведомление о проведении открытого запроса предложений...
Техническое задание на оказание услуг 10...
Документация о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора на...
Техническое задание на выполнение работ. 7...
Закупочная документация по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора...
Справка о наличии в штате участника размещения заказа персонала...
Запроса предложений на выполнение изыскательских работ по объекту Животноводческий комплекс на...
О проведении открытого запроса предложений на право заключить договор на...
Рассмотрения и оценки котировочных заявок запроса котировок цен №5-47-18 на право заключения...



скачать



_________№___________

(указывается №, дата регистрации

в отделе закупок УМТОиЛ)


УТВЕРЖДАЮ:


Заместитель директора филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»

по капитальному строительству

____________________ И.Д.Хайруллин


«_____» ________________2010 г.


СОГЛАСОВАНО:


И.о. заместителя директора по экономике

и финансам филиала

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» В.А. Примакина

«_____» ____________________ г.


Заместитель директора по техническим вопросам

- главный инженер филиала

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Н.И. Илюшин

«_____»_____________________г.


^ Техническое задание

на проведение открытого запроса предложений


предмет: право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Строительство ремонтно-производственной базы Култаевского района электрических сетей по адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с.Култаево, ул.Романа Кашина»


Производственное отделение «Центральные электрические сети»

Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»


Пермь, 2010г.


СОДЕРЖАНИЕ

1. Основание для проведения открытого запроса предложений


2. Организационно-технические требования к Участникам открытого запроса предложений


^ 3. Требования к организации и ведению работ

4. Требования по обоснованию цены заявки


5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ


^ 6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок открытого запроса предложений


7. Критерии выбора Победителя

8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений


9. Вид строительства


^ 10. Исходные данные


ПРИЛОЖЕНИЯ:


  1. Техническое задание на проектирование

  2. Методика оценки финансовой устойчивости Участников

  3. Проект договора на выполнение проектных и изыскательских работ

^ 3.1. Приложение № 1 к договору – техническое задание

3.2. Приложение № 2 к договору подряда – календарный план выполнения проектно-изыскательских работ

3.3. Приложение № 3 к договору подряда – протокол соглашения о договорной цене


^




1. Основание для проведения открытого запроса предложений:


1.1. Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» на 2010 год.

1.2. ГКПЗ на 2010 год, закупка № 4, лот № 22.

1.3. Техническое задание на проектирование – приложение №1.


^ 2. Организационно-технические требования к Участникам

Участник должен: не находиться в процессе реорганизации или ликвидации; его организационно-правовая форма должна соответствовать законодательству РФ. В отношении Участника не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротству); на его имущество не должен быть наложен арест. Участник должен иметь оборот за последний завершенный период, равный периоду выполнения работ, сопоставимый с суммой договора либо превышающей ее; экономическая деятельность не должна быть приостановлена; не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал; а также удовлетворять следующим требованиям:

2.1. Участник должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства, и иметь допуск на выполнение работ, являющихся предметом запроса предложений.

2.2. Наличие профессиональных знаний и опыта выполнения проектных работ по объектам, указанным в техническом задании;

2.3. Положительная деловая репутация (иметь не менее 3-х отзывов Заказчиков по предыдущим контрактам);

2.4. Участник должен отвечать следующим требованиям: оценка финансовой устойчивости предприятия должна быть не ниже 50 баллов, согласно методике оценки, приведенной в приложении №2 настоящей документации (расчет финансовой устойчивости предприятия производится исходя из данных бухгалтерской отчетности за последний завершенный период (последним завершенным периодом принимается последний завершенный год). Участник имеющий показатель устойчивости меньше 50 баллов к участию в запросе предложений не допускается.


^ 3. Требования к организации, ведению и качеству работ

          3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием на проектирование, с соблюдением требований земельного и градостроительного законодательства.

          3.2. Подрядчик должен принимать надлежащие меры воздействия для своевременного устранения обнаруженных представителем Заказчика и надзорными органами нарушений в процессе выполнения предпроектных и проектных работ.

          3.3. Проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения до момента ввода объекта проектирования в эксплуатацию.

          3.4. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик должен немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

3.5. Подрядчик обязуется не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего технического задания, без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.6. При необходимости привлечения Субподрядчиков, Подрядчик должен в обязательном порядке письменно согласовать с Заказчиком, привлекаемых к выполнению проектных работ субподрядных организаций.

3.7 При предъявлении окончательного акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

3.7.1. Экспертное Заключение по выполненным проектным работам, согласованное директором и главным инженером производственного отделения Центральные электрические сети;

3.7.2.Техническое задание на выполнение СМР по проектируемому объекту, согласованное с производственным отделением Центральные электрические сети (в части объемов выполняемых работ, а также ведомости оборудования и материалов).


^ 4. Требования по обоснованию цены заявки

4.1. В обоснование цены заявки каждый Участник должен представить Таблицу оценки стоимости работ данного Технического задания, а также сметную документацию.

4.2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной и неизменной и включает в себя все расходы.

4.3. При необходимости выполнения дополнительных работ, стоимость которых не превышает 5% от стоимости договора, работы выполняются Подрядчиком без дополнительной оплаты.

4.4. В исключительных случаях по согласованию Сторон цена договора может быть изменена, а именно:

4.4.1. При выявлении необходимости в изменении объемов выполняемых этапов работ

4.4.2. Цена договора может быть уменьшена без изменения объемов выполняемых работ в случае конъюнктурных изменений на рынке.

4.5. Изменение цены договора в случаях, предусмотренных п.п. 4.4.1, 4.4.2 оформляется дополнительным соглашением к договору.


^ 5. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

5.1. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

5.1.1 Подписанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком Актов выполненных работ, составленных согласно Ведомости договорной цены.

5.1.2. Счета-фактуры.

5.1.3. Документы, указанные в п.5.1.1., 5.1.2. предоставляются в срок не позднее 25 числа месяца окончания этапа работ.

.5.2. В случае не предоставления документов, подтверждающих оплату изыскательских работ, работ по согласованию проекта, Заказчик вправе уменьшить стоимость соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем не были представлены документы, подтверждающие оплату данных услуг.

5.3. Расчеты за выполненные работы производятся по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания Заказчиком Актов выполненных работ и получения Заказчиком счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями налогового законодательства.

5.4. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы в рамках настоящего договора


^ 6. Перечень технических документов, предоставляемых Участниками в составе заявок

6.1. Копия свидетельства на допуск к видам работ, являющихся предметом запроса предложений, выданного саморегулируемой организацией (СРО) в области электросетевого и энергетического строительства.

6.2.Смета на ПИР, согласно «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики», с переводом в текущие цены (в 3-х экземплярах).

6.3. Сведения об опыте выполнения аналогичных работ за последние 2 года.

6.4. Отзывы Заказчиков о выполнении аналогичных работ.

6.5. Календарный план этапов работ.

6.6. Анкета участника.

6.7. Подписанный договор подряда (в 3-х экземплярах) по форме и содержанию согласно прилагаемой к настоящему открытому запросу предложений форме, с наличием всех предусмотренных приложений. В договоре подряда в обязательном порядке следует указывать: стоимость выполняемых работ, сроки выполняемых работ, полные реквизиты Подрядчика.

6.8. Паспортные данные исполнителя для оформления доверенности по представлению интересов филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в органах местного самоуправления для оформления и согласования актов выбора земельного участка, и их утверждения.


^ 7. Критерии выбора Победителя




Наименование критерия

Ед. изм.

Весовое либо максимальное значение

Правила подсчёта баллов по критерию

1

Цена договора

Руб.

35

Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой:

Бi = (Зi / Зl)*Бm

2

Опыт выполнения аналогичных работ за последние 2 года

Руб.

20

Заявка, имеющая наибольшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

3

Положительная репутация (количество отзывов от 3 до 7)

Шт.

15

Заявка, имеющая количество отзывов = 7, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

4

Состав и квалификация персонала заявленного на организацию и выполнение работ

Чел.

15

Заявка, имеющая количество, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm

5

Сроки выполнения работ с момента заключения договора

Кален.

дней

15

Заявка, имеющая наименьшие сроки, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их цены к наилучшей цене в соответствии с формулой:

Бi = (Зi / Зl)*Бm


Заявки, допущенные к участию в запросе предложений будут оценивать следующим образом. Каждой заявке по отдельно взятому критерию присваиваются баллы: заявке имеющей лучшее значение по критерию присваивается наивысший предусмотренный таблицей балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально их отношению к наилучшей в соответствии с формулой:

Бi = (Зl / Зi)*Бm,

где Бi – балл присваиваемый i-той заявке

Зi – значение показателя в i-той заявке

З1 – значение показателя, признанного наилучшим

Бm – весовое значение балла по критерию.

Итоговый балл рассчитывается как сумма баллов заявки по всей совокупности критериев. Наилучшей признается заявка, сумма баллов в которой наиболее близка к 100.


^ 8. Стартовая (лимитная) цена открытого запроса предложений:

Стоимость работ поручаемых Подрядчику в текущих ценах 1 кв. 2010 г. составляет:1 448,804 тыс. руб. (с НДС). Стоимость работ в текущих ценах, объявленная Участником на выполнение объёма работ является окончательной и неизменной в течение всего периода исполнении договора. Источник финансирования – прибыль.


^ 9. Вид строительства:

9.1. Новое строительство


10. Исходные данные:

10.1. Техническое задание на проектирование – приложение №1.

10.2. Сроки начала и окончания проектирования: начало проектирования – июль 2010г., окончание проектирования – сентябрь 2010г.


Составитель технического задания: начальник ОПР УКС Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», Федосеева И.В., тел. (342) 239-94-13


Согласовано:


Начальник УКС филиала

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» А.В.Колмогоров


Директор ПО ЦЭС филиала

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» В.Б.Алабин


Зам. директора по кап.строительству

ПО ЦЭС филиала

ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» С.Ю.Устинов


Приложение № 2

к техническому заданию


^ Методика оценки финансовой устойчивости Участников запроса предложений.


Методика основана на оценке показателей финансовой устойчивости предприятия, характеризующих структуру используемого предприятием капитала с позиции финансовой стабильности развития. Эти показатели в том числе позволяют оценить степень защищенности инвесторов и кредиторов, так как отражают способность предприятия погасить долгосрочные обязательства. Для общей оценки финансового состояния предприятия используются основные показатели его деятельности, содержащиеся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:

По форме №1 (Бухгалтерский баланс)

Стр. 290 – итоговое значение по разделу II «Оборотные активы», указывается на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 490 – итоговое значение по разделу III «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. Указывается на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 590 – итоговое значение по разделу IV «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. Указывается на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 610 – данные о займах и кредитах, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 620 – данные о кредиторской задолженности, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства», на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 630 – данные о задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 660 – данные о прочих краткосрочных обязательствах, указывается в разделе V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса (форма №1) на начало и окончание отчетного периода.

Стр. 690 – итоговое значение по разделу V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. Указывается на начало и окончание отчетного периода.


По форме № 2 (Отчет о прибылях и убытках)

Стр. 010 – Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)


^ Методика оценки

Для общей оценки финансовой устойчивости предприятия используются основные показатели его деятельности, указывающие на финансовое состояние и рассчитанные по формулам в соответствии с «Методическим положением по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса», утвержденным Распоряжением № 31-р от 12 августа 1994 г. ФУДН при Госкомимуществе РФ, такие как:

  • Коэффициент текущей ликвидности;

  • Коэффициент капитализации;

  • Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой контракта;

  • Размер собственного капитала.




  1. Коэффициент текущей ликвидности.

Значение коэффициента текущей ликвидности (L4) рассчитывается по состоянию на конец рассматриваемого отчетного периода на основании данных бухгалтерского баланса (Форма №1) по следующей формуле:



Текущая ликвидность тем лучше, чем больше значение коэффициента L4.

  1. ^ Коэффициент капитализации

Коэффициент капитализации (U1) показывает соотношение привлеченных предприятием заемных средств на каждый рубль вложенных в активы собственных средств и рассчитывается на основании данных бухгалтерского баланса (форма 1) по формуле:



  1. ^ Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой контракта

Позволяет выделить предприятия, имеющие соизмеримый с суммой заключаемого по результатам закупочной процедуры контракта объем годовой выручки от основной деятельности. Рассчитывается как отношение суммы выручки (нетто) от продажи продукции, работ, услуг (стр. 010 ф.2 «Отчет о прибылях и убытках» за последние завершенные годы, за период, равный периоду выполнения работ) к сумме договора, по формуле:



Где:

P – период выполнения работ по договору (лет);

Sдог. - сумма договора;

стр. 010 ф.2 - данные формы 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний завершенный период.


  1. ^ Размер собственного капитала

Позволяет выделить предприятия, имеющие значительный объем собственных средств. Большее значение свидетельствует о повышенном уровне финансовой устойчивости. Используется значение строки 490 формы 1 «Бухгалтерский баланс».


^ Критерии оценки

Для оценки финансовой устойчивости предприятия используется следующая система балльной оценки:

^ Финансовый показатель

Значение показателя и его оценка

Коэффициент текущей ликвидности

более 1,5

40 баллов

1,5 до 1,3

30 баллов

1,29 - 1,0

20 баллов

0,99 - 0,70

10 баллов

менее 0,7

0 баллов

Коэффициент капитализации

менее 50

15 баллов

50 - 100

10 баллов

100,1 – 150

5 баллов

150,1 – 200

1 балл

более 200

0 баллов

Коэффициент соизмеримости годовой выручки от основной деятельности c суммой контракта

более 1,5

25 баллов

1,49 – 1,2

20 баллов

1,19 – 1

15 баллов

0,99 – 0,5

10 баллов

менее 0,5

0 баллов

Размер собственного капитала, млн. руб.

более 20,0

20 баллов

19,9 – 10,0

15 баллов

9,9 – 5,0

10 баллов

4,9 – 1,0

5 баллов

менее 1,0

0 баллов


Полученные по каждому финансовому показателю баллы суммируются. Общая шкала оценки следующая:

^ Итоговая оценка финансовой устойчивости

Суммарная оценка, баллов

50 и более

Менее 50

Описание

Предприятия с хорошим запасом финансовой устойчивости. Чем выше данный показатель, тем стабильнее и устойчивее финансовое состояние предприятия. Риски для кредиторов и инвесторов невысоки.

Проблемные предприятия. Чем меньше данный показатель, тем выше риски для кредиторов и инвесторов.



Приложение №3 к ТЗ на проведение открытого запроса предложений


ДОГОВОР ПОДРЯДА№ ______

на выполнение проектных и изыскательских работ


г. Пермь «____» ___________ 2010г.


^ ОАО «МРСК Урала», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя директора по капитальному строительству филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» Хайруллина Ильдара Джавдетовича, действующего на основании доверенности №07-63-10 от 24.02.2010г., с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны» или по отдельности «Сторона», заключили по результатам проведения открытого запроса предложений на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ, на основании Протокола заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя от ________ № ______, заключили настоящий Договор о следующем:


  1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика проектно-изыскательские работы по объекту: Строительство ремонтно-производственной базы Култаевского района электрических сетей по адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с.Култаево, ул.Романа Кашина в ПО Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго», а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их.

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполняемым работам и (или) документации определены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему договору).

1.3. Наименование, содержание, сроки выполнения работы, а также стоимость выполнения отдельных этапов по Договору определяются календарным планом (приложение №2 к настоящему Договору), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.

1.4. Срок выполнения работ с «_____» _______________ 2010 г. по «______» _____________ 2010 г. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно.

1.5. Работа считается выполненной только после подписания без разногласий (замечаний) Акта сдачи-приемки выполненных работ представителями Сторон.


^ 2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена на основании протокола согласования договорной цены (приложение №3 к настоящему договору) и составляет _______ (_______________) рублей, кроме того, НДС (18%) в сумме ____ (___________) рубля. Всего: ______ (___________) рубля.

2.2. В случае если в период действия договора будет выявлена необходимость в дополнительных работах, объем которых не превышает 5% (Пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты.

2.3. В случае не предоставления документов, подтверждающих выполнение определенных в приложении №1 к настоящему Договору видов работ Заказчик вправе уменьшить стоимость работ соразмерно стоимости работ, на которые Исполнителем небыли представлены документы, подтверждающие выполнение таких видов работ.

2.4. Оплата работ по настоящему Договору производится за фактическую выполненную работу по истечении 6 (шести) месяцев после подписания без разногласий Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и не ранее предъявления Подрядчиком соответствующих счет-фактур. Заказчик имеет право на досрочное исполнение обязательств по осуществлению платежей за выполненные работы

2.5. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, который указан в настоящем Договоре

2.6. Подрядчик обязуется выставить Заказчику счет-фактуру соответствующую положениям ст.169 НК РФ в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выполнения работ. В случае если Подрядчик не выставил в установленный срок счет-фактуру, либо содержание счет-фактуры не соответствует требованиям ст.169 НК РФ Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к в вычету или возмещению из бюджета при условии надлежащего оформления и предоставления счет-фактуры. Для целей применения настоящего пункта стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуры. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в предъявлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы НДС.


^ 3. Сроки выполнения работ и порядок сдачи и приемки работ

3.1. Сроки выполнения работ, а в случае поэтапного выполнения работ сроки выполнения работ по каждому этапу установлены в календарном плане работ (приложение № 2 к настоящему Договору).

3.2. Сдача-приемка разработанной по настоящему договору документации происходит в следующем порядке:

3.2.1. Подрядчик в день завершения работ, направляет Заказчику уведомление о готовности работ, согласованный акт выбора земельного участка (и приложений к нему), а так же акт сдачи-приемки выполненных работ, с приложением 4 (Четырех) экземпляров разработанной документации на бумажных носителях (отчет по инженерным изысканиям выдается в двух экз.), а также т.ч. 1 (Один) экз. в электронном виде СD или DVD в формате AutoCAD. Текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat Reader. Сметную документацию в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.

3.2.2. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения документации. В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ либо направить подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

3.3. Основаниями для отказа является несоответствие документации требованиям законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

3.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

3.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Истечение гарантийного срока в этом случае приостанавливается в момент получения Подрядчиком извещения и продлевается соответственно на период устранения дефектов, в течение которого Заказчик не мог использовать результат выполненных работ. В случае если Подрядчик своевременно не направит своего представителя, то Заказчик самостоятельно составляет и подписывает акт о выявленных дефектах и стороны настоящего Договора признают его действительным, не требующим подтверждения подписью и печатью Подрядчика.

3.6. Подрядчик обязан безвозмездно переделать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы. После устранения Подрядчиком всех замечаний, претензий, в согласованные сторонами сроки Заказчик подписывает акт приема-передачи выполненных работ и направляет его Подрядчику для выставления счета на оплату.

3.7. Датой исполнения обязательств Подрядчика по Договору в целом является дата подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.8. В случае досрочного выполнения работ, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

3.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

3.10. При предъявлении окончательного акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

3.10.1. Экспертное Заключение по выполненным проектным работам, согласованное директором и главным инженером производственного отделения Центральные электрические сети;

3.10.2. Техническое задание на выполнение СМР по проектируемому объекту, согласованное с производственным отделением Центральные электрические сети (в части объемов выполняемых работ, а также ведомости оборудования и материалов).


^ 4. Обязательства сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы по настоящему договору в соответствии с Техническим заданием и иными исходными данными на проектирование в полном объеме в сроки, указанные в п. 1.4. настоящего договора.

4.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, передать Заказчику результаты работ с приложением подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.3. Использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных настоящим Договором, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.1.4. Согласовывать готовую проектную документацию с Заказчиком и с инспектирующими органами, компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.5. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

4.1.6. Получить по разработанной документации положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

4.1.7. Безвозмездно откорректировать техническую документацию по замечаниям государственной экспертизы. При обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ

4.1.8. По требованию Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в установленный срок и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.1.9. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в техническую документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.1.10. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой документации.

^ 4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Досрочно выполнить работы по Договору или отдельному этапу и передать результаты работ Заказчику на условиях, установленных настоящим Договором.

^ 4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Оплачивать работы в соответствии с условиями настоящего договора;

4.3.2. Оказывать Подрядчику содействие в согласовании готовой документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;

4.3.3. Оказывать содействия Подрядчику в выполнении работ в рамках Договора.

4.3.4. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками составленной технической документации или выполнении изыскательских работ.

^ 4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Потребовать досрочного расторжения настоящего договора, в случае утраты возможности дальнейшего финансирования работ по договору, выполнение работ с отступлением от графика, не соответствия качества требованиям Стандартов в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

^ 5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору технической документации и распоряжается ею по своему усмотрению после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, в чем бы они не выражались, связанные с ненадлежащим выполнением документации, в том числе за выявленные нарушения в процессе строительства, выражающееся в ее несоответствии техническому заданию (приложение 1 к настоящему Договору), иным, представленным Заказчиком, исходным данным, требованиям строительных норм и правил, правил устройства электроустановок и правил пожарной безопасности, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе объектов электросетевого хозяйства, реконструируемых на основе документации.

5.4. При нарушении сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,1 процента от стоимости Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств до полного (надлежащего) исполнения обязательств.

5.5. Если допущенные отступления от условий настоящего договора при выполнении работ по Договору или иные недостатки не были устранены Подрядчиком в установленный срок, либо являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.


^ 6. Порядок разрешения споров

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик.

6.3. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 20 (двадцать) календарных дней с момента ее направления.

6.4. В случае не урегулирования споров в претензионном порядке все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


^ 7. Форс-мажорные обстоятельства

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство частично или полностью, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.

    2. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, в течение 10 (десяти) дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

    3. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.


^ 8. Права на результаты творческой деятельности и результаты работ

8.1. Все имущественные права на результаты работ, изложенные в любых отчетных документах и переданные заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания акта приема передачи выполненных работ (этапов работ).

8.2. Все права на результаты творческой деятельности созданные в процессе выполнения работ по настоящему договору принадлежат Заказчику.

8.3. Подрядчик не вправе продавать и/или передавать результаты выполненных работ по договору или их часть третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.


^ 9. Изменение, прекращение и расторжение Договора

9.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.2. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого отказа в случаях:

9.3.1.Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

9.3.2.Нарушения Подрядчиком сроков выполнения проектно-изыскательских работ;

9.3.3.Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 9тридцать) дней;

9.3.4.Аннулирования свидетельств, лицензий, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на проектирование.


^ 10. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор начинает действовать с момента его заключения до выполнения сторонами своих обязательств по Договору.


^ 11. Заключительные положения

11.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу при подписании следующих Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора:

1) Техническое задание;

2) Календарный план;

3) Протокол соглашения о договорной цене


^ 12. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик:

ОАО «МРСК Урала»

620026 г. Екатеринбург

ул. Мамина-Сибиряка, д.140

ИНН 6671163413; КПП 667201001

Филиал ОАО ««МРСК Урала» - «Пермэнерго»

614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48

ИНН 6671163413, КПП 590402001


Пермский филиал ОАО КБ «Агропромкредит»

ИНН 5026005919 КПП59243001

к/сч 30101810800000000884

БИК 045773884

р/сч 40702810000130000150


^ Производственное отделение Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго»

614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда ,2а

ИНН 6671163413 КПП 590232001


Подрядчик:

Заместитель директора по

капитальному строительству И.Д.Хайруллин






Приложение №1 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


^ Техническое задание


на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:

«Строительство «Ремонтно-производственной базы Култаевского района электрических сетей» по адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с.Култаево, ул.Романа Кашина»


^ 1. Основание для проектирования:

1.1. Инвестиционная программа Филиала ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго» на 2010 год.

2.Вид строительства:

2.1. Новое строительство.

3. Стадийность проектирования:

    1. Проектная и рабочая документация. С разделением на два пусковых комплекса.

^ 4. Основные технико-экономические показатели:

Первый пусковой комплекс

4.1. Здание производственной базы Култаевского РЭС с мастерской, гараж, склад, крытый навес, трансформаторная подстанция, локальная очистка бытовых стоков, располагаемые на ранее отведенном земельном участке по адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с.Култаево, ул.Романа Кашина.

^ 5. В составе проекта выполнить:

    1. Здание производственной базы запроектировать без подвала с мастерской, гараж, склад, крытый навес, трансформаторная подстанция, локальная очистка бытовых стоков, радиомачта, наружный водопровод, наружный газопровод, наружные электрокабели, ограждение и благоустройство территории.

    2. Стены здания производственной базы запроектировать с использованием технологии несъемной опалубки.

    3. В объёме здания предусмотреть: кабинет нач. РЭС , кабинет зам. начальника по транспорту электроэнергии, кабинет зам нач. по производству, диспетчерское помещение на 2 рабочих места ,помещение узла связи не менее 6 кв.м с окном и кондиционером , комната (для отдыха и приёма пищи диспетчеров), комната старшего диспетчера, кабинет для инженера района и техника, кабинет старшего мастера распредсети, кабинет мастера распред сети, кабинет кладовщика, кабинет инженеров по транспорту электроэнергии (на 2 рабочих места), холл (для трех ожидающих приёма), кабинет для контролера по транспорту электроэнергии , санузел, гардероб на 10 рабочих (с душевой, сушилкой), помещение уборщицы, кабинет ТБ в расчете на 60 человек , помещение мастерской.

    4. В мастерской предусмотреть: площадь под ремонт КТП, установку следующего оборудования: отрезной станок 1шт, точильно-шлифовальный станок-1шт, Агрегат пылеулавливающий, сверлильный станок-1шт, тумбочка инструментальная -1шт, стеллаж полочный-1шт, верстак слесарный-1шт, ящик для мусора-1шт, Предусмотреть механизм для выгрузки и перемещения КТП во внутрь помещения.

    5. Запроектировать высоту всех помещений кроме мастерской от пола до низа потолка 3м.

    6. На окнах запроектировать раздвижные решётки.

    7. Входные наружные двери запроектировать металлические утеплённые.

    8. За отметку 0.00 принята отметка чистого пола первого этажа.

    9. Кровля двухскатная с покрытием профнастилом.

    10. По всему внешнему периметру выполнить водосточную систему.

    11. Высота цоколя 0,6 м. Отмостка здания шириной - 1 м с уклоном 20% от здания.

    12. Отделку на путях эвакуации выполнить из несгораемых материалов. Отделку офисных помещений выполнить обоями под окраску, пол - линолеум, в коридорах - мозаичный. Отделку санузлов и душевых выполнить из глазурованной керамической плитки, пол - из керамической плитки.

    13. Двери внутренние - деревянные.

    14. В цветовой гамме фасадов использовать следующие цвета: КФД9003, КФД5005.

    15. Отопление – запроектировать систему водяного отопления от газовых котлов с суммарной мощностью не более 100кВт.Предусмотреть автоматическое регулирование системы отопления.

    16. Вентиляцию – естественную в соответствии с действующими нормами проектирования. В помещениях диспетчерского щита, связи и начальника запроектировать кондиционеры.

    17. Внутреннее силовое электрооборудование и электроосвещение - по нормам СНиП.

    18. Электроснабжение – по техническим условиям ПО ЦЭС Филиала ОАО «МРСК Урала» -

«Пермэнерго» № 755-297-3п-919 от 22.12.08г.

    1. Водопровод – водоснабжение от поселкового водопровода. Предоставить объемы водопотребления для продления заказчиком технических условий водоснабжения.

    2. Наружная канализация - запроектировать локальную очистку бытовых стоков.

    3. Горячая вода – запроектировать теплообменник в газовой котельной на отопительный период, а на остальное время электроводонагреватели.

    4. Газоснабжение – по техническим условиям Пермского районного филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» №812 от 16.12.08г.

    5. Пожарная сигнализация - по нормам СНиП.

    6. Охранная сигнализация - все помещения должны быть оборудованы автоматической охранной сигнализацией с выходом на пульт, размещенный в помещении с круглосуточным дежурством персонала.

    7. Выполнить чертеж расстановки технологического оборудования с ее заказной спецификацией.

    8. Предусмотреть проектом типовую радиомачту РМ-3 серии 3.603.1-16 на базе 26 метровой ж/б опоры с металлической лестницей и площадкой. Мачту запроектировать в максимальной близости к проектируемому зданию КуРЭС.

    9. Системы безопасности.

5.27.1. Охранно-пожарная сигнализация:

По зданию АБК с мастерской, гаражу и складу запроектировать пожарную и охранную сигнализацию с выводом сигнала на диспетчерский щит КуРЭС.

5.27.2. Система контроля доступа:

5.27.2.1. Предусмотреть проектом установку видеодомофона у входной двери c выводом изображения на монитор и кнопки открывания двери у диспетчера КуРЭС .

5.27.2.2. Предусмотреть проектом электромагнитные замки с ключами «Touch Memory» на входные двери.

5.27.3. Система видеонаблюдения:

5.27.3.1. Предусмотреть проектом систему видеонаблюдения типа «ViDiGi» с постоянной записью изображения с камер c разрешением 640x480 и с глубиной архива не менее 1 недели.

5.27.3.2. Внутри помещений использовать цветные цифровые IP камеры с разрешением 640х480. Камеры разместить у каждого входа в здание.

5.27.3.3. У входа в гараж и места складирования материалов установить цифровые IP камеры уличного исполнения с режимом день/ночь и разрешением не менее 640х480.

5.27.3.4. Контрольный сигнал с сервера «ViDiGi» «Проникновение» должен быть выведен диспетчеру КуРЭС.

^ 5.28. Телекоммуникационная инфраструктура и системы обеспечения.

5.28.1. Требования к помещениям, где будет размещаться телекоммуникационное оборудование и оборудование АСТУ:

5.28.1.1. Помещение узла связи предусмотреть не менее 6 кв.м с окном.

5.28.2. Требования по организации структурированной кабельной сети:

5.28.2.1. Предусмотреть проектом организацию внутренней структурированной кабельной сети (СКС) и подключение к внешним телекоммуникационным сетям по топологии «звезда», кабелем 6 категории.

5.28.2.2. Оборудование СКС разместить в шкафу 19''.

5.28.3. Требования к системам электропитания и заземления:

5.28.3.1. Предусмотреть проектом АБП, который должен обеспечивать продолжительность непрерывной работы в автономном режиме не менее 8 часов и иметь возможность передачи сигнала работы от резервного источника питания по каналам ТМ.

5.28.3.2. АБП должен иметь в своём составе батареи, эксплуатация которых не требует отдельной аккумуляторной комнаты

5.28.3.3. Заземление выполнить в соответствии с требованиями к ЗУ сооружений связи.

5.28.4. Требования к системам поддержания микроклимата:

5.28.4.1. Производительность и тип системы кондиционирования определить проектом.

5.29. Генплан выполнить в соответствии с градостроительным планом.

    1. Благоустройство – по номам СНиП: подъездные дороги и площадки асфальтовые, ограждение (из металлической трубы и металлического профлиста высотой не менее 2,4м, срок эксплуатации покрытия профлиста должен быть не менее 25 лет) всей территории производственной базы Култаевских РЭС, запроектировать освещение всей территории КуРЭС .

    2. Запроектировать промышленный дизайн объекта в соответствии с корпоративным стилем ОАО «МРСК Урала».

    3. Запроектировать отдельно стоящий гараж на два автомобиля УАЗ.

    4. Запроектировать отдельно стоящий склад из блочно-модульных конструкций полезной площадью складирования 60м2 с примыкающим навесом площадью 60м2

Второй пусковой комплекс

    1. ^ Запроектировать диспетчерский щит (щит мозаичный типа S-2000 и 50” LCD- панель для отображения оперативных схем).

    2. Требования к автоматизированной системе диспетчерского управления (АСДУ) и к системе сбора и передачи технологической информации (ССПИ) КуРЭС:

5.35.1. Требования к мнемосхеме.

5.35.1.1. Предусмотреть проектом мозаичный диспетчерский щит типа S-2000 и 50” LCD- панель для отображения оперативной информации.

5.35.1.2. Предусмотреть проектом отображение на диспетчерском щите сети 6-110кВ (зона КуРЭС).

5.35.2. Требования к программно-техническому комплексу (ПТК) АСДУ.

5.25.2.1. Предусмотреть организацию ПТК АСДУ для КуРЭС на платформе программного обеспечения «ОИК Диспетчер НТ». Серверную группу ПТК КуРЭС разместить совместно с существующей серверной группой ПТК ПО ЦЭС (г. Пермь, ул. Инженерная 17). При проектировании проработать возможность физического совмещения на одном оборудовании логически разделенных серверов КуРЭС и ПО ЦЭС.

5.35.2.2. Предусмотреть в КуРЭС организацию пяти удаленных рабочих мест, функционирующих в составе ПТК АСДУ КуРЭС. Рабочие места ( 2 шт.) для дежурного диспетчерского персонала оснастить каждое двумя мониторами с диагональю не менее 22 дюймов.

5.35.2.3. Предусмотреть передачу необходимой для управления индикаторами диспетчерского щита информации из серверов ПТК КуРЭС в контроллер управления щитом.

5.35.3. Требования к узлу ССПИ (ЦППС).

5.36.3.1. Создание отдельного ЦППС для КуРЭС не предусматривать. Сбор ТМ осуществляется на ЦППС РБ1 ПО ЦЭС (г. Пермь, ул. Инженерная 17).

5.35.3.2. Для организации сбора и передачи телемеханической информации проектом предусмотреть модернизацию ЦППС ПО в объеме:

  • Крейт 19'' с блоком питания для Синком-Е - 1шт.

  • Крейт 19'' с блоком питания для УПСТМ-02 - 1шт.

  • Модем УПСТМ02 (под крейт) - 5шт.

  • Синком-Е/3U (под крейт) – 1 шт.

  • Синком Е/К-БП - 3 шт.

  • Коммутатор D-Link (24 порта) – 1 шт.

  • Синком IP – 1 шт.


5.35.4. Требования к выделенному сегменту технологической сети.

5.35.4.1. Сегмент технологической вычислительной сети КуРЭС должен быть разделён на физическом или логическом уровне с корпоративной вычислительной сетью.

^ 5.36.Системы телекоммуникаций:

Магистральные каналы связи. Подключение к корпоративной сети и сетям общего пользования.

5.36.1. Предусмотреть аренду двух цифровых потоков Е1 у двух операторов связи по независимым трассам на участке КуРЭС – РБ1 ПО ЦЭС со следующими параметрами:

Коэффициент готовности каждого канала связи должен быть не ниже 0,98, коэффициент ошибок в канале должен быть не более 10-5, время восстановления не более 10 минут без учета восстановления повреждений линейно-кабельных сооружений.

5.36.2. Предусмотреть подключение проектируемой АТС КуРЭС к АТС ПО ЦЭС по протоколам PRI и DTI. Выход на сеть связи общего пользования предусмотреть через АТС ПО ЦЭС (60 коммутаторный узел).

5.36.3. Оборудование каналообразования. Предусмотреть проектом установку в КуРЭС мультиплексоров Е1 с окончаниями Ethernet и 4 –х пр. ТЧ. Предусмотреть установку карт Е1+Ethernet в мультиплексор МР 2100 на РБ-1, патч – панели на 24 – порта и коммутатора на 16 портов.

5.36.4. АТС. Для организации технологической и диспетчерской связи, предусмотреть проектом АТС Меридиан-1, опция 11С в следующей конфигурации:

- консоль расширения на 22 клавиши - 8 шт.

- подставки одинарные - 4 шт.

- подставки двойные - 2 шт.

- плата цифрового потока PRI - 1 шт.

- плата цифрового потока DTI - 1 шт.

- плата двухпроводных линий - 1 шт.

- плата АДАСЭ - 1 шт.

- аппарат цифровой - 32 шт.

- аппарат аналоговый - 16 шт.

-19'' телекоммуникационный шкаф для оборудования АТС с блоком сетевых розеток и вентиляторным блоком.

Кроссовое оборудование (19'' исполнении на 160 пар) включая:

- защиту от перенапряжения на 160 пар;

- защиту по току на 50 пар;

- кроссовый инструмент.

- плату цифрового потока DTI (E1) (для АТС РБ-1 Меридиан -1 опция 51С)

Предусмотреть возможность для удалённого администрирования АТС и программное обеспечение для конфигурирования АТС.

5.36.5. Система регистрации диспетчерских переговоров. Предусмотреть проектом регистратор диспетчерских переговоров на базе ПТК «Спрут» с возможностью записи переговоров по 4 аналоговым каналам и 4 ISDN каналам.

5.36.6. Системы УКВ-радиосвязи.

5.36.6.1. Для организации сбора вызывной телесигнализации и диспетчерской радиосвязи предусмотреть проектом ретранслятор на базе радиостанций Моторола GM-340 в радиосети КуРЭС (диапазон 160 МГц) и радиостанцию Моторола -380 с базовым радиомодемом.

5.36.6.2. Предусмотреть проектом резервное питание для оборудования радиосвязи (3 часа).

По всему проекту

^ 6. Особые условия:

6.1. Проектно – сметную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе с выделением пусковых комплексов. Один экземпляр в электронном виде на CD, текстовую и графическую части проекта представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования (АutoCAD). Сметная документация предоставляется в формате MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры должны быть сброшюрованы. Согласования предоставляются в оригиналах.

6.2. Проектно-сметная документация предоставляется в объёме требований Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденной постановлением Правительства РФ 16.02.2008г. № 87 в редакции постановлений правительства РФ № 427 от 18.05.2009г.и №1044 от 21.12.2009г.

6.3. Отдельными томами предоставить:

6.3.1. Ведомость объёмов работ.

6.3.2. Ведомость строительных материалов.

6.3.3. Ведомость оборудования.

6.3.4. Обзорные чертежи.

(Ведомости оборудования и строительных материалов также в обязательном порядке предоставляются в электронном виде в формате MS Excel).

6.4. Инженерные изыскания:

6.4.1 Отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям по площадке под строительство здания – предоставляет заказчик.

^ 7. Требование к разработке вариантов: не требуется.

8. Проект выполнить в соответствии с земельным и градостроительным законодательством.

^ 9. Состав сметной документации:

При составлении сметной документации учесть следующее:

9.1. Месторасположение объекта: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с.Култаево, ул.Романа Кашина.

9.2. Сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных постановлением Госстроя России от 05.03.2004г., с переводом в текущие цены по индексу ФЦЦ на момент разработки проектно-сметной документации.

9.3. Сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. Пермского края и в текущих ценах.

9.4. В главе 1 сводного сметного расчета (ССР) предусмотреть:

9.4.1. Затраты на отвод земельного участка, оформление землеустроительной документации, затраты на изъятие или аренду лесных участков, затраты на исполнительную съемку после окончания строительства, разработку и экспертизу раздела «Проект освоения лесов» (при необходимости) после заключения договора аренды, стоимость которых определить по Сборнику цен и общественно необходимых затрат труда на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель (ОНЗТ), введенный в действие Приказом Роскомзема с 01.01.1996г, с применением коэффициентов перевода в уровень цен 2001г;

9.4.2. Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, переносу их в натуру и закрепление, определённым по сборникам базовых цен на изыскательские работы, рекомендованным приказом Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 20.04.2007г. №110;

9.4.3. Затраты на плату за землю при изъятии земельного участка, выплату земельного налога в период строительства за аренду земельного участка, предоставляемого на период проектирования и строительства в соответствии с действующим законодательством;

9.4.4. Затраты на получение заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых согласований по проектным решениям, определённым по расчётам и ценам на услуги;

9.4.5. Затраты на мероприятия по рекультивации земель;

9.5. Затраты на возведение титульных временных зданий и сооружений принять в процентах от итога глав 1-7 ССР по Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001.

9.6. Затраты на временное электроснабжение, строительство временных дорог, проездов и переездов принять по локальным сметным расчётам согласно ПОС.

9.7. Перечень прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 ССР определяется по согласованию с Заказчиком (по запросу).


^ 10. Общие требования:

10.1. Материалы, применяемые в проекте заложить в ценах, действующих на момент выдачи проекта, подтвержденные прилагаемыми прайс-листами поставщиков. При проектировании по возможности, применять материалы и оборудование российского производства с учетом экономного использования денежных средств на строительство объекта.

10.2. Применение дорогостоящих импортных материалов и оборудования в обязательном порядке согласовывать с филиалом ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

10.3. Выполнить все необходимые согласования и заключения по проекту со всеми заинтересованными организациями, собственниками и арендаторами земли, заключением Ростехнадзора и получением, при необходимости, заключения государственной, вневедомственной экспертизы в случаях, предусмотренных ст.49 Градостроительного кодекса РФ (оплата за проведение государственной вневедомственной экспертизы производится Заказчиком).

10.4. Технические решения выполнить в полном объеме в соответствии с требованиями действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, СП, технических регламентов и законодательства РФ.

10.5. Предусмотреть максимальное применение действующих типовых, унифицированных и рекомендованных для повторного применения конструкций, отдельных зданий, сооружений и их элементов.

10.6 Чертежи типовых узлов, конструкций, изделий, примененных в проекте, прикладывать к данному проекту.

10.7. Проект согласовать с производственным отделением Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго».

Приложение:

  1. Технические условия по электроснабжению ПО ЦЭС Филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» № 755-297-3п-919 от 22.12.08г.

  2. Технические условия по водоснабжению ООО «Гидромастер» №4 от 12.02.08г.

  3. Технические условия по газоснабжению Пермского районного филиала ЗАО «Фирма Уралгазсервис» №812 от 16.12.08г.













































Заказчик:

ОАО «МРСК Урала»

^ Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго»


Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин

Подрядчик:



Приложение №2 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


Календарный план выполнения проектно-изыскательских работ


По объекту: «Строительство «Ремонтно-производственной базы Култаевского района электрических сетей» по адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с.Култаево, ул.Романа Кашина»


Начало работ: «____»__________ 2010 г.


Окончание работ: «____»__________ 2010 г.





Наименование этапа

Календарный план выполнения этапов

в неделях ( месяцах)

1

2

3

4

5

6



1

























2

























3

























4

























5





















































Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"


Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин


«_______»_________________________ 20__г.


Приложение №3 к договору

от «____» ____________ 20__г. № ______________


Протокол соглашения о договорной цене по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту:


По объекту: «Строительство «Ремонтно-производственной базы Култаевского района электрических сетей» по адресу: Пермский край, Пермский район, Култаевское с/п, с.Култаево, ул.Романа Кашина»


(Заполняется подрядчиком)


Заказчик: Подрядчик_______________

Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго"


Заместитель директора

по капитальному

строительству И.Д.Хайруллин


«_______»_________________________ 20__г.




Скачать 440,63 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер440,63 Kb.
ТипТехническое задание, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх