Документация об открытом аукционе в электронной форме icon

Документация об открытом аукционе в электронной форме



Смотрите также:
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
«5» марта 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
«31» мая 2012 г...
«12» апреля 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...



скачать



Утверждаю:

Глава Мишкинского района

_____________Бородкин В.Г.

« 11 » мая 2012 года



ДОКУМЕНТАЦИЯ об ОТКРЫТОМ аукционе

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

«На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту проезжей части улиц в р.п.Мишкино :Первомайская, Телеграфная, М.Горького; в с. Краснознаменское Мишкинского района: Береговая, Октябрьская, Первомайская; в с.Восход Мишкинского района : Юбилейная »


2012 г.


Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме.


1. Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbank.ast.ru.

3.Муниципальный заказчик: Администрации Мишкинского района

Почтовый адрес: 641040, Курганская область, р.п. Мишкино, ул. Ленина, 30

Телефон: 8(35247) 21736, контактное лицо – Савчук Ольга Зиновьевна

E-mail: mishekon@mishkino.zaural.ru.

4. ^ Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту проезжей части улиц в р.п.Мишкино :Первомайская, Телеграфная, М.Горького; в с. Краснознаменское Мишкинского района: Береговая, Октябрьская, Первомайская; в с.Восход Мишкинского района : Юбилейная

5. ^ Место выполнения работ: Курганская область, Мишкинский район

6. Начальная (максимальная) цена контракта: 6222916,00 руб . (Шесть миллионов двести двадцать две тысячи девятьсот шестнадцать руб. ).

7. Дата и время окончания срока подачи заявок: 04.06.2012 года в 09 час. 00 мин.

8. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок: 06.06.2012 года.

9. Дата проведения открытого аукциона: 09.06..2012 года.

^ I.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ



  1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению.

    Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке и должна состоять из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа и подаются одновременно.

^ Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

1. Согласие участника размещения заказа осуществить организацию и выполнение работ по ремонту проезжей части улиц в р.п.Мишкино :Первомайская, Телеграфная, М.Горького; в с. Краснознаменское Мишкинского района: Береговая, Октябрьская, Первомайская; в с.Восход Мишкинского района : Юбилейная на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме.

^ Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы:

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика.

2. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части1 статьи 11 Федерального закона №94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме.

3. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

^ 2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 0,5% начальной (максимальной) цены контракта: 31114,58 руб. (Тридцать одна тысяча сто четырнадцать рублей 58 копеек)

^ 3.Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 04 июня 2012 года в 17 час. 00мин.

4.Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 06 июня 2012 года.

^ 5.Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 09 июня 2012 года. Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

^ 6.Источник финансирования заказа: средства областного и районного бюджетов.

6.1.Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: Локальная смета на ремонт проезжей части улиц в р.п.Мишкино :Первомайская, Телеграфная, М.Горького; в с. Краснознаменское Мишкинского района: Береговая, Октябрьская, Первомайская; в с.Восход Мишкинского района : Юбилейная (Приложение1 к Контракту). Сметная стоимость в ценах 1 квартала 2012 года .

^ 7.Порядок формирования цены контракта: В цену включаются все расходы Участника размещения заказа, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на страхование, транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов и иных мероприятий по исполнению обязательств по настоящему контракту.

Цена контракта в ценах периода исполнения контракта устанавливается участником аукциона непосредственно во время процедуры аукциона.

После определения победителя аукциона на выполнение работ Заказчик рассчитывает понижающий коэффициент по договору, который определяется путем деления цены, предложенной участником аукциона, с которым заключается Контракт на начальную(максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент по договору вносится в локальную смету, которая становится неотъемлемой частью муниципального контракта и снижает стоимость работ по смете до цены, установленной в ходе аукциона.

^ 8.Начальная (максимальная) цена контракта: 6222916,00 руб. (Шесть миллионов двести двадцать две тысячи девятьсот шестнадцать рублей)

9.Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов: рубль Российской Федерации.

10.Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не предусмотрено.

^ 11.Обеспечение исполнения контракта. 5% от начальной (максимальной) цены контракта : 311145 руб 80 коп. (Триста одиннадцать тысяч сто сорок пять рублей 80 копеек)

Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть предоставлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе.

Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению.

В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368—378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом — Подрядчик, Гарантом — банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и, по возможности, ссылку на протокол аукциона как основание заключения муниципального контракта.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой Гарант гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы обеспечения контракта.

Безотзывная гарантия контракта должна содержать указания, что Гарант гарантирует Бенефициару безусловно выплатить суммы банковской гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по муниципальному контракту, в том числе:

1) отказ подрядчика от исполнения обязательств по контракту;

2) выполнение работ, предусмотренных контрактом, с ненадлежащим качеством;

3) расторжения муниципального контракта по вине подрядчика.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту только письменное требование и оригинал банковской гарантии.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен на один месяц покрывать срок окончания работ по контракту.

Безотзывная гарантия должна предусматривать условие о том, что она не может быть отозвана Гарантом, а также условие о том, что право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

Подрядчик передает оригинал банковской гарантии по акту приема-передачи.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя указанным выше требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя указанным выше требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности);

- в случае, если от имени поручителя действует иное лицо, должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, вместе с ней должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным статьями 361—367 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Договор поручительства должен содержать указание на контракт, исполнение которого он обеспечивает, в том числе стороны контракта, его предмет и, по возможности, ссылку на протокол, являющийся основанием для заключения муниципального контракта.

В договоре поручительства прямо должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование всей суммы договора поручительства в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту, в том числе:

1) отказ подрядчика от исполнения обязательств по контракту;

2) выполнение работ, предусмотренных контрактом, с ненадлежащим качеством;

3) расторжения муниципального контракта по вине подрядчика.

При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения заказчик направляет поручителю только письменное требование и оригинал договора поручительства.

Срок действия договора поручительства должен на один месяц покрывать срок окончания работ по контракту.

Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору поручительства.

Подрядчик передает оригинал договора поручительства по акту приема-передачи.

При обеспечении исполнения муниципального контракта путем передачи Заказчику в залог денежных средств:

Получатель: счет 40302810100003000019 открытый УФК по Курганской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской области г.Курган, БИК 043735001, получателем по лицевому счету указывается УФК по Курганской области (Администрация Мишкинского района л/с 05433003830 , ИНН 4514001602/КПП 451401001). Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта «На выполнение работ по ремонту проезжей части улиц в р.п.Мишкино :Первомайская, Телеграфная, М.Горького; в с. Краснознаменское Мишкинского района: Береговая, Октябрьская, Первомайская; в с.Восход Мишкинского района : Юбилейная »

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте определяется участником аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения контракта не требуется.

Победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, одновременно с подписанным с его стороны контрактом.

^ II . СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

1. Предмет контракта: Выполнение работ по ремонту проезжей части улиц в р.п.Мишкино :Первомайская, Телеграфная, М.Горького; в с. Краснознаменское Мишкинского района: Береговая, Октябрьская, Первомайская; в с.Восход Мишкинского района : Юбилейная

^ 2. Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требование к сроку и объему предоставления гарантий качества : Согласно Муниципального контракта и Приложения 1 к Муниципальному контракту.


^ 3. Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения муниципального контракта

4. Форма, сроки и порядок оплаты работ. Оплата производится по безналичному расчету при подписании акта приемки-сдачи выполненных работ (КС-2), предоставления счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в 2012г. в течение 10 рабочих дней и по мере поступления финансовых средств из областного бюджета.

5.Гарантийный срок- 2 года после сдачи-приемки выполненных работ, объем гарантий качества работ- 100%.

^ III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

 

1. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1.1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

1.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

1.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

1.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

2. Заказчик устанавливает следующее требование к участникам размещения заказа: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Целью ремонта является восстановление транспортно-эксплуатационного состояния участка улицы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Основная задача ремонта состоит в устранении дефектов и восстановления параметров покрытия дороги. Реализацию цели и задачи ремонта обеспечить путем выполнения предусмотренных контрактом работ. Основанием для ремонта является дефектная ведомость участка, ведомость объемов и сметная документация Особым требованием Заказчика для всех участников размещения заказа является :Применяемые материалы по конструкции и техническим параметрам должны отвечать требованиям нормативно- технической документацией, обязательной при выполнении дорожных работ.

^ Ведомость объемов

по ремонту улиц Телеграфная, Первомайская в р.п. Мишкино Мишкинского района Курганской области

№ п.п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1

2

3

4

5

1

Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных и щебеночных

м3

615




2

Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала толщиной 15 см

м2

4000




3

Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей тип БХ толщиной 6 см

м2

4000




4

Устройство водоотводных канав

М3

491




5

Трубные переходы

М

38






по ремонту улицы М. Горького в р.п. Мишкино Мишкинского района Курганской области

№ п.п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1

2

3

4

5

1

Сооружение насыпи дорожного полотна с транспортировкой грунта на расстояние до 15 км

м3

657




2

Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала толщиной 15 см

м2

2148




3

Устройство водоотводных канав

М3

219




5

Трубные переходы

М

12






по ремонту уличной сети в с.Восход (ул. Юбилейная) Мишкинского района Курганской области

№ п.п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1

2

3

4

5

1

Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований

М3

120,4




2

Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала толщиной 15 см

М2

1750




3

Устройство покрытия из холодной асфальтобетонной смеси тип БХ толщиной 5 см

М2

1750






по ремонту уличной сети в с..Краснознаменское (ул. Береговая, Первомайская, Октябрьская) Мишкинского района, Курганской области

№ п.п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

1

2

3

4

5

1

Досыпка грунта на дорожное полотно улиц, дальность возки 15 км.

М3

700




2

Планировка и уплотнение дорожного полотна

М2

4100




3

Устройство покрытия из грунтощебня при расходе щебня от объема грунта 50*50% толщиной 15см

М2

4100




4

Устройство водоотводных канав

М3

238,5






Все работы должны выполняться с надлежащим качеством , в соответствии с ТУ, СНиП, соблюдением техники безопасности, пожарной безопасности и иных установленных для данного типа работ требованиям.

Ведущий специалист по вопросам

архитектуры и градостроительства В.А. Масасин


Проект контракта

^ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ по ремонту уличной сети _____________________________

р.п.Мишкино «___»____________ 2012г.

Администрация Мишкинского района Курганской области, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице Главы Администрации Мишкинского района Бородкина Владимира Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________в лице

________________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам открытого аукциона в электронной форме заключили настоящий контракт (далее Контракт) о нижеследующем:


^ 1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с условиями Контракта работы по выполнению работ по ремонту проезжей части улиц в р.п.Мишкино :Первомайская, Телеграфная, М.Горького; в с. Краснознаменское Мишкинского района: Береговая, Октябрьская, Первомайская; в с.Восход Мишкинского района : Юбилейная (далее – работы), в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, обеспечив выполнение работ в течение 60 календарных дней со дня заключения муниципального контракта. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их на условиях Контракта.

1.2. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации, отраслевыми нормативными документами, а также Контрактом.

^ 2. Объёмы работ и сроки их выполнения

2.1. Объемы и виды работ, подлежащие выполнению в соответствии с Контрактом, указаны в Техническом задании.

2.2. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с момента заключения Контракта

^ 3. Стоимость работ, формы и порядок финансирования работ

3.1. Цена Контракта составляет ____________________________________

3.2 Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. В цену включаются все расходы Участника размещения заказа, производимые им в процессе выполнения работ, в том числе расходы на страхование, транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов и иных мероприятий по исполнению обязательств по настоящему контракту.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований сметной документации, технических регламентов, а также условий настоящего Контракта, не подлежит оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком недостатков.

3.3. Источником финансирования являются средства районного и областного бюджетов.

3.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Подрядчиком: рубль Российской Федерации.

4. права и Обязанности заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить контроль и надзор за своевременностью и качеством выполнения всех работ.

4.1.2. Давать письменные разъяснения Подрядчику, связанные с выполнением работ по его письменному запросу.

4.1.3. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном Контрактом.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственно-финансовую деятельность.

4.2.2. Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия и других документов, удостоверяющих качество используемых материалов.

4.2.3. Запрашивать необходимые документы, технические паспорта, сертификаты, акты измерений, испытаний, отборов образцов для контроля качества выполняемых работ.

4.2.4. Отдавать распоряжения:

-о приостановке работ по причине несоответствия их качеству;

  • о приостановке работ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

Распоряжения отдаются Заказчиком в письменном виде на имя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

^ 5. Обязанности и права подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом.

5.1.2. Выполнить на месте производства работ необходимые мероприятия по охране труда и охране окружающей среды.

5.1.3. Обеспечить безопасность работающих во время проведения работ.

5.1.4. Оформлять разрешение на ограничение движения автотранспорта при ремонте участков автодорог в отделе ГИБДД УВД по Мишкинскому району.

5.1.5. Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды.

5.1.6. Уведомить Заказчика о приостановке работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) и о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, в течение одного дня.

5.1.8. Обеспечивать очистку объекта, на котором выполняются работы от строительного мусора ежедневно.

5.1.9. Исполнять полученные в ходе производства работ указания Заказчика, не противоречащие условиям Контракта.

5.1.10. В случае повреждения поверхностного слоя на прилегающих земельных участках обеспечить его восстановление за свой счет.

5.1.11. Выполнять все свои обязательства предусмотренные Контрактом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Завершить досрочно выполнение работ по ремонту дорог по согласованию с Заказчиком.

5.2.2. Запрашивать письменных указаний и разъяснений у Заказчика по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту.

^ 6. Порядок приёмки и оплаты выполненных работ

6.1.Приемка выполненных работ производится Заказчиком по мере выполнения работ Подрядчиком с предоставлением акта выполненных работ формы № КС-2, справки формы КС-3.

6.2. В случае, если в ходе осуществления Заказчиком контроля выполняемых работ и при приемке работ Заказчиком будут обнаружены отступления от условий Контракта, ухудшающие результат работы, или иные недостатки в работе, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Все обнаруженные Заказчиком недостатки в работе указываются в акте или ином документе, удостоверяющем приемку выполненных работ. В случае отказа Подрядчика от подписания акта, Заказчик оформляет соответствующий акт в одностороннем порядке.

6.3. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в 5-и дневный срок после их обнаружения.

6.4. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год. Оплата производится по безналичному расчету при подписании акта приемки-сдачи выполненных работ (КС-2), предоставления счета, счета-фактуры, справки о стоимости выполненных работ (КС-3) в течение 10 рабочих дней и по мере поступления финансовых средств из областного бюджета.

7. Гарантия

7.1. Гарантийный срок 2(два) года с момента окончания работ. Объем гарантий качества работ – 100%.

7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, составленного в 3-х экземплярах. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик организует комиссию с привлечением специалистов, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов. Если Подрядчик в течение срока указанного в акте обнаруженных дефектов не устранит дефекты и недоделки выполненных работ, Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты силами другого Подрядчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

8. ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1/50 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня следующего после дня истечения срока Контракта исполнения обязательств. Начисление неустойки производится посредством направления Подрядчику письменной претензии в течение десяти дней.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 5.2. настоящего муниципального контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом сроком исполнения обязательства, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы контракта, действующей на день уплаты неустойки.

^ 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, существующие де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

9.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить документальные свидетельства (справки, другие официальные документы) уполномоченных органов власти, либо сертификаты (свидетельства, заключения) соответствующих торгово-промышленных палат.

9.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

9.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

9.6. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, Стороны проведут переговоры для обсуждения сложившейся ситуации и поиска возможных путей ее разрешения.

9.7. Если Стороны не найдут взаимоприемлемого решения, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Контракта, при этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части Контракта, и ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков и упущенной выгоды.

^ 10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. При расторжении Контракта по обоюдному согласию Стороны определяют и производят взаиморасчеты по возмещению понесенных затрат и убытков по предмету Контракта в полном объеме.

^ 11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

11.3. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.

11.4. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и содержит Приложение.

11.5. Все поставляемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. предоставляются Заказчику при производстве работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов.

11.6. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

11.7. Во всем, что не предусмотрено Контрактом Стороны, руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень приложений: 1. Техническое задание; 2. Локальные сметы

12. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

ЗАКАЗЧИК:





ПОДРЯДЧИК:






Скачать 269,29 Kb.
оставить комментарий
Дата24.06.2012
Размер269,29 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх