Документация об открытом аукционе в электронной форме icon

Документация об открытом аукционе в электронной форме


Смотрите также:
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
«5» марта 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
«31» мая 2012 г...
«12» апреля 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН





ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ для государственных нужд


г. Каспийск

2012 год




УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника ПУ ФСБ России по Республике Дагестан

А.Молодянов

_________________ 2012 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ

^ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящий открытый аукцион в электронной форме проводится в рамках государственного оборонного заказа.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 27.12.1995 № 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе" исполнителем оборонного заказа может быть организация, участвующая в выполнении оборонного заказа на основе контракта с государственным заказчиком или головным исполнителем (исполнителем); в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 27.12.1995 № 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе" головным исполнителем (исполнителем) оборонного заказа могут быть на равных основаниях организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим деятельность по выполнению оборонного заказа.

Таким образом, исполнителем государственного контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона может быть организация независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (т.е. юридическое лицо), соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим деятельность по выполнению оборонного заказа.

1. 1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей:

1.1.1. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 41.8. Федерального закона № 94-ФЗ, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 41.8. Федерального закона № 94-ФЗ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 4 статьи 41.8. Федерального закона № 94-ФЗ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого

для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренная частью 4 статьи 41.8. Федерального закона № 94-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

1.1.2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме:

лицензия на осуществление ремонта вооружения и военной техники, лицензия выданная территориальным органом ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

7) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с частью 2.2 статьи 11 Федерального закона № 94-ФЗ, в случае, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации.

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

1.2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном

сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

1.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 1.1. настоящей документации документы и сведения. Указанные электронные документы подаются одновременно. Поступление указанной заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

1.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

1.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

1.6. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных главой 3.1. Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ.

2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.1.Размер обеспечения заявки составляет 5% стоимости начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а именно 735417 (семьсот тридцать пять тысяч четыреста семнадцать) рублей 80 копеек.

^ 3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

07 марта 2012 года 11.00 часов (Время московское).

4. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

12 марта 2012 года.

^ 5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:

15 марта 2012 года.

6. Источник финансирования заказа:

Федеральный бюджет Российской Федерации.

^ Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота):

Коммерческие предложения от следующих организаций: ООО МК «Каскад» -14708356 рублей, ОАО «Волго-каспийский судоремонтный завод» - 16382530 руб. 67 коп.

^ 7. Порядок формирования цены контракта (цены лота):

Цена государственного контракта формируется с учетом командировочных расходов, транспортных расходов, расходов на материалы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, связанных с исполнением государственного контракта заключаемого по результатам настоящего аукциона.

^ 8. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:

14708356 (четырнадцать миллионов семьсот восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей.

9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):

Российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта:

Валютой, используемой при расчетах по заключенному государственному контракту, выступает рубль Российской Федерации. При использовании валюты иностранного происхождения цена работ в иностранной валюте переводится в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на момент подачи заявки.

^ 11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления:

Не установлено.

12. Требования к качеству, техническим характеристикам:

Навигационный ремонт с докованием заказа проекта 745, заводской № 439 - 1 единица.

Объем и количество выполняемых работ, а также используемые при выполнении работ запасные части и материалы согласно приложению № 1 к проекту государственного контракта.

Используемые Подрядчиком при работах запасные части и материалы, а также технология выполняемых работ должны соответствовать требованиям, установленным государственными (ГОСТам) и отраслевыми (ОСТам) стандартами, техническими регламентами и условиями, иными нормативно-техническими документами.

Подрядчик обязан использовать при выполнении работ только новые и соответствующие техническим характеристикам рекомендованные заводом-изготовителем запасные части (в том числе расходные материалы).

^ 13. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги:

Гарантийные обязательства должны распространяться на все виды работ. Срок гарантийных обязательств должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

^ 14. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Место выполнения работ: Работы выполняются на площадях участника размещения заказа-победителя открытого аукциона в электронной форме.

^ Условия выполнения работ:

Работы выполняются на площадях участника размещения заказа, у причальной стенки и на судоподъемных средствах, находящихся на одной территории-победителя открытого аукциона в электронной форме (на территории Российской Федерации).

Работы выполняются силами, средствами, оборудованием, инструментами соответствующими требованиям, установленным государственными (ГОСТам) и отраслевыми (ОСТам) стандартами, техническими регламентами и условиями, иными нормативно-техническими документами, с использованием запасных частей и материалов участника размещения заказа – победителя открытого аукциона в электронной форме.

Для выполнения отдельных работ Подрядчик может привлечь субподрядные организации по согласованию с Заказчиком.

Заказ доставляется силами и средствами Заказчика до рейда (до места обеспечивающего безопасность плавания кораблей) пункта дислокации производственных мощностей Подрядчика. Доставка заказа с рейда к стенке Подрядчика для проведения ремонта и обратно на рейд после ремонта осуществляется Подрядчиком. В случае, если заказ доставляется за пределы бассейна Каспийского моря доставка заказа (буксировка, лоцманская проводка) до места дислокации производственных мощностей Подрядчика и обратно производится Подрядчиком с рейда п.Махачкала.

Сроки выполнения работ:

начало выполнения работ - с 23 апреля 2012 года;

окончание выполнения работ - до 25 июня 2012 года.

^ 15. Форма, сроки и порядок оплаты работ:

Оплата осуществляется Заказчиком в российских рублях в безналичной форме. Предусматривается авансирование в размере 30 % от цены государственного контракта. Авансирование производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания государственного контракта на основании выставленного счета Подрядчиком.

Оплата оставшейся части цены контракта осуществляется Заказчиком после завершения ремонта, в течение тридцати банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ, представления счета-фактуры Подрядчиком.

^ 16. Требования к участникам размещения заказа при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме:

При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме (подпункт 2 пункта 1.1.2 Документации) – соответствие статьям 1, 4 Федерального закона от 27.12.1995 № 213-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

- отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

^ 17. Условия допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме:

Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

- непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.1.1. настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений;

- несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.1.1. настоящей документации требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.


Приложение: проект государственного контракта.


Председатель единой комиссии по размещению

заказов Государственного заказчика М. Кадиров




оставить комментарий
страница1/3
Дата18.08.2012
Размер0,74 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх