Инструкция для участника запроса котировок Типовой договор icon

Инструкция для участника запроса котировок Типовой договор


Смотрите также:
Инструкция для участника запроса котировок Типовой договор...
Инструкция для участника запроса котировок Типовой договор...
Инструкция для участника запроса котировок Типовой договор...
Инструкция для участника запроса котировок Типовой договор...
Инструкция для участника запроса котировок Типовой договор...
Инструкция для участника размещения заказа путем запроса котировок Приложение №1 5...
Инструкция для участника запроса котировок 2-18...
Инструкция для участника запроса котировок...
Инструкция для участника запроса котировок №...
Инструкция для участника запроса котировок III...
О проведении запроса котировок цен на право заключения муниципального контракта на поставку...
О проведении запроса котировок на поставку г...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ НЕФТЕПРОВОДЫ»

Филиал Иркутское районное нефтепроводное управление


УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала

Иркутское РНУ

ООО «Востокнефтепровод»


______________ А.А. Жилин


«_____»________________2012 г.


Документация ЗАПРОСА КОТИРОВОК


ЛОТ № У-0129.05.05.12

«Ремонт оборудования ЛЭС, ЦРС»


г. Ангарск, 2012 г.


СОДЕРЖАНИЕ


1. Информационная карта к документации………………..……………………….…….3

2. Инструкция для участника запроса котировок..…….……..……….…….……….….4

3. Типовой договор…………………..….……….……………….…..……………..……….23

4. Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок…..……...….…….39

5. Содержание запроса котировок.………….……………………….…….….……….….40


^ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА К ДОКУМЕНТАЦИИ



1

Предмет мероприятий

Размещение заказа путем проведения запроса котировок цен по лоту: № У-0129.05.05.12

«Ремонт оборудования ЛЭС, ЦРС»

2

Контактные телефоны

Тел. (3955) 508-276, 699-548, 699-526, факс (3955) 508-215

3

Срок представления заявок на участие в запросе котировок

13 июня 2012г. до 13-00 ч МСК

4

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе котировок

13 июня 2012 г.

5

Срок рассмотрения результатов заявок на участие в запросе котировок

20 июня 2012 г.



^ 2. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК


1. Общие положения

1.1. Предметом запроса котировок является право заключения договора выполнение работ, оказание услуг.

1.2. Заказчик – ООО «Востокнефтепровод» филиал Иркутское РНУ в г. Ангарск.

1.3. Технический исполнитель – транспортный отдел филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод» в г. Ангарск.

1.4. Запросы на разъяснения положений документации следует направлять в письменном виде в Котировочную комиссию филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод» в г. Ангарск по факсу: (3955) 508-215

1.5. Вся переписка осуществляется на официальных бланках, подписанных уполномоченными лицами, нарочно, факсимильной связью, почтовым письмом или в отсканированном виде по электронной почте (при условии дальнейшего подтверждения в письменной форме).


^ 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК.

2.1. Законодательная база

Мероприятия проводятся в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также действующих нормативных документов ОАО «АК «Транснефть», ООО «Востокнефтепровод».

^ 2.2. Дата, время и место представления заявок на участия в запросе котировок

Заявка на участие в запросе котировок, подписанная уполномоченным лицом участника, должна быть представлена в срок, указанный в п.3 Информационной карты по адресу филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод» в г.Ангарск: 665832, Россия, Иркутская область, г.Ангарск, 7 мкр., д.2, а/я 1604 (отдел делопроизводства).

Заявка на участие в запросе котировок должна быть опечатана и представлена посыльным с сопроводительным письмом и доверенностью на право сдачи заявки. В приложении к сопроводительному письму следует указать перечень всех документов, входящих в заявку.

В случае отправки заявки на участие в запросе котировок по почте участник принимает на себя ответственность за представление заявки в срок, указанный в п.3 Информационной карты.

^ 2.3. Продление срока предоставления заявок на участие в запросе котировок

Продление срока представления заявок на участие в запросе котировок может быть осуществлено по усмотрению Заказчика. Участник запроса котировок, представивший и зарегистрировавший свою заявку на участие в запросе котировок к моменту объявления о продлении срока представления заявок на участие в запросе котировок, имеет право до истечения нового срока забрать ранее представленную заявку на участие в запросе котировок и после этого представить новую.

^ 2.4. Дата и место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок

2.4.1 Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок состоится в срок, указанный в п.4 Информационной карты по адресу филиала Иркутское РНУ ООО «Востокнефтепровод» в 12:00 (Московского времени). В случае изменения времени и места проведения рассмотрения заявок на участие в запросе котировок участники будут извещены дополнительно.

^ 2.5. Представление и прием заявок на участие в запросе котировок

2.5.1. Участник запроса котировок может представить только одну заявку. Участник, который представил более одной заявки, отстраняется от дальнейшего участия.

2.5.2. При приеме заявки на участие в запросе котировок проверяется наличие необходимых документов и соответствие их требованиям Инструкции для участника запроса котировок, производится регистрация заявки на участие в запросе котировок.

2.5.3. В приеме заявки на участие в запросе котировок, составленной или оформленной не в соответствии с требованиями Инструкции для участника запроса котировок, может быть отказано.

2.5.4. Изменения, дополнения или варианты, представленные после рассмотрения заявок на участие в запросе котировок, если эти изменения и дополнения не инициировались Заказчиком, не учитываются.

^ 2.6. Срок действия заявки на участие в запросе котировок

Заявки на участие в запросе котировок должны быть действительны в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявок.

^ 2.7. Право собственности на документацию и конфиденциальность

2.7.1. Все представленные заявки на участие в запросе котировок и включенные в них документы после их рассмотрения не возвращаются участникам запроса котировок.

2.7.2. Участники запроса котировок, получившие документацию, независимо от того, представляют они заявку на участие в запросе котировок или нет, должны обращаться с ней как с конфиденциальным документом и не имеют права разглашать информацию, касающуюся мероприятий по выбору контрагентов, какой-либо третьей стороне без получения на это предварительного письменного согласия Заказчика.

2.7.3. Заказчик, Технический исполнитель и Котировочная комиссия ООО «Востокнефтепровод» обязаны соблюдать конфиденциальность информации, содержащейся в заявки участника запроса котировок. Конфиденциальной признается и переписка по вопросам мероприятий между участниками и Техническим исполнителем.

^ 2.8. Анализ заявок на участие в запросе котировок

Основными критериями анализа являются:

- способность лица стать субъектом правоотношений с Заказчиком по выполнению работ и оказанию услуг;

- опыт выполнения работ, оказания услуг за предыдущие периоды;

- комплексность выполнения работ, оказания услуг (возможность выполнить работы, оказать услуги в полном объеме);

- способность обеспечить своевременное и качественное исполнение обязательств по выполнению работ, оказанию услуг, обеспеченность необходимыми кадровыми ресурсами;

- обоснованность ценообразования; перечень основных заказчиков;

- финансовая устойчивость (отсутствие задолженности по налогам и обязательным платежам);

- ликвидность (финансовый показатель, рассчитанный на основе данных бухгалтерского баланса);

- репутация контрагента (наличие у контрагента неудовлетворенных претензионных требований и судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам, заключенным ранее с предприятиями системы ОАО «АК «Транснефть» на момент подачи заявки на участие в запросе котировок);

- надежность (подтвержденные сведения об отсутствии процедуры ликвидации или банкротства, ареста имущества, исполнительного производства в отношении участника запроса котировок);

- стоимость запроса котировок не должна превышать стоимость, указанную в документации.

^ 2.9. Внесение изменений в документацию для участников запроса котировок

Заказчик оставляет за собой право вносить изменения в условия запроса котировок не позднее, чем за 3 дня до срока представления заявок на участие в запросе котировок. Любое дополнение в письменном виде, по электронной почте или по факсу будет доведено до сведения всех участников запроса котировок.

^ 2.10. Рассмотрение и принятие заявок на участие в запросе котировок

2.10.1. Заказчик в ходе рассмотрения заявок на участие в запросе котировок имеет право приглашать участников запроса котировок для получения письменных разъяснений, запрашивать у них и получать из других источников дополнительные сведения, подтверждения, документы. В отношении таких документов применяется положения о конфиденциальности. При отсутствии ответов на поставленные вопросы вправе снять с рассмотрения, отложить рассмотрение заявки участника запроса котировок до получения дополнительной информации или принять решение на основании имеющихся документов.

2.10.2. Заказчик не ведет какие-либо переговоры по предмету запроса котировок с любым из участников запроса котировок, которые могли бы дать односторонние преимущества отдельным участникам.

2.10.3. Любые отклонения от требований документации для участников являются основанием для отклонения от дальнейшего рассмотрения заявки участника.

2.10.4. Участник несет ответственность за достоверность представляемой информации. Заказчик оставляет за собой право провести проверку организации.

2.10.5. Котировочная комиссия ООО «Востокнефтепровод» вправе запросить от участника, которого она намерена выбрать победителем, подтверждения квалификации. Для подтверждения квалификации используются критерии, требования и процедуры, которые применяются Котировочной комиссией ООО «Востокнефтепровод». В случае, если участник не подтверждает свою квалификацию, решением Котировочной комиссии ООО «Востокнефтепровод» заявка такого участника отклоняется от дальнейшего рассмотрения и выбор победителя осуществляется в соответствии с настоящей Инструкцией из числа остальных участников запроса котировок.

2.10.6. Победителем в проведении запроса котировок признается участник, подавший котировочную заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и документации, в которой указана наиболее низкая стоимость работ, услуг.

2.10.7. При предложении наиболее низкой стоимости заявки на участие в запросе котировок несколькими участниками, победителем в проведении запроса котировок признается участник, заявка которого поступила ранее заявок других участников.

^ 2.11. Действия по итогам запроса котировок

2.11.1. Победителю запроса котировок направляется письменное уведомление о выборе его Победителем с приглашением к процедуре подписания договора в течение 2-х рабочих дней с момента принятия решения Котировочной комиссией ООО «Востокнефтепровод».

2.11.2. Других участников Технический исполнитель уведомляет о результатах мероприятий в течение 5 рабочих дней после утверждения результатов.

2.11.3. Котировочная комиссия ООО «Востокнефтепровод» не обязана мотивировать свое решение перед участниками запроса котировок.

^ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК.

3.1. Официальный язык заявки на участие в запросе котировок

Все документы, имеющие отношение к заявке, и вся переписка по проводимым мероприятиям ведутся на русском языке.

^ 3.2. Требования к оформлению и подписанию заявки на участие в запросе котировок

3.2.1. Заявка должна быть представлена в двух экземплярах (два конверта): «оригинал» и «копия». В случае расхождения между «оригиналом» и «копией», преимущество будет иметь «оригинал».

3.2.2. Документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи от имени участника запроса котировок (в случае подписи заявки не первым лицом – представляется заверенная копия доверенности), пронумерованы, сброшюрованы в одну папку, согласно п.3.3, вложены в отдельные конверты (всего два конверта) и сопровождаться описью представленных документов с указанием номеров страниц. Все конверты должны быть соответственно подписаны, опечатаны и скреплены оттиском оригинальной печати (круглой). Факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования при оформлении документов не допускается.

Образец оформления конверта:


ЗАЯВКА


на участие в запросе котировок на выполнение работ, оказание услуг

_______________________________________________ (наименование работ, услуг)


«Оригинал» или «Копия»



Участник ________________________________________
(полное название организации)
________________________________________________________________________________
(адрес местонахождения, телефон, факс, e-mail)


Контактное лицо: ФИО, телефон


3.2.3. Участник запроса котировок должен дать достаточно информации, свидетельствующей о том, что он представляет себе объем и условия выполнения работ, оказания услуг, являющиеся предметом запроса котировок.

3.2.4. Заявка не должна содержать никаких противоречащих требованиям документации для участника запроса котировок.

3.2.5. Таблицы и формы в составе заявки должны быть заполнены по всем графам. Причина отсутствия информации в отдельных графах, равно как отсутствие таблиц или форм должна быть объяснена.

В формы, которые участник не применяет, должна быть внесена запись: «Форма не применяется по причине _______________________».

3.2.6. К заявкам, не соответствующим требованиям документации для участника, применяется положение п.2.10.3.

3.2.7. Все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки несет участник запроса котировок.

^ 3.3. Документы, составляющие заявку на участие в запросе котировок

Документы, брошюруются в одну папку (каждого из двух конвертов):

Документы, содержащие информацию юридического характера:

- котировочная заявка (Форма В.1);

- анкета (Форма В.2);

- копии документов, заверенные руководителем предприятия:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

- выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не ранее 30 суток до даты вскрытия конкурсных предложений;

- копии учредительных документов, а именно:

Для всех:

- свидетельство о государственной регистрации юридического лица, ИП;

- выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП со сроком выдачи не ранее 30 суток до даты вскрытия конкурсных предложений;

- свидетельство ИФНС о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП);

- свидетельство ИФНС о внесении изменений в учредительные документы юридического лица (если вносились);

- свидетельство ИФНС о внесении изменений, не связанных с внесением изменений в учредительные документы (о назначении руководителя);

- документы о назначении главного бухгалтера;

- информационное письмо по кодам статистики;

- документы, подтверждающие, что в отношении претендента не проводится процедура банкротства (справка из комитета о несостоятельности и банкротства, справка из Арбитражного суда), претендент не находится в процессе ликвидации (выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), в отношении претендента не назначено административное приостановление деятельности (справка из федеральной Службы судебных приставов) или письменное подтверждение претендента по всех рассматриваемым случаям, дата выдачи которых не превышает 30 суток с даты приема материалов на ПКО в 2-х экземплярах.

Для АО:

- устав Общества, с печатью ИФНС (в т.ч. изменения в устав, с печатью ИФНС);

- протокол (решение) о назначении руководителя, заверенный Обществом;

- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя, заверенный генеральным директором Общества, если назначался более 3-х лет назад;

- для АО, созданных по решениям органов власти - документ о создании (постановление, распоряжение, указ и проч.).

Для ООО:

- учредительный договор или решение о создании Общества, с печатью ИФНС;

- устав Общества, с печатью ИФНС (в т.ч. изменения в устав, с печатью ИФНС);

- протокол учредителей (или решение единственного участника) о назначении руководителя Общества;

- протокол (решение) о подтверждении полномочий руководителя, заверенный генеральным директором Общества, если назначался более 3-х лет назад.

Все учредительные документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент подачи заявки.

^ Документы, содержащие информацию финансово-экономического характера:

- ксерокопии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за три последних календарных года и за последний отчетный период, подтвержденные налоговой инспекцией;

- сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период текущего года (Форма В.3);

- справку об отсутствии задолженностей по уплате налогов и обязательных платежей (акт сверки по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, выданный налоговой инспекцией);

- сведения о платежеспособности предприятия (коэффициенты платежеспособности и ликвидности предприятия):

Платежеспособность (среднеарифметическое значение за 3 года и отчетный период): Оборотные активы/ краткосрочные обязательства ст.290 /ст. 690;

Обеспеченность собственными источниками финансирования (среднеарифметическое значение за 3 года и отчетный период): (Собственный капитал – Внеоборотные активы) /Оборотные активы (ст.490–ст.190)/ ст.290;

-реестр открытых счетов в финансовых учреждениях (банках), с указанием валюты;

- справка(и) из обслуживающего(их) банка(ов) об отсутствии задолженностей по картотеке №2, кредиторской задолженности, о движении денежных средств на расчетном счете с начала текущего года.

^ Документы, содержащие информацию технического характера:

- о кадровых возможностях предприятия (Форма В.4);

- опыт выполнения работ, оказания услуг за последние 3 года (Форма В.5);

- реестр лицензий на право выполнение работ, оказания услуг с приложением копий лицензий и сертификатов, заверенных участником (Форма В.10);

- репутация (письменная информация, предоставленная претендентом о наличии/отсутствии у участников мероприятий неудовлетворенных претензионных требований и/или судебных споров, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам, заключенным ранее с предприятиями системы ОАО «АК «Транснефть» на подачи документов для участия в запросе котировок);

- список субподрядчиков (в случае планирования их привлечения для выполнения работ, оказания услуг) (Форма В.8) В случае отсутствия – указать;

- реестр рекомендательных писем с приложением копий этих документов, заверенных претендентом.

Форма:

Форма В.1. Котировочная заявка;

Форма В.2. Анкета участника;

Форма В.3. Сведения о финансовом состоянии;

Форма В.4. Сведения о персонале, имеющемся в организации;

Форма В.5. Опыт осуществления работ

Форма В.6. Расчет цены

Форма В.7. Подтверждение согласия с условиями договора;

Форма В.8. Список привлекаемых субагентов;

Форма В.9. Анкета субагента;

Форма В.10. Перечень лицензий на право осуществления деятельности.


В.1. Котировочная заявка

Председателю

Котировочной комиссии

ООО «Востокнефтепровод»


1. Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа

________________________________________________________________________________

2. Предлагается выполнить (оказать) следующие работы (услуги):


3. Место выполнения работ, оказания услуг:

________________________________________________________________________________


4. Сроки выполнения работ, оказания услуг:

______________________________________________________________________________


5. Указание сведений о включенных (не включенных) в цену работ, услуг расходах:

_______________________________________________________________________________


6. Сроки и условия оплаты выполненных работ (оказанных услуг)

________________________________________________________________________________

7. Дополнительная информация

________________________________________________________________________________

(общая стоимость работ / услуг)

В случае выбора __________________________________________________ победителем мы

(наименование Участника)

обязуемся в течение 30 дней с даты, определенной для подачи заявки, не отзывать своей заявки. В течение этого срока она остается в силе и в любой момент может начать реализовываться.


В случае объявления проведение запроса котировок несостоявшимся мы не будем иметь претензий к Заказчику.











(дата)




(подпись Руководителя, печать)



^ В.2. Анкета участника

Общие сведения о участнике и руководстве:

Полное наименование




Основной государственный регистрационный номер








































ИНН




БИК




КПП




ОКОНХ




ОКПО




Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами




Фактический адрес




Расчетный счет




Корреспондентский счет




Телефоны




Факс




WWW




E-mail







ФИО руководителя (полн.)




ФИО главного бухгалтера (полн.)




Контактное лицо

ФИО (полн.)




Должность




Телефон




Факс




E-mail







Дата регистрации




Организационно-правовая форма предприятия




Орган государственной регистрации




Учредители




Дата и номер лицензии, наименование выдавшего ее органа




Данные о лицах, имеющих право подписи

Руководитель

Должность__________________________________

ФИО_______________________________________

Число, месяц, год рождения_____________________

Паспорт: серия________ номер_____________

Выдан «_______»________________ _________г.

Кем выдан паспорт____________________________________


Главный бухгалтер

ФИО_______________________________________

Число, месяц, год рождения_____________________

Паспорт: серия________ номер_____________

Выдан «_______»________________ _________г.

Кем выдан паспорт____________________________________

Заместители

Должность_________________________________

ФИО______________________________________

Число, месяц, год рождения_____________________

Паспорт: серия________ номер_____________

Выдан «_______»________________ _________г.

Кем выдан паспорт____________________________________



История участника и производственная деятельность:

Год создания




Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности)




Наличие лицензий (наименование, №, срок действия)




Постоянный штат (кол-во чел.)/

в т.ч. администрация





Сведения о финансовом состоянии и имуществе участника:

^ Чистые активы, тыс. руб.




Коэффициент текущей ликвидности за предшествующий год




Обеспеченность собственными средствами в предшествующем году, тыс. руб.




«____»____________20_г. _____________________

(подпись, печать)

_____________________

(ФИО, должность)

^ Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных.


В.3. Сведения о финансовом состоянии за последние три года и последний отчетный период текущего года


Участник ________________________________________



строк
баланса

Наименование показателей

Показатель

20__г.

20__г.

20__г.

Отчетный период текущего года.

1

2

3

4

5

6




Годовой объем выполненных работ, оказанных услуг































190

Внеоборотные активы













290

Оборотные активы













490

Собственный капитал













590

Долгосрочные обязательства













690

Краткосрочные обязательства













(610 + 620 + 660)

Краткосрочные обязательства (заемные средства + кредиторская задолженность + прочие краткосрочные пассивы)

























(дата)




(подпись Руководителя, печать)



Примечание:


  1. К форме должны быть приложены ксерокопии бухгалтерского баланса (форма №1 по ОКУД) и отчета о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД) за 200_,200_,200_ год, подтвержденные налоговой инспекцией.

  2. Если в организации ведется учет по упрощенной системе налогообложения, то прилагаются налоговые декларации за 200_,200_,200_ год, подтвержденные налоговой инспекцией.



^ В. 4. Сведения о персонале, имеющемся в организации

Категории персонала

Общая численность персонала по организации, чел.

Опыт работ в должности

Разряд (класс)

1

2

3

4

^ Инженерно-технический персонал, всего










в т.ч.:










Руководители (расписать руководящий состав)










начальники отделов и служб аппарата (расписать начальников отделов и служб)










^ Специалисты по направлениям деятельности всего,










В том числе (указать специалистов или иных сотрудников в целом по отделам и/или службам):










ИТОГО:






















(дата)




(подпись, печать)
















(Ф.И.О., должность)



^ В. 5. Опыт выполнения (оказания) аналогичных работ (услуг) за последние 3 года


Наименование

Заказчик

(наименование организации)

Период выполнения работ

^ Объем поставок

Особые условия выполнения работ, оказания услуг

Дата

В количественном выражении (ед. изм.)

В денежном выражении (руб.)

1

2

3

4

5

6

200__год

^ ВСЕГО, руб
















200__год

^ ВСЕГО, руб
















200__год

^ ВСЕГО, руб
















^ ВСЕГО за 3 года, руб




























(дата)




(подпись, печать)
















(Ф.И.О., должность)










^ В. 6. Расчет цены


№ п/п

Наименование расходов

Объект

Месторасположение объекта

Ед. изм.

Кол-во

Цена работ (услуг)

Стоимость работ (услуг)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

^ Расходы на работы (услуги) без НДС, руб.

х

х

х

х

 

в том числе по наименованию:

х

х

х

х

1.1

Ремонт оборудования

Бензопила «Урал»

Кимильтейская НПС

шт

1

 

 

1.2

Мотокоса STIHL FS 38

Кимильтейская НПС

шт

1

 

 

1.3

Мотокоса STIHL FS 38

Кимильтейская НПС

шт

1

 

 

1.4

Мотопомпа МП-500 (зав. № К165, двигатель КД-6ПН1,мощность 6 л.с.,

Кимильтейская НПС

шт

1

 

 

1.5

Кусторез Husqvarna 252RX, Выпуск 2004 г., с/н 04 4600139

Тулунская НПС

шт

1

 

 

1.6

Кусторез Husqvarna 254RX

Замзорская НПС

шт

1

 

 

1.7

Снегоуборщик МТД Модель Е640, с бенз.двигатель TECUMSEH

БПО "Ангарск"

шт

1

 

 

1.8

Электростанция «Вепрь» АБП 4.2 – 230В

БПО "Ангарск"

шт

1

 

 

1.9

Кусторез STIHL FS 450 R

БПО "Ангарск"

шт

1

 

 

1.10

Опрыскиватель STIHL

БПО "Ангарск"

шт

1

 

 

1.11

Газонокосилка MTD 46 PB

БПО "Ангарск"

шт

1

 

 

1.12

Ледобур JIFFY 30

БПО "Ангарск"

шт

1

 

 

1.13

Бензопила Husqvarna 395 XP

БПО "Ангарск"

шт

1

 

 

1.14

Бензопила Husgvarna 460

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.15

Тепловая пушка SIAL 40 АР

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.16

Тепловая пушка SIAL 40 АР

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.17

Тепловая пушка VD 40 CEL

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.18

Тепловая пушка Р 3000 ЕТ

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.19

Бензогенератор Honda EV 3610

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.20

Гном-100

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.21

Масляные обогреватели ЭРМПБ-2,0/220(с)

Нижнеудинская НПС

шт

24

 

 

1.22

Пила бензиномоторная «Husqvarna 254XP» серийный номер 965 50 85-00 05 4300700

Нижнеудинская НПС

шт

1

 

 

1.23

Кусторез «STIHL FS 450»

Замзорская НПС

шт

1

 

 

2

^ Дополнительные расходы без НДС, руб.

х

х

 

 

 

в том числе по наименованию:

х

х

х

х

2.1



 

 

 

 

 

 

2.2



 

 

 

 

 

 

3

^ Базовая стоимость работ (услуг) без НДС

руб.

х

х

 

4

НДС

руб.

х

х

 

5

^ Базовая стоимость работ (услуг) с учетом НДС

руб.

х

х

 



Итого НДС (18%) составляет - ____ рублей

ИТОГО СУММА _____ «___________» составляет - ____ рублей с учетом НДС и транспортных расходов


Примечание:

^ Каждая страница визируется уполномоченным лицом участника.


_____________ _______________________

(дата) (подпись, печать)

(Ф.И.О. подпись)


В. 7. Подтверждение согласия с условиями договора


Участник ________________________________________


Участник запроса котировок ознакомился и изучил документацию для участника, а также условия договора___________________________________________________________

и подготовил свою заявку в соответствии с условиями, указанными в документации для участника запроса котировок, без каких-либо оговорок.

Участник запроса котировок понимает, что не имеет права вносить изменения в заявку и обязуется в случае выбора победителем в проведении запроса котировок заключить договор на поставку ______________________________ в соответствии с условиями запроса котировок и прилагаемым образцом договора.












(дата)




(подпись, печать)
















(Ф.И.О., должность)












В. 8. Список привлекаемых субагентов


по лоту №_У-0129.05.05.12 «Ремонт оборудования ЛЭС, ЦРС»


Участник _____________________________________

(краткое наименование участника)



п/п

Наименование субподрядчика

Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами


^ Наименование работ, услуг

Объем работ, услуг тыс. руб. с учетом НДС

Объем работ (услуг) в % от общей стоимости работ (услуг)















































































































Примечание: В случае, если для выполнения работ (услуг) не планируется привлечение субподрядчиков, данная форма представляется с указанием информации «К выполнению работ (оказанию услуг) субподрядчики не привлекаются»












(дата)




(подпись, печать)
















(Ф.И.О., должность)

В.9. Анкета субподрядчика


Общие сведения:


Полное наименование




Основной государственный регистрационный номер








































ИНН




БИК




КПП




ОКОНХ




ОКПО




Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами




Фактический адрес




Расчетный счет




Корреспондентский счет




Телефоны




Факс




WWW




E-mail







ФИО руководителя (полн.)




ФИО главного бухгалтера (полн.)




Контактное лицо

ФИО (полн.)




Должность




Телефон




Факс




E-mail




Дата регистрации




Организационно-правовая форма предприятия




Орган государственной регистрации




Основные учредители




Дата и номер лицензии, наименование выдавшего ее органа




Данные о лицах, имеющих право подписи



Руководитель

Должность__________________________________

ФИО_______________________________________

Число, месяц, год рождения_____________________

Паспорт: серия________ номер_____________

Выдан «_______»________________ _________г.

Кем выдан паспорт____________________________________

_____________________________________

Главный бухгалтер

ФИО_______________________________________

Число, месяц, год рождения_____________________

Паспорт: серия________ номер_____________

Выдан «_______»________________ _________г.

Кем выдан паспорт____________________________________

Заместители

Должность_________________________________

ФИО______________________________________

Число, месяц, год рождения_____________________

Паспорт: серия________ номер_____________

Выдан «_______»________________ _________г.

Кем выдан паспорт____________________________________


История и производственная деятельность:


Год создания




Общее описание хозяйственной деятельности компании (виды деятельности)




Наличие специальных лицензий (наименование, №, срок действия)




Постоянный штат (кол-во чел.)/

в т.ч. администрация






Сведения о финансовом состоянии и имуществе:

^ Чистые активы, тыс. руб.




Коэффициент текущей ликвидности за предшествующий год




Обеспеченность собственными средствами в предшествующем году, тыс. руб.





^ Примечание: Участник гарантирует достоверность представленных данных. Заказчик имеет право на проверку всех сведений, указанных в анкете.










(дата)




(подпись, печать)







(Ф.И.О., должность)











^ В. 10. Перечень лицензий на право осуществления деятельности


Участник________________________________________


Регистрационный номер лицензии

Орган, выдавший лицензию

Вид деятельности

Срок действия

Разрешенные территории деятельности

1

2

3

4

5




















































































































































(дата)




(подпись, печать)
















(Ф.И.О., должность)



Примечание.

1. К форме должны быть приложены ксерокопии лицензий участника, субподрядчиков.


^ 3. ТИПОВОЙ ДОГОВОР


ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____/________

на ремонт оборудования


г. Ангарск

«______» __________ 20____ г.


Общество с ограниченной ответственностью «000» (ООО «000»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», лице генерального директора Иванова Александра Никитовича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны, и ООО «Востокнефтепровод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала Иркутское РНУ Жилина Алексея Александровича, действующего на основании доверенности № 01-07/51 выданной 01.01.2012 г., с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили Договор о нижеследующем


^ РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА


Статья 1. Определение и толкование терминов.


В Договоре используются следующие термины:

    1. «Акт сдачи-приемки выполненных работ» – первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ и услуг за отчетный период, подписываемый Сторонами.

    2. «Гарантийный срок» - период времени, в который Подрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех дефектов/недостатков и/или ненадлежащего качества Работ и услуг, выявленных Заказчиком или правомочными согласно действующему законодательству РФ третьими лицами, и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

    3. «Дата вступления Договора в силу» - дата подписания Договора Сторонами, указанная в правом верхнем углу первой страницы договора.

    4. «Дефекты/Недостатки» - любые отступления в работах от требований договора, приложений к нему, нормативных документов к качеству и полноте работ.

    5. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение» - подписанный Сторонами документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую часть Договора.

    6. «Дополнительные работы» – это дополнительные объемы работ, не указанные в настоящем договоре, выданные Подрядчику Заказчиком в письменной форме.

    7. «Договор» - настоящий Договор, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями и Дополнениями к нему.

    8. «Материалы» - материалы и изделия, используемые при выполнении работ по Договору.

    9. «Объект» -  ремонт оборудования ЛЭС, ЦРС согласно условиям Договора.

    10. «Персонал Подрядчика» – штатные работники Подрядчика или физические лица, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части.

    11. «Представитель Подрядчика» – лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его имени действий в соответствии с Договором.

    12. «Работы и услуги», «Работы» - комплекс работ по техническому обслуживанию Объекта, согласно технического задания приложение 1, в том числе оказание консультаций по устранению всех возникающих неисправностей в работе Объекта, выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором, проведение иных неразрывно связанных с предметом договора работ, в том числе и в течение Гарантийного срока.

    13. «Нормативные документы» - нормативные документы РФ, ООО «Востокнефтепровод», ОАО «АК «Транснефть», устанавливающие нормы и правила, общие принципы или характеристики в отношении организации и производства выполняемых Работ.

    14. «Расходные материалы» – инструмент, инвентарь, иные расходные материалы и прочее, необходимые для выполнения Работ на Объекте.

    15. «Срок завершения Работ» - календарный день, следующий за днем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    16. «Срок действия Договора» - период времени с Даты вступления Договора в силу до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, включающих обязательства Сторон в Гарантийный срок.

    17. «Субподрядчик» - любое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения любой части Работ по Договору.

Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.


Статья 2. Предмет Договора


    1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение Работ и услуг по Объекту в соответствии условиями настоящего Договора, включая:

  • выполнение Работ, указанных в приложении 1;

  • устранение дефектов/недостатков;

  • сдачу работ и выполнение Гарантийных обязательств.

    1. Подрядчик в установленные Договором сроки и в пределах Стоимости работ по Договору выполнит за свой счёт и своими силами все Работы и услуги в объеме, определенном в пункте 2.1. Договора и приложениями.

    2. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности.

    3. В случае необходимости Стороны вправе заключать Дополнительные соглашения к Договору в письменной форме.


Статья 3. Стоимость работ по Договору


    1. Общая стоимость работ по Договору составляет _______________ (_____________) _______ копеек, в том числе НДС 18% - _______________ (_______________________) _______________ копеек.

    2. Стоимость ремонта и технического обслуживания автомобилей определяется в соответствии приложением № 2 к настоящему договору.


Статья 4. Порядок и условия платежей


    1. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 20 рабочих дней, следующих за датой подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления Заказчику оригиналов счета и счета-фактуры.

    2. Датой платежа по настоящему Договору является дата списания денежных средств с расчетного счета Стороны, осуществляющей платеж. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.


Статья 5. Сроки выполнения Работ


5.1. Срок каждого конкретного ремонта определяется на основании заказ-наряда (Приложение № 5 к Договору), который должен быть передан Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) дней, после приемки автомобилей в ремонт. Подрядчик приступает к выполнению работ только после подписания заказ-наряда, лицом, уполномоченным на заключение договора от лица Заказчика.

5.2. В случае возникновения необходимости в изменении объемов работ, предусмотренных согласованным заказ - нарядом, выполнении дополнительных работ, если такие изменения влияют на срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после получения согласования Заказчика, путем составления и подписания дополнительных заказ-нарядов с присвоением им последующих номеров.


^ РАЗДЕЛ 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН


Статья 6. Обязательства Подрядчика


В счет Стоимости, указанной в Статье 3 Договора, Подрядчик:

    1. Выполняет все Работы и услуги, являющиеся предметом Договора, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, в соответствии с Приложением 1, Нормативными документами, Эксплуатационными документами на обслуживаемое оборудование, иными условиями Договора, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Любые отклонения от требований договора и Нормативных документов, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

    2. Своими силами и средствами обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ и услуг, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

    3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора назначает ответственных Представителей для координации и согласования хода выполнения работ по настоящему Договору, о чем направляет Заказчику официальное уведомление в письменной форме. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая должность, полномочия и срок их действия.

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой подписания Договора, представляет Заказчику список ответственных за выполнение работ лиц с указанием всех разрешительных документов и допусков по охране труда и электробезопасности. Лица, ответственные за проведение работ повышенной опасности, перед фактическим допуском к работе проходят проверку знаний норм и правил промышленной безопасности в комиссии Заказчика.

    1. Устраняет в течение срока, зафиксированного в акте, оформленном в соответствии со статьей 18 Договора, своими силами и за свой счет все дефекты (недостатки) в выполненных им Работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

    2. В течение Гарантийного срока несет ответственность за качество выполненных работ. Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

    3. В период выполнения Работ в соответствии с требованиями Нормативных документов ведет техническую отчетную документацию.

    4. До начала работ получает все необходимые согласования Заказчика и компетентных органов власти и управления.

    5. Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

Соблюдает на Объекте в течение всего срока действия Договора Экологическую политику ОАО АК «Транснефть», все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными документами ОАО «АК «Транснефть», обеспечивает соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, действующей на объекте Заказчика.

    1. В случае обнаружения дефектов (недостатков) в выполненных Работах в счет стоимости Работ по Договору обязан приступить к их устранению, в том числе и в нерабочее время, не позднее 3 (трёх) часов с момента уведомления ответственного представителя Подрядчика на Объекте телефонограммой Заказчика, регистрируемой Заказчиком в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Заказчика. Уведомление об обнаружении дефектов (недостатков) в выполненных работах должно быть направлено Подрядчику также в письменном виде.

    2. Несет полную материальную ответственность за утрату или повреждение оборудования и иного имущества, переданных Заказчиком и оказавшихся во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.

    3. Обеспечивает при передаче Заказчику автомобиля, указанного в заказ-наряде, предоставление (возврат) Заказчику лома цветного и черного металлов, образовавшегося в результате технического обслуживания и (или) ремонта автомобиля.

    4. Подрядчик при заключении настоящего договора обязуется представить в ООО «Востокнефтепровод» информацию путем надлежащего оформления приложения № 6 к настоящему Договору о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников и выгодоприобретателей - физических лиц), а также о лицах, входящих в исполнительные органы Подрядчика, с приложением документов, подтверждающих данную информацию. Изменения к представленной ранее информации о собственниках, бенефициарах и лицах, входящих в состав исполнительных органов Подрядчика, с приложением подтверждающих документов Подрядчик обязуется представлять в ООО «Востокнефтепровод» по форме приложения № 6 к настоящему Договору не позднее 3 дней с момента, когда произошли данные изменения. Надлежащим образом оформленное Приложение № 6 «Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных)», является обязательной и неотъемлемой частью настоящего договора.

Если какие-либо поля приложения № 6 к настоящему Договору не заполнены соответствующими сведениями, информация считается представленной ненадлежащим образом.

Если указанные информация и документы не были надлежащим образом представлены в ООО «Востокнефтепровод», последний вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, заявив о таком отказе за 15 дней, по истечении которых договор считается расторгнутым. При этом, все исполненное по договору, а если это невозможно - стоимость исполненного, подлежит возврату, если предусмотренное договором встречное предоставление не может быть осуществлено ввиду расторжения договора.

Подрядчик согласен на раскрытие ООО «Востокнефтепровод» предоставленной Подрядчиком информации по форме приложения № 6 к настоящему Договору, включая содержащиеся в ней персональные данные, путем ее предоставления в органы государственной власти, ОАО «АК «Транснефть» и предоставляет ООО «Востокнефтепровод» право передавать данную информацию и подтверждающие документы указанным органам и ОАО «АК «Транснефть». Подрядчик, предоставляя ООО «Востокнефтепровод» информацию по форме приложения № 6 к настоящему Договору, обязуется выполнить все требования законодательства о защите персональных данных. Подрядчик подтверждает, что необходимые согласия субъектов персональных данных на их раскрытие, как это предусмотрено настоящим пунктом, Подрядчиком получены.

Условия, изложенные в настоящем пункте являются существенными.


^ Статья 7. Обязательства Заказчика

По Договору Заказчик:

    1. Производит оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном Статьей 4 Договора, а также производит иные платежи, предусмотренные Договором и/или Дополнительными соглашениями к нему.

    2. Обеспечивает проведение вводного инструктажа персонала Подрядчика по месту производства Работ с регистрацией в «Журнале вводного инструктажа».

    3. Осуществляет приемку выполненных Работ.


^ РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Статья 8. Материалы

    1. Подрядчик в счет стоимости работ по Договору поставляет на Объект все Расходные материалы, необходимые для выполнения Работ и услуг по Договору.


Статья 9. Оборудование

    1. Подрядчик своими силами и в счет стоимости работ по Договору доставляет на Объект и хранит все оборудование, необходимое для выполнения Работ, выполняет его ремонт и техническое обслуживание.

    2. Оборудование должно быть в рабочем состоянии, пригодным для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ и удовлетворять требованиям нормативных документов ОАО «АК «Транснефть».


^ РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ


Статья 10. Режим работы


10.1. Режим работы Персонала Подрядчика при производстве Работ устанавливается Подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

  • соблюдения правил внутреннего распорядка, принятого Заказчиком на обслуживаемых Объектах;

  • безусловного исполнения технического задания Приложение 1;

  • доступности ответственных представителей Подрядчика для приема телефонограмм в соответствии с п. 6.9. Договора.


Статья 11. Наряды-допуски


    1. Проведение огневых, газоопасных и повышенной опасности работ на взрывопожароопасных объектах разрешается только после оформления наряда-допуска в установленном порядке.

    2. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска определяется соответствующими Нормативными документами.


Статья 12. Учетная документация


  1. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее последнего числа каждого текущего месяца, оригиналы первичной учетной документации.

  2. Первичная учетная документация включает в себя:

  • акты сдачи-приемки выполненных работ;

  • счет-фактуру на выполненные работы (услуги);

  • технический отчет о выполненных работах.


Статья 13. Контроль качества выполнения работ


    1. Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе выполнения Работ по техническому обслуживанию требований, установленных в Нормативных документах.

    2. Подрядчик должен обеспечить соответствие качества выполненных работ требованиям договора, законодательства и Нормативных документов Заказчика.

    3. Заказчик имеет право в ходе проведения Работ в любое время проверять контролировать качество выполнения Работ по Договору. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по Договору.




оставить комментарий
страница1/3
Дата22.07.2012
Размер0,79 Mb.
ТипИнструкция, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх