Уведомление о проведении открытого запроса предложений icon

Уведомление о проведении открытого запроса предложений


Смотрите также:
№12-2-134 Уведомление о проведении открытого запроса предложений...
О проведении открытого запроса предложений на право заключить договор на...
Уведомление о проведении открытого запроса предложений...
Уведомление о проведении открытого запроса цен...
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №294/12...
Уведомление о проведении запроса предложений №01/2012/пр-зп...
Уведомление о проведении открытого запроса предложений 5 Общие положения 8...
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №313/12-140740...
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №232/12-129306...
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №214/12/126771...
II. Требования к Участникам открытого запроса предложений...
О проведении открытого запроса предложений...



Загрузка...
скачать
Уведомление о проведении открытого запроса предложений

  1. Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение ремонтных дноуглубительных работ на акватории морского порта Усть-Луга, в навигацию 2012 года (далее - запрос), с разделением на 2 (Два) лота:

  • Лот №1 – «Ремонтные дноуглубительные работы на акватории 1-й очереди контейнерного терминала порта Усть-Луга»;

  • Лот №2 – «Ремонтные дноуглубительные работы на акватории южного подходного канала порта Усть-Луга».

2. Заказчик:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт»,

127055, Москва, ул. Сущевская д.19, стр.7.

Тел.: (495) 626-14-25, факс: (495) 626-12-39, официальный сайт www.rosmorport.ru.

Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт»

198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8,

тел.: (812) 380-70-07, факс: (812) 327-40-23, canc@rosmorport.spb.ru

3. Источник финансирования: собственные средства ФГУП «Росморпорт».

4. Начальная (лимитная) цена договора:

  • Лот №1 – 9 215 092 (Девять миллионов двести пятнадцать тысяч девяносто два) рубля 65 копеек (НДС в т.ч.);

  • Лот №2 – 27 961 802 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот два) рубля 93 копейки (НДС в т.ч.).

^ 5. Предмет договора: выполнение ремонтных дноуглубительных работ на акватории морского порта Усть-Луга, в навигацию 2012 года (далее - работы).

6. Место и сроки выполнения работ:

  • Место выполнения работ – Акватория морского порта Усть-Луга.

  • Сроки выполнения работ – 31.07.2012 – 31.08.2012.

  • Более подробные сведения о месте, сроках и других условиях выполнения работ содержатся в Документации по запросу предложений.

^ 7. Порядок получения Документации: Документация будет бесплатно предоставлена любой организации, по ее письменному запросу, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

Запрос на получение Документации на имя начальника тендерного отдела Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Александра Андреевича Киселева должен быть направлен по факсу (812) 327-40-13 (либо в отсканированном виде по адресу: lukava@rosmorport.spb.ru) за подписью руководителя организации, на официальном бланке, с печатью организации, с указанием: предмета запроса, реквизитов организации, ФИО контактного лица, контактной информации. На официальном сайте ФГУП «Росморпорт» www.rosmorport.ru размещена форма запроса на получение документации. Данный бланк является образцом, запрос может быть подготовлен в свободной форме на официальном бланке с наличием необходимых реквизитов.

Документация в электронном виде для ознакомления может быть выслана по электронной почте (в ответ на соответствующий предварительный запрос) или перенесена на электронный носитель, представленный Вашей организацией.

Документация в печатном виде выдается в Северо-Западном бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт», по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д. 8, каб. 415 (тендерный отдел), по рабочим дням, с 09:00 до 12:00 и c 13:30 до 16:00 (здесь и далее время указано московское). После истечения срока подачи предложений выдача Документации прекращается.

Для получения Документации в печатном виде представителю организации необходимо предъявить соответствующую доверенность.

^ 8. Требования к участникам Запроса: к участию в запросе допускаются юридические лица, обладающие правомочностью в соответствии с действующим законодательством заключить и выполнить Договор, а также отвечающие следующим требованиям:

    • непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

    • неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;

    • отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа, который содержаться в Документации по запросу.

^ 9. Место, время и срок подачи Предложений: Для участия в запросе необходимо подать Заявку на участие в открытом запросе предложений, подготовленную в соответствии с требованиями Документации до 15 часов 00 минут 18 июля 2012 года.

Заявки представляются в запечатанных конвертах по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская д.8, кабинет №415 (тендерный отдел), по рабочим дням, с 09:00 до 12:00 и c 13:30 до 16:00. На конверте должна быть отметка (входящий номер и дата регистрации) канцелярии (каб. №131) СЗб филиала о его регистрации в системе входящей корреспонденции.

Вскрытие конвертов состоится в 15:00 «18» июля 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.8, каб. 318.

^ 10. Контактные лица:

Консультации по вопросам разъяснения пунктов Технического задания и прочим техническим вопросам производятся контактным лицом Организатора запроса – Торном Андреем Сергеевичем, тел.: (812) 347-94-56.


Консультации по вопросам получения Документации, подготовки и представления Заявок на участие в открытом запросе предложений производятся контактным лицом Организатора запроса – Лукошковой Анной Владимировной, тел.: (812) 380-70-18; факс: (812) 327-40-13.


Настоящая процедура запроса предложений не является конкурсом, и Уведомление о проведении запроса предложений не является публичной офертой Заказчика. Соответственно, Заказчик не несет никаких обязательств перед лицами, принявшими участие в запросе предложений.




Скачать 37,15 Kb.
оставить комментарий
Дата25.09.2012
Размер37,15 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх