1. Информация о Заказчике, общая информация о процедуре закупки
| скачать Извещение о проведении запроса цен № 1 Настоящим ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга» (далее - Заказчик) в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» (ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга») сообщает всем заинтересованным лицам (далее – Участники закупки) о наличии потребности в товарах (работах, услугах) и предлагает принять участие в настоящем запросе цен. ^
^
^ 3.1. Место выполнения работ: г. Оренбург, пр-т Гагарина, 13. 3.2. Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ: в течение 10 (Десяти) дней с момент заключения договора; - окончание выполнения работ: в течение 1 (Одного) месяца с момент заключения договора. 3.3. Периодичность выполнения работ: не установлена. 3.4. Условия выполнения работ: согласно проекту договора (Приложение № 1), являющемуся неотъемлемой частью настоящего извещения. 3.5. Форма, сроки и порядок оплаты работ: расчет по факту полного выполнения работ, форма оплаты – безналичный расчет. 3.6. Требования к гарантийному сроку: гарантийный срок на выполняемые по договору работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты утверждения Акта сдачи-приемки выполненных в полном объеме работ. 3.7. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя стоимость работ, материалов и их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) работ, необходимых для выполнения работ, указанных в сметной документации, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и т.д. и является конечной. ^
^ 5.1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе цен: каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен. Заявка поставщика (исполнителя, подрядчика) в письменной форме, подписанная его руководителем или уполномоченным им лицом (с включением в состав заявки доверенности), заверенная печатью поставщика (исполнителя, подрядчика), направляется по почте или курьерской доставкой в запечатанном конверте по адресу, указанному в пп. 1 п. 4 настоящего извещения. Подача заявок на участие в запросе цен в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи не предусмотрена. Заявка, поданная в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, регистрируется, организатором торгов. По требованию участника закупки, подавшего заявку, заказчик, организатор торгов выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявка на участие в запросе цен, насчитывающая более одного листа должна быть прошита и пронумерована. 5.2. Требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, которые являются предметом запроса цен, их количественных и качественных характеристик: при описании выполняемых работ участники закупки обязаны указывать конкретные (точные) показатели, соответствующие требованиям, указанным в настоящем извещении. Участники закупки обязаны применять только общепринятые термины и сокращения. Описание выполняемых работ должно быть достоверным. Несоблюдение участниками закупки указанных выше требований признается существенным и может являться основанием для принятия решения об отклонении заявки участника закупки. ^ 6.1. Участником запроса цен может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с положением о закупке и правомочны заключать договор по результатам процедуры закупки. 6.2. Перечень документов, представляемых участниками запроса цен для подтверждения их соответствия установленным требованиям: требования не установлены. ^ В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен. Приложения: 1. Проект договора, заключаемого по итогам закупки – на 12 листах. 2. Форма заявки на участие в запросе цен 1 на листе. Приложение № 1 к извещению о проведению запроса цен ^ на выполнение работ по капитальному ремонту электротехнических устройств спортивного зала ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 13 г. Оренбург «___» ____________ 2012 г. Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Мальгиной Татьяны Маркияновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных правовых актов Российской Федерации, по результатам запроса цен №___ (протокол от «___» ____________ 2012 г.) заключили настоящий Договор на выполнение работ (именуемый далее - Договор) о нижеследующем: Статья 1. Предмет Договора. 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту электротехнических устройств спортивного зала ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области», расположенного по адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, д. 13 (в дальнейшем - Объект), в соответствии с видами, объемами работ и материалами, предусмотренными сметной документацией (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик принять вышеуказанные работы и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 1.2. Предусмотренные настоящим Договором работы в части видов и объемов работ, а также материалов выполняются в полном соответствии с утвержденными сметной документацией; качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, ТУ и другой нормативно-технической документации. Статья 2. Стоимость работ и порядок расчетов. 2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________________ (____________________________) рублей (далее Цена договора). 2.2. Цена договора, указанная в п. 2.1., включает в себя стоимость работ, материалов и их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) работ, необходимых для выполнения работ, указанных в сметной документации, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию иных издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и является конечной. 2.3. Цена договора остается твердой и неизменной на протяжении всего срока выполнения договора. В случае если Подрядчиком не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом запроса цен, данные работы будут в любом случае выполнены в полном объеме, заявленном Заказчиком, в пределах цены настоящего договора. 2.4. Оплата работ по Договору осуществляется Заказчиком по факт полного выполнения работ. 2.5. Форма оплаты - безналичный расчет. 2.6. Источник финансирования – за счет средств целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» на 2012 год. Статья 3. Сроки выполнения работ. 3.1.Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в полном объеме и сданы Заказчику в соответствии с п.п. 6.1.-6.3. настоящего Договора в следующие сроки: - начало выполнения работ: в течение 10 (Десяти) дней с момент заключения договора; - окончание выполнения работ: в течение 1 (Одного) месяца с момент заключения договора. 3.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания (утверждения) Сторонами Акта сдачи - приемки выполненных работ или Акта устранения недостатков. Статья 4. Обязанности Заказчика. Для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик обязуется: 4.1. Передать Подрядчику не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала выполнения работ строительную площадку по акту, подписанному Сторонами, пригодную для выполнения работ. 4.2. Обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализации. Оплата за пользование Подрядчиком электроэнергией, водой, канализацией и иными коммуникациями относится на Подрядчика. 4.3. Обеспечить строительный контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии со сметной документацией и настоящим Договором и требованиями нормативных документов в соответствующей области. 4.4. Обеспечить отключение и демонтаж необходимого оборудования и строений в зоне выполнения работ, если выполнение этих работ не предусмотрено сметной документацией. 4.5. По письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать совместно с Подрядчиком приемку Объекта в эксплуатацию. 4.6. Осуществлять расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в Статье 2 настоящего Договора. 4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Статья 5. Обязанности Подрядчика. Для реализации предмета настоящего Договора Подрядчик обязуется: 5.1. Качественно своими силами выполнить все работы на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной сметной документацией и сдать законченный Объект в установленном порядке. 5.2. Принять по акту строительную площадку и возвести на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору. 5.3. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения. 5.4. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, соответствующие строительным нормам и правилам СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений», строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения Подрядчик восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, выданные уполномоченными органами. 5.5. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего распорядка Заказчика. 5.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями СНиП. 5.7. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в срок, указанный в п.п. 7.2. настоящего Договора, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет. 5.8. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. 5.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - скрытых дефектов (непредвиденные объемы работ); - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 5.10. Вывезти в 3 (Трех) дневный срок со дня утверждения Акта сдачи – приемки выполненных работ на Объекте за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор. 5.11. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения Объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до даты утверждения Акта сдачи - приемки выполненных работ приемочной комиссией. 5.12. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям, зданиям или оборудованию. 5.13. Подрядчик обеспечивает охрану Объекта до даты утверждения Акта сдачи -приемки выполненных работ и охрану строительной площадки до даты её освобождения. 5.14. Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, устанавливаемые законодательством Российской Федерации и правовыми актами Оренбургской области. 5.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора. Статья 6. Приемка выполненных работ. 6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности соответствующего объекта к сдаче-приемке работ с указанием предполагаемой даты проведения приемки таких работ не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до такой даты. 6.2. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией состоящей из уполномоченных представителей Заказчика и Подрядчика с подписанием Акта сдачи - приемки выполненных работ. 6.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в согласованный Заказчиком срок с получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет. Статья 7. Производство работ. 7.1. Подрядчик приступает к производству работ в соответствии с момента заключения настоящего Договора. 7.2. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Готовность подтверждается двухсторонним актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ. 7.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 7.4. Заказчик вправе проверять ход выполнения Подрядчиком условий настоящего Договора и целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ. 7.5. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, обеспечивает технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и сметной документации. 7.6. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ. 7.7. Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик в соответствии с ТУ, выданными Заказчиком. 7.8. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление сроков выполнения работ на соответствующий период. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Статья 8. Гарантии. 8.1. Подрядчик гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта; - применение отделочных материалов, соответствующих строительным нормам и правилам СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» пункт 6.25.; - бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта. 8.2. Гарантийный срок, на выполняемые по настоящему договору работы, составляет 24 месяца с даты утверждения Акта сдачи - приемки выполненных работ. 8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте. 8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки. Статья 9. Ответственность сторон. 9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договору. 9.2. При расторжении настоящего договора по вине Подрядчика, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 % от суммы невыполненных работ, при наличии соответствующей претензии со стороны Заказчика. 9.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню, в том числе: - за нарушение по его вине сроков выполнения работ, в том числе промежуточных, установленных графиком проведения работ, кроме случаев, когда эти сроки были перенесены по соглашению сторон и/или в сметную документацию были внесены изменения, вызвавших увеличение сроков выполнения работ, - в размере 0,1 % от цены договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки. - за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества (п. 5.10.) - в размере 0,1 % от цены договора, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки. 9.4. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику расходы на возмещение вреда третьим лицам, возникшего в результате некачественного выполнения работ по договору. 9.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 2.4. настоящего договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 9.6. Неустойка уплачивается виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре. 9.7. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору и от возмещения убытков, причиненных не исполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств. Статья 10. Срок действия и порядок изменения, расторжения Договора. 10.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами (Заказчиком и Подрядчиком) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 10.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 10.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Статья 11. Особые условия. 11.1 Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим гражданским законодательством РФ. 11.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть возникших после заключения настоящего договора обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Такая информация должна быть подтверждена соответствующим образом. 11.3. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего Договора рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 11.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются арбитражным судом Оренбургской области. 11.5. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Статья 12. Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон
      Приложение № 2 к извещению о проведению запроса цен Заявка на участие в запросе цен № ______ (указывается номер запроса цен) Куда: (указывается наименование Заказчика, место подачи заявок на участие)
1. Изучив направленный Вами запрос цен, предлагаем осуществить поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) на следующих условиях:
2. ___________________ (наименование участника закупки) выражает согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса цен с учетом наших предложений, которые мы просим включить в договор. 3. Порядок формирования цены договора:______________________________________ 4. Настоящим обязуемся заключить договор по итогам закупки с Заказчиком в случае признания нас победителем закупки в сроки и порядке, указанные в извещении о проведении запроса цен. Мы извещены, что при уклонении от заключения договора по итогам закупки ____________________________ (наименование участника закупки) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ СПО «Колледж сервиса г. Оренбурга». Участник закупки ____________________/_____________________/ М.П. * неуказание данных сведений не является основанием для отказа в допуске заявки на участие в запросе цен. Участникам закупки рекомендуется указывать данные сведения в целях обеспечения прав на участие в закупке
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 