Документация об открытом аукционе в электронной форме на ремонт выходов на путях эвакуации в гбс(К)оу школе №9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края icon

Документация об открытом аукционе в электронной форме на ремонт выходов на путях эвакуации в гбс(К)оу школе №9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края


Смотрите также:
«Ремонт запасного выхода гбс(К)оу школы №9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края»...
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
Инструкция по подготовке заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 3...
«5» марта 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
«31» мая 2012 г...
«12» апреля 2012 г...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Документация об открытом аукционе в электронной форме...



Загрузка...
страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать



Часть III. Техническая часть.

^ Техническое задание

на выполнение ремонта выходов на путях эвакуации в ГБС(К)ОУ школе № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края по адресу, г. Новороссийск, ул. Козлова 76

^ Предмет контракта: «Ремонт выходов на путях эвакуации в ГБС(К)ОУ школе № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края»

Место выполнения работ: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова 76

^ Срок выполнения работ: с 02 июня 2012 года до 31 июля 2012 года

Начальная (максимальная ) цена контракта: 337 100,00( триста тридцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

^ Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ: Предоплата не предусмотрена, расчет осуществляется по факту выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе сдачи-приемки недостатков, после подписания сторонами актов приема-сдачи выполненных работ, на основании подписанных счета-фактуры на оплату и форм КС-2, КС-3, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.

^ Источник финансирования заказа: за счёт средств бюджета Краснодарского края (в рамках КЦП «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 годы»).

^ Основные положения по организации ремонта.

Объект передаётся Заказчиком Подрядчику для производства работ по акту приёма-передачи.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее 02 июня 2012 г. Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ. В своей производственной деятельности персонал Подрядчика обязан использовать только сертифицированные материалы. До начала производства работ Подрядчик представляет Заказчику:

-график производства работ;

-акты допусков;

-приказы на работников, приложив копии их документов (регистрацию, миграционные карты и паспорта);

-предоставить список транспорта, задействованного при проведении ремонта, въезжающего на территорию объекта.


^ Подрядчик обязан:

-соблюдать требования правил безопасного ведения ремонтных работ;

-устранять нарушения, замечания, выявленные представителями контролирующих органов: Роспотребнадзора, координационным советом, специалистами Заказчика;

- предъявлять поэтапное выполнение работ Заказчику, согласно графика производства ремонтных работ;

-акты на скрытые работы оформлять в период производства работ.

Подрядчику необходимо заблаговременно приглашать представителя Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ. Для принятия скрытых видов работ направлять Заказчику телефонограмму, не менее, чем за 3 (три) дня и при готовности объекта известить об этом Заказчика в трёхдневный срок.

В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ с отметкой в общем журнале КС-6

В случае получения Подрядчиком от Заказчика письменного запрета в общем журнале работ формы КС-6 на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком график поставки, место складирования применяемых материалов и оборудования.

Подрядчик должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду работ (СРО), выполняемым в соответствии с техническим заданием. Выполнение работ должно осуществляться рабочими, имеющими удостоверения и допуски на соответствующие виды работ.

Подрядчик передает Заказчику до начала приемки работ по ремонту исполнительную документацию 3 (три) экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе, акт выполненных работ и приглашает представителей Заказчика на приемку выполненных работ письменно или по каналам телефонной связи за 3 дня до начала приемки.

Заказчик в течение 5 дней с момента получения исполнительной документации и акта приёмки выполненных работ обязан подписать акт о приемке выполненных работ или предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт обнаруженных строительных недостатков с перечнем необходимых доработок, с указанием срока.

В течение 3-х (трех) дней после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию по окончании ремонта Подрядчику необходимо вывезти за пределы объекта принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и образовавшийся строительный мусор.

^ Требования к применяемым материалам и оборудованию:

Согласование с Заказчиком материалов производится до начала работ, оформляется письменно, согласовывается специалистом службы Заказчика, принимается в работу.

Материалы и оборудование, применяемые при выполнении ремонта подлежащие сертификации, должны иметь сертификат качества установленного образца и действующего срока годности.

Материалы, применяемые при производстве ремонтных работ по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия), иметь санитарно - эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности. Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта, счета-фактуры и товарные накладные;

- на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, счета-фактуры и товарные накладные, сертификаты соответствия системе Госстандарта России и Госпожнадзора;

- копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид и качество применяемых материалов, цветовую гамму Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Подрядчиком допускается применение новых материалов и технологий, в данном случае Подрядчик обязан предъявить Заказчику сертификаты на материалы, разрешение Роспотребнадзора и паспорт технологии отделки. Применение материала оформляется письменно, согласовывается специалистом службы Заказчика, принимается в работу без изменения срока выполнения работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов и оборудования до сдачи работ Заказчику.

^ Период выполнения работ.

Начало ремонта должно быть с 02 июня 2012 года .

Выполнение ремонта осуществляется Подрядчиком до 31 июля 2012 года.

Работы считаются выполненными после подписания Заказчиком акта приемки объекта в эксплуатацию.


^ Требования к сроку и объему гарантий качества работ.

Срок предоставления гарантий качества работ устанавливается 5 лет, с момента подписания Заказчиком акта приёмки объекта в эксплуатацию. Объём гарантий распространяется на весь объем выполненных работ.

Качество работ ремонта должно соответствовать требованиям действующих норм и правил на каждый вид работ.

При обнаружении строительных отклонений после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет Подрядчика.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. В случае не прибытия представителя Подрядчика для участия в составлении акта в указанный срок, Заказчик вправе составить акт в одностороннем порядке. В этом случае акт направляется Подрядчику в срок не позднее 5-ти (пяти) дней с момента составления данного акта. Указанные в акте сведения не могут быть в дальнейшем оспорены Подрядчиком.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

^ Требования к системе контроля качества.

Ответственность за качество выполняемых ремонтных работ, материалов оборудования возлагается на подрядную организацию.

Представитель Заказчика проверяет объемы выполненных Подрядчиком строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку, участвует в освидетельствовании скрытых работ с составлением акта на каждый вид скрытых работ с разрешением последующих работ.

Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившие качество работ, в течение 7 дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику.

В случае обнаружения не соответствия качества, техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим требованиям, применяемых материалов, Подрядчику необходимо произвести замену материала, предварительно согласовав с Заказчиком, в течение 7 дней.

В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных строительных отклонений, производится за счет средств Подрядчика.


^ Требования к безопасности выполняемых работ.

Подрядчик обязан соблюдать правила безопасного ведения ремонтных работ согласно:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования», (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80), зарегистрировано в Минюсте РФ 9.08.2001 №2862;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);

ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (утверждены приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №313.

Руководитель подрядной организации несет ответственность:

- за создание безопасных условий труда;

- организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев;

- за пожарную безопасность объекта.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование.

Линейные инженерно-технические работники (мастера, производители работ) должны иметь удостоверение о проверке знаний правил охраны труда и безопасности труда. Перед допуском рабочих к производству работ руководители организации Подрядчика обязаны провести с ними соответствующий инструктаж по безопасности труда.

В помещениях проведения ремонта запрещается курить, разводить открытый огонь, принимать пищу.

Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку Подрядчик должен оборудовать средствами пожаротушения согласно ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны.

Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических контейнерах.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и норм охраны труда.

При проведении огнеопасных ремонтных работ, необходимо соблюдение дополнительных правил противопожарной безопасности для каждого вида работ. Ответственность за безопасное проведение огнеопасных работ возлагается на подрядчика.


^ Экологические требования.

Качество применяемых при производстве ремонтных работ материалов, оборудования, сантехнических приборов должно подтверждаться возможными источниками информации для определения экологических аспектов и воздействий на окружающую среду.

Возможными источниками информации могут быть:

- информационные документы общего характера: брошюры, каталоги;

- технологические регламенты, карты процессов, планы качества и производства продукции;

- данные о закупке;

-спецификации (требования) на продукцию, данные о разработке продукции, сводки данных о безопасности материалов и химических веществ;

- перечни отходов;

- экологические разрешения или лицензии.

Материалы, применяемые при выполнении ремонта должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, с указанием характеристик продукции на соответствие санитарно – гигиеническим требованиям.

Материалы транспортируют и хранят в заводской упаковке с паспортом или сертификатом, при соблюдении мер по защите от повреждений, атмосферных воздействий и загрязнений.

Запрещено складирование опасных материалов и отходов на территории объекта.

Подрядчик обязан сохранить зеленые насаждения (благоустройство) и восстановить его за свой счет в случае нарушений при производстве работ.

^ Мероприятия по охране окружающей среды.

При производстве отделочных работ не допускается запыленность и загазованность воздуха.

Не допускается при уборке строительного мусора сбрасывать его с этажей без применения бункеров накопителей. Подрядчик должен регулярно вывозить строительный мусор с объекта, по мере накопления, складировав в тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.

Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных площадках.

Складирование демонтированных трубопроводов, арматуры и оборудования производить в местах согласованных с администрацией объекта, обеспечив место складирования ограждением.

После вывоза демонтированных металлоконструкций и строительного мусора Подрядчик, при необходимости, восстанавливает почвенный покров, посев травы за свой счет.

Для выполнения перевозок материалов и оборудования для ремонтных работ использовать существующие транспортные подъезды к объекту.


^ Формы, характер и периодичность предоставления отчетов о ходе выполнения ремонта.

Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых материалах в объеме и сроках, определенных Заказчиком.

На объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который должен предъявляться Заказчику и ежедневно заполняется Подрядчиком. Отсутствие правильно оформленного общего журнала по форме КС-6 является основанием для отказа в подписании акта о приемке выполненных работ форма КС-2 до устранения данного замечания


^ Состав работ.


№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

^ Раздел 1. Крыльцо

1

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг

100 м решетки

0,11

 

2

^ Разборка покрытых полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0,18

 

3

^ Устройство бетонных ступеней

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,04

 

4

^ Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованых керамических для полов одноцветных

100 м2 покрытия

0,24

 

5

^ Ограждение перилами из нержавеющей стали

100 м ограждения

0,16

 

6

^ Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м КОЗЫРЕК

1 т конструкций

0,2

 

7

^ Устройство кровель из платика КОЗЫРЕК

100 м2 кровли

0,2

 

8

^ Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м СТОЙКИ КОЗЫРЬКА

1 т конструкций

0,2

 

9

^ Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,35

 


Работы по капитальному ремонту должны быть выполнены в соответствии с действующими стандартами, нормами и правилами технической эксплуатации зданий социального назначения.


^ Часть IV. Проект государственного контракта

.


Государственный контракт № __________________________

«Ремонт выходов на путях эвакуации ГБС(К)ОУ школы № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края»

г. Новороссийск «___» _______ 2012 г.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Фурса Анны Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с протоколом подведения итогов отрытого аукциона в электронной форме № _____ от _______________2012г., с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт на выполнение работ (далее – Контракт) о нижеследующем:


1. Предмет контракта.

1.1.Подрядчик обязан в соответствии с условиями контракта выполнить работы по ремонту выходов на путях эвакуации в ГБС(К)ОУ школы № 9 VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края, находящаяся по адресу: 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Козлова 76 и сдать результат работ Заказчику.

Характеристика и объём выполняемых работ должны полностью соответствовать Приложению № 1 (Техническое задание), являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

^ 2.Цена контракта. Условия платежа.

2.1.Цена контракта составляет _________________рублей (_______________________) из средств бюджета Краснодарского края (в рамках КЦП «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года»).

Цена работ, включает в себя демонтажные и монтажные работы, внутреннюю отделку помещений, заготовительно-складские расходы, материалы и изделия, их тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, использование оборудования и механизмов, расходы по уборке и вывозу мусора, включая строительный, устройство оградительных сооружений, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов на страхование, расходы на получение всех необходимых разрешений и согласований на производство работ, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта.

2.2. Цена контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества работ и иных условий исполнения контракта.

2.3. Оплата по настоящему контракту производится безналичным расчетом следующим образом: расчет осуществляется по факту выполнения работ, включая устранение выявленных в процессе сдачи-приемки недостатков, после подписания сторонами актов приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2), на основании подписанных счета-фактуры на оплату и формы КС-3, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.

^ 3.Порядок, место, сроки выполнения работ

3.1. Весь объем работ должен быть выполнен в соответствии с согласованным сторонами графиком выполнения работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3.2.Место выполнения работ: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Козлова 76.

3.3. Срок выполнения работ: с 02 июня 2012 г. до 31 июля 2012г.

^ 4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ по контракту на основании представленных Подрядчиком документов.

4.1.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи – приемки выполненных работ по контракту при условии поступления средств из бюджета Краснодарского края (в рамках КЦП «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период до 2012 года») на счет заказчика.

^ 4.2.Подрядчик обязуется:

4.2.1. До начала работ предоставить Заказчику на обозрение подлинники уставных документов, наличие допуска на виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, сертификатов на все виды работ, выполняемых в рамках настоящего контракта. Завести журнал работ по объекту ремонта.

4.2.2.Обеспечить соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательств. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.2.3. Восстановить благоустройство, озеленение, ограждения, проезды и дорожки на прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью.

4.2.4. Обеспечить содержание и уборку территории.

4.2.5. Вывезти в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта сдачи – приемки выполненных работ по контракту строительный мусор, приборы и инвентарь.

4.2.6. Риск утраты имущества, оборудования и материалов, до сдачи объекта Заказчику несет Подрядчик.

4.2.7. Подрядчик обязан письменно уведомить заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые создают невозможность ее завершения в срок.

4.2.8. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ не позднее 02 июня 2012года.

4.2.9. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1., Приложением №1, № 2 настоящего контракта. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

^ 4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком документации, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4.3.2. Требовать от Подрядчика передачи надлежащим образом оформленной документации, недостающих или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих исполнение обязательств по контракту, в том числе заверенные копии счетов – фактур на приобретение используемых строительных материалов.

4.3.3. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемых работ в любое время, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта согласно п. 4.2.8. , «Графика выполнения работ» (Приложение № 2) или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещение убытков.

4.3.5. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок, в течение 7 рабочих дней для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещение убытков.

4.3.6. Заказчик, обнаружив недостатки в работе при ее приемки, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы.

4.4.3. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или их приемки.

4.4.5. Заказчик обязан в срок и в порядок, который предусмотрен контрактом, с участием Подрядчика, осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4.6. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 7 рабочих дней с момента их обнаружения

4.6.2. При завершении работы Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ. Заказчик в течение 10 дней со дня получения Акта выполненных работы обязан его подписать либо предоставить мотивированный отказ.

^ 5.Порядок сдачи – приемки выполненных работ

5.1.В течение 10 (десяти) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации по выполненным работам Заказчик проверяет исполнение обязательств Подрядчиком по контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта. В случае привлечения Заказчиком к проверке сторонних специалистов (экспертов) или сторонних специализированных организаций срок проверки по настоящему контракту не может превышать 30 (тридцати) календарных дней.

5.2. По результатам проверки исполнения обязательств Подрядчиком по контракту приемочная комиссия Заказчика в течение 10 десяти) календарных дней составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи – приемки выполненных работ по контракту. На основании заключения Заказчик передает Подрядчику в течение 10 (десяти) дней подписанный со своей стороны акт сдачи – приемки выполненных работ по контракту или мотивированный отказ от его подписания.

^ 6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

6.1.1. В случае нарушения сроков выполнения работ и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки их исполнения.

6.1.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим контрактом, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

6.1.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

6.1.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

6.1.5. Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 10-тидневный срок с момента получения с предоставлением письменного ответа на претензию.

6.1.6. Споры, не урегулированные сторонами, разрешаются Арбитражным судом Краснодарского края.


^ 7. Гарантии качества выполняемых работ

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

7.2. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет с момента подписания заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ по контракту в целом.

7.3. В случае, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.4. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Не допускается использование материалов и оборудования, бывшего в использовании.

8. Форс-мажор.

8.1.При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

8.2 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

^ 9. Заключительные положения.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту или его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

9.2. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные сторонами в процессе исполнения настоящего контракта обладают юридической силой, с последующим предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью контракта.

9.3. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.


^ 10. Особые условия.

10.1. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего контракта. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются: Техническое задание - приложение №1, график выполнения работ – приложение № 2.


^ 11. Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9

^ VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края


353907, Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Козлова, 76.

Телефон/факс: (8617) 210146.

ИНН: 2315084696; КПП: 231501001;

Л/С 825521020 в ДФБК Краснодарского края

Р/С 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Краснодарскому краю г. Краснодар;

БИК 040349001;

^ ОКПО- 52252337; ОКВЭД – 80.21


Директор ____________________А.Д. Фурса


Поставщик:




Приложение №1

к государственному контракту

№____ от «___»__________2012 г.

^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

Раздел 1. Крыльцо

1

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг

100 м решетки

0,11

 

2

Разборка покрытых полов: из керамических плиток

100 м2 покрытия

0,18

 

3

Устройство бетонных ступеней

100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле

0,04

 

4

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованых керамических для полов одноцветных

100 м2 покрытия

0,24

 

5

Ограждение перилами из нержавеющей стали

100 м ограждения

0,16

 

6

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м КОЗЫРЕК

1 т конструкций

0,2

 

7

Устройство кровель из платика КОЗЫРЕК

100 м2 кровли

0,2

 

8

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м СТОЙКИ КОЗЫРЬКА

1 т конструкций

0,2

 

9

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

100 м2 окрашиваемой поверхности

0,35

 


Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон


Заказчик:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края

353907, Краснодарский край,

г. Новороссийск, ул. Козлова, 76.

Телефон/факс: (8617) 210146.

ИНН: 2315084696; КПП: 231501001;

Л/С 825521020 в ДФБК Краснодарского края

Р/С 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Краснодарскому краю г. Краснодар; БИК 040349001;

Директор _____________________А.Д. Фурса


Поставщик:


Приложение №2

к государственному контракту

№_____от «___»__________2012 г.

^ График выполнения работ

г. Новороссийск «___»____________2012 г.

№ пп

Наименование

Сроки выполнения (завершения) отдельных этапов работ

Срок сдачи-приемки выполненных работ

1

2

3

4

Раздел 1. Крыльцо

1

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

2

Разборка покрытых полов: из керамических плиток

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

3

Устройство бетонных ступеней

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

4

Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованых керамических для полов одноцветных

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

5

Ограждение перилами из нержавеющей стали

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

6

Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м КОЗЫРЕК

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

7

Устройство кровель из платика КОЗЫРЕК

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

8

Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м СТОЙКИ КОЗЫРЬКА

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

9

Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2

До 31 июля 2012г.

31 июля 2012 г.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Заказчик:

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 9VIII вида г. Новороссийска Краснодарского края

353907, Краснодарский край, . Новороссийск, ул. Козлова, 76.

Телефон/факс: (8617) 210146. НН: 2315084696; КПП: 231501001;

Л/С 825521020 в ДФБК Краснодарского края

Р/С 40601810900003000001 в ГРКЦ ГУ Банка Росси по Краснодарскому краю г. Краснодар; БИК 040349001;


Директор ____________________А.Д. Фурса


Поставщик:





^

ЧАСТЬ V. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА


ФОРМА 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

По адресу электронной площадки в сети «Интернет»

http://www.sberbank-ast.ru



^ ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ

на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения государственного контракта

на _________________________


Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), который (-е) соответствует (-ют) требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на _______________________________________________________ (указывается наименование открытого аукциона),

(реестровый номер торгов), на условиях, предусмотренных указанной документацией об открытом аукционе в электронной форме, и направляет настоящую заявку на участие в аукционе.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части, спецификации.

Мы согласны поставить товар (выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями Документации об аукционе.

Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо факторы, влияющие на стоимость товара (работ, услуг), в соответствии с предметом контракта, данные товары (работы, услуги) будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с Документацией об аукционе, в пределах предлагаемой нами цены контракта.


^

Образец второй части заявки на участие в электронном аукционе.


На бланке участника размещения заказа (при наличии)

Дата, исх. номер Кому:

Вторая часть заявки

на участие в открытом аукционе в электронной форме №_______________________ на право заключения государственного контракта на ______________________________________

п/п

Запрашиваемые данные

Сведения



^ Полное и сокращенное наименования организации, ее организационно-правовая форма

(на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)






^ Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования
и подтверждением правопреемственности







^ Юридический адрес

Страна




Адрес






^ Почтовый адрес

(для юридического лица)

Страна




Адрес






^ Контактные данные

Телефон Факс






ИНН:

КПП:




  1. К настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью второй части заявки в соответствии с разделом 25 Информационной карты аукциона в электронной форме.



Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки)






оставить комментарий
страница3/3
Дата20.06.2012
Размер0,79 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх