Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Общие положения icon

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Общие положения



Смотрите также:
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса по привлечению подрядных организаций...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...



страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать

З А Я В К А

на участие в конкурсе на выполнение работ

по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)


1. Участник:


1.1. Наименование юридического лица




1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо







  1. Электронный адрес участника _______________________________.

  2. Участник __________________________________________________

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия

плательщиком налога на добавленную стоимость.

  1. Участник ________________________ выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря
2009 года № 624.


  1. Право на льготы.

    1. Участник является _________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)



Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников

за предшествующий календарный год

Чел.




Размер выручки без учета налога

на добавленную стоимость


Руб.




Балансовая стоимость активов

за предшествующий календарный год

Руб.







    1. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу __________________________________________________________________.

(да/нет)


6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие следующим требованиям:

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:



Наименование

Единица измерения



Значение

(все значения указываются цифрами)

1. Цена договора, в том числе налог

на добавленную стоимость (при наличии)

Руб.




2. Срок выполнения работ

Календарные дни с даты начала работ







  1. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация».




Наименование

Единица измерения



Значение

(все значения указываются цифрами)

1.

Опыт работы, в том числе:

Шт.




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ

(не подтвержденных документально)




количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




2.

Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала),

в том числе:

Человек




с опытом работы более 10 лет и стажем работы

в компании более 2-х лет




с опытом работы более 5 лет

3.

Соблюдение техники безопасности (количество несчастных случаев при производстве работ

за последние 2 года)

Шт.




4.

Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

Шт.







  1. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере ___________________________________________________________ рублей,

__________________________________________________________________.

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет _________________ ___________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)


12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие
в конкурсе _________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)


документы, предусмотренные подпунктами 4–12 пункта 3 конкурсной документации.


Должность

уполномоченного лица _______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ссылка на доверенность

Печать


_________________

О П И С Ь

входящих в состав заявки документов

_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)


подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________ __________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)


в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы
и что содержание описи и состав заявки совпадают.


Наименование документа

Количество листов















Должность

уполномоченного лица _______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)


МП


__________________

ДОВЕРЕННОСТЬ


________________ № __________________

(дата выдачи)

___________________

(место составления)


Настоящей доверенностью ______________________________________

(наименование участника)

в лице ____________________________________________________________,

(должность руководителя участника, Ф.И.О)

действующего на основании _________________________________________,

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ____________________________________________________

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа,

удостоверяющего его личность)


осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку
на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту __________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)


Настоящая доверенность выдана сроком на _______________________.


Подпись _________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, подпись)


Должность

уполномоченного лица _______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)


МП


С В Е Д Е Н И Я

о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее

специальное образование в строительной отрасли и опыт работы

на руководящих должностях не менее 5 лет





ФИО

Должность в компании

Стаж работы

в отрасли

Стаж работы в компании

Название учебного заведения

и год окончания

Примечания

1.



















2.



















3.




















Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет – _____ человек.

количество специалистов с опытом работы более 5 лет – _____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ____________________________________________________________


Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

  1. Копия паспорта на ___ л. в ___ экз.

  2. Копия диплома на ___ л. в ___ экз.

  3. Копия трудовой книжки на ___ л. в ___ экз.


Должность

уполномоченного лица _______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

МП


ДОГОВОР

на выполнение работ по капитальному ремонту

многоквартирного дома


«____»___________ 20__ года № _________________


______________________________________________________________

__________________________________________________________________, (полное наименование заказчика)

в лице ___________________________________________________________, действующего на основании _________________________________(далее – Заказчик), с одной стороны, и ________________________________________

_________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице ___________________________________________________________, действующего на основании __________________________________(далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:


1. Предмет и существенные условия Договора


1.2.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту _________________(далее – работы) многоквартирного дома (далее – объект), расположенного
по адресу:_____________________________________ в соответствии
с технической и сметной документацией, прилагаемой к Договору.

Общая стоимость работ по Договору составляет_____________ рублей, в том числе НДС_____________________________________________ рублей.

Стоимость по видам работ составляет:

___________________________________________________________ рублей,

(вид работ)

___________________________________________________________ рублей;

(вид работ)

__________________________________________________________ рублей,.

(вид работ)


    1. Указанная в пункте 1.2 стоимость работ увеличению не подлежит.

    2. Срок выполнения работ составляет _________________ дней.

    3. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы
      в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

    4. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику
      за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной
      в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 1.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

    5. Основанием для заключения настоящего Договора является _________________ ______________№ __________ от «___»________20__ г.


^ 2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика


2.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является ___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

2.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ___________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.


^ 3. Порядок оплаты работ


3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

а) авансовый платеж Подрядчику в размере _____ % от стоимости, указанной в пункте 1.2 Договора, в сумме ________________________ рублей выплачивается в ______ дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору;

б)  окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3
в _____ дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов
по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.


  1. Сроки выполнения работ


4.1. Срок начала работ – не позднее «____»______________20___года, но не ранее выплаты авансового платежа в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.

4.2. Срок окончания работ – не позднее «____»___________20___года.

4.3. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.


5. Заказчик


5.1. При выполнении настоящего Договора Заказчик обязан:

1)  передать Подрядчику по акту объект в течение __________ дней
со дня подписания Договора Сторонами;

2)  обеспечить организацию строительного надзора в течение всего периода производства работ;

3)  образовать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию объекта после капитального ремонта;

4)  рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки
по форме КС-3;

5)  заказчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами
и настоящим Договором.


6. Подрядчик


6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

1)  принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 1;

2)  нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части;

3)  поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие
и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов;

4)  разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, фамилии, имени, отчества представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов;

5)  обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными
на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8:00 по 21:00. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации;

6)  обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

7)  содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными
от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку;

8)  обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию;

9)  вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта;

10)  при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта немедленно известить Заказчика и до получения от него указании приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами;

11)  по первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ;

12)  обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте;

13)  сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2 Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ
и ответственных конструкций;

14)  обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных
в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика;

15)  соблюдать установленный законодательством порядок привлечения
и использования иностранных работников.

6.2.  Подрядчик имеет другие права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами
и настоящим Договором.


^ 7. Выполнение работ


7.1. Заказчик назначает представителя Заказчика, который представляет Заказчика во взаимоотношениях с Подрядчиком и выполняет функции строительного надзора.

Полномочным представителем Заказчика является: __________________

__

(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия, название организации,

адрес, контактные телефоны)

7.2. Подрядчик назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиком.

Полномочным представителем Подрядчика является:



(должность, Ф.И.О., документ, подтверждающий полномочия)


7.3. Замена представителя Заказчика или Подрядчика, осуществляется
с обязательным письменным уведомлением об этом соответствующей Стороны.

7.4. Представитель Заказчика выполняет следующие функции:

1)  контроль за соответствием работ, применяемых конструкций, изделий, материалов требованиям СНиП, стандартов, технических условий
и других нормативных документов;

2)  принятие своевременных мер и контроль за устранением выявленных дефектов в технической и сметной документации;

3)  проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых Подрядчиком изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, и других документов);

4)  освидетельствование совместно с Подрядчиком скрытых работ
и ответственных конструкций и подписание акта освидетельствования скрытых работ;

5)  проверка фактических объемов, качества и стоимости выполненных работ для расчета платежей Подрядчику и визирование акта приемки выполненных работ КС-2;

6)  участие в работе комиссии по приемке объекта в эксплуатацию после проведения капитального ремонта многоквартирного дома и подписание акта ввода объекта в эксплуатацию.

7.5.  С целью выполнения функций, указанных в пункте 7.4, представитель Заказчика имеет право:

1)  проводить совещания с Подрядчиком и участвовать в совещаниях, проводящихся по инициативе Заказчика или Подрядчика;

2)  давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать
от него устранения указанных в замечаниях недостатков.

7.6.  Представитель Заказчика не имеет права вносить изменения
в Договор или требовать от Подрядчика действий, нарушающих условия Договора.

7.7. Представитель Подрядчика имеет право в письменной форме уведомлять Заказчика о действиях представителя Заказчика, которые он считает неправомерными, и получать от Заказчика соответствующие разъяснения.

7.8. Все действия во исполнение настоящего Договора осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться представителем Заказчика в журнале производства работ.

7.9. Представитель и при необходимости другие должностные лица Подрядчика обязаны по приглашению представителя Заказчика принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.10. Представитель Заказчика по приглашению представителя Подрядчика обязан принимать участие в совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с работами.

7.11. Результаты совместного обсуждения вопросов, связанных
с работами, представителями Заказчика и Подрядчика оформляются в виде протоколов совещаний и/или записываются в журнал производства работ.

7.12. С момента начала работ и до приемки их результатов Заказчиком Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражаются технологическая последовательность, сроки, качество выполнения и условия производства работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004
от 19 апреля 2004 года № 70 «Организация строительства».

7.13. Подрядчик может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Стоимость работ, передаваемых на субподряд, должна быть не более 50 процентов стоимости всех работ по Договору.

7.14. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический, археологический интерес или иную ценность, найденные
на месте производства работ, не являются собственностью Подрядчика.
В случаи их обнаружения Подрядчик обязан приостановить работы
и немедленно уведомить об этом Заказчика.


^ 8. Сдача и приемка объекта в эксплуатацию


8.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий» (в редакции изменений № 1, утвержденных приказом Госстроя России от 06 мая 1997 года № 17-16), технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами.

8.2. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей (приемочной) комиссией объекта в эксплуатацию.

8.3. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке
в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.

8.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки
в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

8.5. Приемка объекта в эксплуатацию производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов в соответствии
с пунктом 8.4 Договора.

8.6. С момента приемки объекта в эксплуатацию Заказчиком он принимает на себя ответственность за сохранность объекта и несет риск возможного его повреждения или утраты.


^ 9. Гарантии качества по сданным работам


9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, инженерные системы и работы, выполненные Подрядчиком
и субподрядчиками по Договору.

9.2. Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, если Подрядчик не докажет, что дефекты произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной его эксплуатации. Гарантийный срок на смонтированное Подрядчиком оборудование соответствует гарантийному сроку, установленному его производителем.

9.3. При обнаружении дефектов Заказчик должен письменно известить об этом Подрядчика. Подрядчик направляет своего представителя не позднее ______ дней с даты получения извещения, а в случае выявления дефектов, ведущих к нарушению безопасности эксплуатации объекта и (или) убыткам – немедленно. Представители Сторон составляют акт, фиксирующий дефекты, и согласовывают порядок и сроки их устранения. Срок устранения дефектов не должен превышать сроков, необходимых для подготовки производства соответствующих работ и производства таких работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

9.4. При отказе Подрядчика от составления и (или) подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по оплате услуг которых при установлении наступления гарантийного случая несет Подрядчик.

9.5. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет Подрядчика, в том числе в счет обеспечения исполнения его обязательств по устранению выявленных дефектов в гарантийный период.





оставить комментарий
страница2/3
Дата18.07.2012
Размер0,52 Mb.
ТипКонкурс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх