Проект государственный контракт № На выполнение работ по замене оконных блоков зданий № (г. Москва, Зеленоград, корпус ) icon

Проект государственный контракт № На выполнение работ по замене оконных блоков зданий № (г. Москва, Зеленоград, корпус )


Смотрите также:
1. Общие положения...
Проект государственный контракт №...
Межгосударственный стандарт гост 26602...
Проект государственный контракт № на оказание услуг по обеспечению горячим питанием...
«09» июня 2012 года документация о запросе предложения на право заключения договора на...
Проект государственный контракт на выполнение работ по охране, защите...
Государственный контракт № на поставку продуктов питания...
Проект муниципальный контракт № на выполнение работ для муниципальных нужд...
Проект муниципальный контракт № на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на...
Проект государственный контракт № на оказание услуг...
Проект государственный контракт № на оказание услуг...
На выполнение работ по сборке и установке детского игрового оборудования...



Загрузка...
скачать
проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №


На выполнение работ по замене оконных блоков зданий _______ № _____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).


г. Москва « » 2012 г.

Государственное казенное учреждение Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Зеленоградского окружного управления образования Департамента образования города Москвы, именуемое в дальнейшем Государственный Заказчик (далее Заказчик), в лице начальника Дирекции Попова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения государственного заказа города Москвы (реестровый номер торгов ___________________) и решения аукционной комиссии (протокол № _ от 2012 г.) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:



  1. ^ ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И СРОКИ КОНТРАКТА


1.1. Исполнитель обязуется принять на себя выполнение работ по замене оконных блоков зданий ____ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполнению работ должны соответствовать Техническому заданию (Приложение №2), являющемуся неотъемлемой частью Контракта.

1.3. Целью выполнения работ является: замена оконных блоков.

1.4. Срок выполнения работ: с 07 мая 2012 г. по 15 августа 2012 г.

1.5. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 12 октября 2012 г.

1.6. Место выполнения работ: _________ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).



  1. ^ ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту (далее – Цена Контракта) составляет ___________________________рублей 00 копеек, в том числе: включая в себя все налоги и сборы, и другие обязательные платежи установленные на территории РФ.

2.2. Указанная выше цена не подлежит увеличению. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон, без изменения объема и сроков выполнения работ.

2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе и сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. ПОБЕДИТЕЛЕМ, ПРЕДЛОЖИВШИМ УДЕШЕВЛЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ИЛИ УТВЕРЖДЕННОЙ СМЕТОЙ, ПРИЧЕМ ПО ТОЙ ЦЕНЕ, ПО КОТОРОЙ ОН ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ. ЕСЛИ ПОБЕДИТЕЛЬ ЗА СЧЕТ СВОИХ РЕЗЕРВОВ ПРЕДЛОЖИЛ УДЕШЕВЛЕНИЕ РАБОТ, ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНО С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА, ПОЛУЧЕННОГО СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ ПОБЕДИТЕЛЯ К СТАРТОВОЙ (НАЧАЛЬНОЙ, МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ОБЪЕКТА (СТОИМОСТЬ РАБОТ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СМЕТНЫМ РАСЧЕТОМ).


2.4. Заказчик, в случае наличия оснований, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату, оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в статье 10 настоящего Контракта, на основании надлежаще оформленного, подписанного и скрепленного печатями, обеими Сторонами настоящего Контракта и Акта сдачи-приемки выполненных работ, при наличии бюджетного финансирования на данные цели. Финансирование настоящего Контракта осуществляется за счет средств Бюджета города Москвы в пределах лимитов бюджетных обязательств. Код бюджетной классификации (КБК):

КБК 07 01 03 А 0484 244 225 _________________________ рублей

КБК 07 02 03 Б 0284 244 225 __________________________ рублей

2.5. Расчёт по настоящему Контракту производится после окончания выполнения всех работ и подписания Сторонами Акта сдачи - приемки всех выполненных работ с учётом сумм, удержанных в виде штрафных санкций и неустоек. Все расчеты производятся с соблюдением ст. 410 ГК РФ.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в счете, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 10 настоящего Контракта.

2.7. Исполнитель, после проведения всех работ по настоящему контакту и произведения Заказчиком окончательного расчета, обязан в течение 5 дней представить Заказчику Акт сверки по проведенным финансовым операциям.

2.8. По настоящему Контракту Государственный заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования, выполнить весь комплекс работ, предусмотренный Сметной документацией в том числе работы по замене оконных блоков, с использованием следующих материалов: блоки оконные (индивидуального изготовления) из пвх профилей, теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, распашные с поворотно-откидным механизмом, одностворчатые с глухой фрамугой, площадь 1,56 м2, со скобяными приборами, блоки оконные из пвх профилей, теплозащитные, одинарной конструкции, остекленные двухкамерными стеклопакетами, двухстворчатые с двумя поворотными створками и фрамугой, площадь 4,65 м2, со скобяными приборами, доски подоконные из пвх ламинированные декоративными пвх пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х200х6000 мм, заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из пвх, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм, лента предварительносжатая саморасширяющаяся уплотнительная ПСУЛ 10/4, лента самоклеющаяся диффузионная гидроизоляционная бутилкаучуковая для наружного слоя монтажного шва "Липлент", марка сд, ширина 70 мм, лента самоклеющаяся пароизоляционная бутилкаучуковая для внутреннего слоя монтажного шва "Викар", марка лт (о), ширина 100 мм, наличники оконные из профилей пвх системы КВЕ, марка w 4211, ширина 42 мм, толщина 1,1 мм, пластик бумажнослоистый декоративный марка А, с двумя однотонными сторонами, толщина 3 мм, растворы цементно-известковые, марка 50, сливы подоконные из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием, с=0,5 мм (либо эквивалент). Демонтаж старых покрытий, поставку материалов, изделий, конструкций, своевременное устранение недостатков, сдачу Объекта по Акту комиссии о приемке законченного ремонтом объекта, выполнение обязательств в течение Гарантийного срока, выполнение иных, неразрывно связанных с ремонтом Объекта, работ. Государственный заказчик принимает надлежащим образом выполненные Исполнителем работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом

2.9. Подписывая настоящий Контракт, Исполнитель подтверждает, что:

2.9.1. Исполнитель несет полную ответственность за выполнение Работ по Контракту, в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.9.2. Исполнитель полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования, Строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и Охраны Окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.9.3. Исполнитель получил и изучил все материалы Контракта, включая все приложения к нему, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Исполнитель признает правильность и достаточность Цены государственного контракта, содержащейся в Контракте, для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Контракта, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ. Соответственно, Исполнитель не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

2.9.4. Никакая другая работа Исполнителя не является приоритетной в ущерб Работам по настоящему Контракту.

3. Права и обязанности Сторон


3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с приложенной документацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Составлять в одностороннем порядке Акты, о нарушениях Исполнителем положений настоящего Контракта с целью дальнейшего применения к Исполнителю штрафных санкций в соответствии с настоящим Контрактом.

3.1.3. В случае необходимости вносить изменения в виды работ в рамках цены Контракта.

3.1.4. Требовать от Исполнителя, при выявлении недостатков в работе Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

- возмещения вреда, причиненного работниками Исполнителя в процессе осуществления деятельности, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных материалов, а также правильностью использования Исполнителем материалов.

3.1.6. Привлекать третьих лиц в случае невыполнения Исполнителем сроков устранения дефектов (недостатков) по настоящему Контракту, выявленных в течение гарантийного срока, для их устранения с последующим взысканием расходов с Исполнителя.

3.1.7. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.8. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств.

3.1.9. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и цены этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы с последующим взысканием расходов с Исполнителя, в случае произведенной оплаты за выполненные работы на момент проверки.

3.1.10. Применять штрафные санкции к Исполнителю за нарушения условий Контракта.


^ 3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль объёмов и сроков выполнения данного Контракта.

3.2.2. В случае выполнения Исполнителем обязательств по Контракту производить оплату работ в соответствии с условиями данного Контракта.

3.2.3. Утверждать смету на выполнение работ.

3.2.4. Назначить рабочую комиссию для приемки выполненных работ.

3.2.5. Сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.2.6. Вызвать полномочных представителей Исполнителя, при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и цены выполненных Исполнителем работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки выполненных работ для представления разъяснений в отношении выполненных работ.


^ 3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

3.3.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.

3.3.3. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, при условии выполнения обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащем качестве.

3.3.4. Требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств, при условии выполнения обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащем качестве и в случае отсутствия претензий к соблюдению Исполнителем условий Контракта со стороны Заказчика либо третьих лиц.

3.3.5. Привлекать других лиц (субподрядчиков) на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий по данному контракту исключительно с письменного согласия Заказчика.

^ 3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Обеспечить начало и завершение работ в строгом соответствии со сроками установленными Заказчиком в условиях настоящего контракта.

3.4.2. Использовать в местах производства работ ограждающие средства, обустраивать их предупреждающими знаками в необходимом количестве.

3.4.3. Обеспечивать в срок и в полном объеме качественное выполнение работ в соответствии с приложенной к Контракту документацией, с применением ручного и механизированного труда в соответствии с требованиями СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ. Обеспечить своими силами и за счет собственных средств получение необходимых ресурсов для выполнения работ (электроснабжение, водоснабжение).

3.4.4. Осуществлять доставку рабочих, техники, инструментов и материалов на Объект собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Исполнителем собственными средствами и за свой счет.

3.4.5. Обеспечивать при производстве работ соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и электробезопасности.

3.4.6. Обеспечивать участие своих представителей в рабочих и иных комиссиях, совещаниях, назначаемых Заказчиком, органами исполнительной власти и контролирующими органами, для приемки работ или их частей по Контракту, а также при проведении проверок целевого использования бюджетных средств.

3.4.7. Предъявить Заказчику не позднее чем за 2 календарных дня до срока истечения выполнения работ Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложение №1), подписанный Исполнителем в двух экземплярах, все необходимые расшифровки после выполнения работ Заказчику и другие требуемые Заказчиком документы с приложением необходимых расшифровок, актов скрытых работ.

3.4.8. Устранять выявленные и зафиксированные актом недоработки в течение 2 (двух) календарных дней.

3.4.9. Самостоятельно производить уплату штрафных санкций по постановлениям государственных надзорных органов и других убытков от ненадлежащего выполнения условий настоящего Контракта.

3.4.10. За 2 (два) дня до начала работ извещать Заказчика о производстве скрытых работ. В случае выполнения этих работ без подтверждения Заказчика, вскрыть по его требованию любую их часть, а затем восстановить в прежнее состояние без дополнительной оплаты.

3.4.11. Возмещать в случае выявления в ходе проверки или ревизии у Заказчика нарушений по данному Контракту, ему все убытки, понесенные последним в соответствии с актом проверки, в установленные Заказчиком сроки.

3.4.12. Нести ответственность за причинение вреда третьим лицам и их имуществу, в ходе исполнения работ по Контракту.

3.4.13. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней сведения об изменении своего фактического местонахождения.

3.4.14. Предъявлять по запросу Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней информацию о ходе исполнения обязательств.

3.4.15. Обеспечить собственными силами и за свой счет ежедневную уборку и вывоз строительного мусора.

3.4.16. Представлять на согласование Заказчику список материалов, конструкций, изделий и оборудования, применяемых при производстве работ на Объекте.

3.4.17. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых Исполнителем для выполнения работ, будет соответствовать требованиям настоящего Контракта, ГОСТам, СНиП, техническим условиям. Направить Заказчику надлежащим образом заверенные копии соответствующих документов, в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до начала производства работ, выполняемых с использованием поставленных материалов, изделий и/или конструкций.

3.4.18. Обеспечить в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления соответствующих фактов за свой счет возмещение фактического ущерба третьим лицам. Страховое возмещение применяется Исполнителем в случае финансовой несостоятельности по уплате компенсации причиненного ущерба с подтверждением факта несостоятельности.

3.4.19. Предоставлять Заказчику в течение 2 (двух) календарных дней с момента приобретения материалов для выполнения работ (оказания услуг), в соответствии со Сметной документацией, первичную финансовую документацию (акты, счета фактуры, транспортные накладные и т.д.).

3.4.20. При выполнении работ применять материалы, прошедшие сертификацию.

3.4.21. Вызвать до начала производства земляных работ инженерные службы округа по принадлежности сетей.

3.4.22. Предоставить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента открытия объекта уточненный график производства работ.

3.4.23. Подписать 3-х сторонний акт открытия объекта согласно п.1.4 ст. 1 настоящего контракта (начало производства работ).


^ 4. Порядок приемки выполненных работ и гарантийные обязательства


4.1. Обязательным основанием для окончательной сдачи-приемки работ по настоящему Контракту является составление и подписание сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ.

4.2. При завершении выполнения скрытых работ, о готовности отдельных ответственных конструкций или при завершении работ в полном объеме Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление, с приложением Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнительской документации установленного образца и иных документов, необходимых для принятия выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом.

4.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п.5.2. настоящего Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и Приложениях к нему, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки выполненных работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

4.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.5. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссией с участием Исполнителя и Заказчика.

4.6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Заказчик самостоятельно составляет акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Исполнитель обязан в установленный Актом срок своими силами и без увеличения цены Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

4.7. В случае уклонения Исполнителя от устранения выявленных недостатков, Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных Исполнителем работ привлечь другую организацию, с последующей оплатой понесенных расходов за счет Исполнителя, в случае неисполнения /ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанности по устранению недостатков/исправлению некачественно выполненных работ.

4.8. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 (два) года. Исполнитель несет ответственность за дефекты, обнаруженные после принятия работ в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

4.9. При обнаружении в течение гарантийного срока дефектов, зафиксированных актом, Исполнитель обязан в течение 2-х дней со дня извещения устранить выявленные замечания или выполнить работы в согласованные с Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.


^ 5. Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров


5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


^ 5.2. Ответственность Исполнителя:

5.2.1. За любое нарушение Исполнителем условия настоящего контракта, Заказчик в праве потребовать от Исполнителя штраф в размере 10% от стоимости контракта.

5.2.2. При нарушении Исполнителем сроков окончания работ по условиям настоящего Контракта, Заказчик удерживает с Исполнителя штраф в размере 10% от стоимости Контракта или пеню 1% за каждый день просрочки от стоимости невыполненных работ (на усмотрение Заказчика).

5.2.3. За каждое нарушение (не соблюдение СНиПов, ГОСТов, СанПиНов и т.п.) и выполнение работ ненадлежащего качества Государственный заказчик вправе применить к Подрядчику штрафные санкции в размере 15 000 руб. 00 коп. (Пятнадцать тысяч рублей 00 коп.). Под работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным п.3.4.3, 3.4.5 настоящего Контракта.

5.2.4. Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) дней, после выставления претензии, возместить Заказчику убытки, возникшие при уплате штрафных санкций за несвоевременное и некачественное выполнение работ по настоящему контракту, выявленные по результатам проверок государственных инспекций и других уполномоченных организаций, в случае возникновения аварий в результате неисполнения, либо ненадлежащего исполнения обязательств по контракту; убытки, взысканные с Заказчика на основании решения суда по вине Подрядчика, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.2.5. В случае, если Подрядчик не ликвидирует выявленные дефекты при производстве работ в срок, Заказчик вправе сам устранить их и взыскать с Подрядчика фактическую стоимость работ по устранению дефектов.

5.2.6. Исполнитель, в соответствии с законодательством РФ, несет материальную ответственность в полном объеме причиненных Заказчику и третьим лицам убытков, ущерба имуществу, явившихся причиной неправомерных действий (бездействия) Исполнителя и (или) его персонала при выполнении работ в рамках настоящего Контракта.

5.2.7. При привлечении Исполнителем субподрядчиков для выполнения работ по Контракту без письменного согласия Заказчика, Заказчик удерживает с Исполнителя штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

5.2.8. Любое нарушение Исполнителем условий Контракта актируется Заказчиком. Акт является основанием для наложения на Исполнителя санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.2.9. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от выполнения обязательств по Контракту.

5.2.10. В случае выявления нарушений при проведении проверок Заказчика контролирующими органами, Исполнитель обязан вернуть Заказчику всю сумму средств, использованных не по назначению, а также возместить Заказчику всю сумму убытков, уплаченных в виде штрафов, пени, неустойки по вине Исполнителя.

5.2.11. Все неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Контрактом, удерживаются Заказчиком с Исполнителя в бесспорном порядке по факту проведения взаиморасчетов между Сторонами из суммы контракта. Убытки, возникшие в результате ненадлежащего выполнения обязательств перед Заказчиком, возмещаются последнему в полной сумме сверх предусмотренной Контрактом неустойки.

5.2.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до приёмки работ Заказчиком несет Исполнитель.

5.2.13. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от суммы Контракта .

5.2.14. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ (услуг) и/или их цены Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти) банковских дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления.

5.2.15. Возмещение ущерба гражданам, причиненного по вине Исполнителя или его работников, производится Исполнителем независимо от уплаченной Заказчику неустойки и не засчитывается при определении неустойки (штрафа, пени).

5.2.16. При привлечении Исполнителем субподрядной организации Исполнитель несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки работ, выполненных субподрядной организацией.

5.2.17. За непредставление Заказчику в течение 5 дней с момента открытия объекта уточненного графика производства работ, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей).

5.2.18. За несвоевременное подписание акта открытия объекта согласно п.3.4.24 Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч рублей).


^ 5.3. Порядок рассмотрения споров

5.3.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

5.3.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

5.3.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.


^ 6. Срок действия и условия расторжения Контракта


6.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 12 октября 2012 г.

6.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 6.1. Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

6.3. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

      1. Существенное нарушение Контракта Исполнителем.

      2. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, более чем на 5 (пять) рабочих дней.

      3. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

      4. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

      5. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой цены активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Заказчик принимает решение о расторжении Контракта и требовании возмещения убытков в следующих случаях:

      1. Исполнитель не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Контрактом, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку действия настоящего Контракта становится явно невозможным.

      2. Неисполнение Исполнителем требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение 5 (Пяти) дней со дня предъявления такого требования.

      3. Результаты работ имеют существенные или неустранимые недостатки.

      4. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

    1. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Контракта по взаимному соглашению сторон, (согласно 94 ФЗ) Стороны составляют Акт выверки фактически выполненных объемов работ, (далее – «Акт выверки»). На основании Акта выверки Заказчик составляет расчет цены, итоговая сумма которого вносится в Соглашение о расторжении Контракта для проведения взаиморасчетов Сторон. Акт выверки и расчет цены являются неотъемлемой частью Соглашения о расторжении Контракта и должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. Соглашение о расторжении Контракта должно быть заключено в установленном порядке в срок не более 7 (семи) дней со дня принятия решения о расторжении Контракта.

    2. Взаиморасчеты по соглашению о расторжении Контракта должны быть произведены Сторонами в срок не более 15 (пятнадцати) банковских дней с момента расторжения Контракта.

    3. В случае необоснованного отказа Стороны от расторжения Контракта по взаимному соглашению сторон или от подписания Соглашения о расторжении Контракта и/или приложений к нему (согласно 94 ФЗ), Сторона – инициатор расторжения в пятнадцатидневный срок обращается в Арбитражный суд города Москвы с иском о расторжении Контракта.

    4. Досрочное расторжение Контракта возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством РФ.

    5. В случае принятия одной из Сторон или совместно Сторонами решения о расторжении Контракта в судебном порядке, они руководствуются действующим законодательством РФ и положениями настоящего Контракта.

    6. После подписания настоящего Контракта все прежние контракты, отчетности, переписка и переговоры между сторонами, относящиеся к предмету настоящего Контракта, теряют силу.


^ 7. Обеспечение исполнения Контракта


7.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Исполнителем (Исполнителем) на сумму __________ рублей, что составляет 20% от начальной Цены Контракта в форме вариант ___ (вариант указывается исполнителем). Обеспечение предоставляется на срок действия контракта.

7.2 Вариант 1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 7.1. контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий контракт, включая указание на стороны настоящего контракта, название предмета настоящего контракта и ссылки на основание заключения настоящего контракта, указанное в преамбуле настоящего контракта.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.3 Вариант 2. Требования к обеспечению исполнения государственного контракта, предоставляемому в виде договора поручительства:

1. Поручителем должно выступать юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей.

2. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату.

3. Вместе с договором поручительства участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, представляет соответствующую копию бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующие документы в отношении поручителя:

  • документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее – руководитель). В случае, если от имени поручителя

  • действует иное лицо, к договору поручительства также прикладывается доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, к договору поручительства должен быть также приложен документ, подтверждающий полномочия такого лица;

  • копии учредительных документов поручителя.

Все листы документов, указанных в настоящем пункте, должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя.

7.4. Вариант 3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта в качестве залога, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 7.1. Контракта, на банковский счет Заказчика. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществляется при помощи системы «банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются Исполнителю Заказчиком, при условии надлежащего исполнения Исполнителем всех своих обязательств по контракту, в течение 14 (четырнадцати) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Исполнителем в этом письменном требовании.


^ 8. Обстоятельства непреодолимой силы


8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и цены работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.


^ 9. Прочие условия


9.1. Любое уведомление по настоящему Контракту дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу в п.10 «Адреса и реквизиты сторон».

9.2. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не предусмотрено государственным Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ и г. Москвы, нормативными актами органов государственного управления РФ и г. Москвы.

9.3. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Неотъемлемой частью Контракта является следующая документация:

- форма Акта сдачи-приемки выполненных работ (приложение № 1)

- Техническое задание (приложение №2)

- Соглашение о возмещении расходов по оплате коммунальных услуг (приложение №3).

- Акт открытия объекта (приложение № 4)


^ 10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Заказчик

Исполнитель








^ Государственный заказчик:




Исполнитель:




Приложение № 1

к Государственному контракту

№_____________от «____» _________________2012г.


АКТ

^ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ


г. Москва «__»____________2012 г.


Мы, нижеподписавшиеся, ЗАКАЗЧИК, в лице начальника Дирекции Попова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ИСПОЛНИТЕЛЬ, ________________________________________ в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с Государственным контрактом № __________от «____»_______________2012г. на выполнение работ по замене оконных блоков зданий ____ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).

Работы по Государственному контракту выполнены ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном объеме и удовлетворяют условиям Государственного контракта, СТОРОНЫ взаимных претензий по срокам выполнения работ и их качеству не имеют.

Стоимость выполненных работ, в соответствии со ст. 2 Государственного контракта, составляет _________ (________________) рублей ___ коп., включая все налоги и сборы.

Следует к перечислению:  _________ (________________) рублей __ коп., включая все налоги и сборы.


Сдал: Принял:

Исполнитель Государственный заказчик

__________________________ _______________________


__________________________ _______________________

М.П. М.П.


Приложение № 2

к Государственному контракту

№___________ от «__»________2012г.


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ЛОТ №

На выполнение работ по замене оконных блоков:

____ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______)

Раздел I

Наименование выполняемых работ: замена оконных блоков:

____ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______)

Количество выполняемых работ: Согласно сметной документации.

  1. Место выполнения работ: г. Москва, Зеленоград, корпус _______.

  2. Сроки (периоды) выполнения работ: с 07 мая 2012 г. по 15 августа 2012 г.

  3. Цели использования результатов работ: Повышение эксплуатационных показателей и устранение морального износа объекта.

  4. Виды выполняемых работ: Согласно сметной документации.

  5. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования:

Условия выполнения работ состоят в том, что Подрядчик обязан:

1. Не реже 1 (одного) раза в неделю письменно извещать Заказчика о ходе выполнения работ.

2. Содержать территорию Объекта в течение всего времени производства работ в строгом соответствии с требованиями надзорных органов, решая с ними возникающие проблемы самостоятельно и за свой счет.

3. Оплатить за время выполнения работ за свой счет потребление электроэнергии, водоснабжения, использования канализационных сетей.

4. Производить работы только в выделенной для них зоне.

5. Производить работы минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха.

6. Осуществить после окончания работ ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, разборку ограждений.

7. Соблюдать технологию выполнения работ согласно СНиП, СанПин и требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, указанных в разделе 8 настоящего ТЗ.

8. Выполнить требования к содержанию, срокам и качеству работ по предмету Контракта. Образцы материалов должны быть согласованы с Заказчиком и образовательным учреждением.

9. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г.Москвы.

10. На момент открытия Объекта представить Заказчику список сотрудников привлеченных к выполнению работ на данном Объекте, с указанием фамилии, имени отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации, в случае привлечения иностранных граждан, разрешения на работу.

11. Охрана помещения и оборудования в зоне ремонтных работ в период его проведения осуществляются силами и за счет Подрядчика.

12. Не допускать нахождение работников в ночное время суток в помещениях, в которых будут производиться работы. Режим работы с 09 часов 00 минут и до 19 часов 00 минут по будням и в выходные дни с 11 часов 00 минут и до 17 часов 00 минут по местному времени.

13. По окончании работ необходимо закрыть помещение и передать комплект ключей, а также имеющуюся техническую документацию Заказчику.


Раздел II


Общие требования к выполнению работ, требования к техническим характеристикам работ: выполнить все работы в строгом соответствии с:

  1. Выполнение работ, технология и методы их производства на объекте должны осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами в строительстве - государственными стандартами (ГОСТ), строительными нормами и правилами (СНиП), санитарными нормами и правилами (СанПиН), московскими городскими строительными нормам (МГСН), методическими документами в строительстве (МДС), территориальными сметными нормами (ТСН), техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и
    правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований.

2. Должны быть выполнены требования СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения".

3. Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обовью и др.)

4. К работе должны быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

5. Подрядчик обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ и результатов работ в соответствии со следующими документами:

  • СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" Часть 1 Общее требования.

  • СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве" Часть 2 Строительное
    производство.

-СНиП 21-07-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

- "Правила пожарной безопасности РФ".

6. Работа электрическими приборами (техникой) должна производиться только с
соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сотрудниками Подрядчика техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Подрядчик осуществляет контроль дисциплины сотрудников в процессе выполнения работ.

8. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.

9. Подрядчик должен строжайше соблюдать правила санитарно-гигиенических норм и других мер, обеспечивающих сохранность документов, мебели, оборудования и несет материальную ответственность.

10. Разработка и согласование графика выполнения работ является обязательным условием исполнения Государственного контракта. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику на утверждение уточненный график работ на объекте, с разбивкой по этапам.

11. Принятие объектов для ремонта и сдачи после ремонта производится по актам приема передачи объекта, который готовит Подрядчик.

12. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличение цены Контракта.

13. Последовательность выполнения работ определяется в соответствии с технологией производства работ, определенной в соответствующей нормативной документацией и в соответствии с разделом I настоящего ТЗ.

14. Технические решения принимаются Подрядчиком в соответствии с функциональным назначением по заданию Заказчика.


Раздел III


^ 1. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: работы должны выполняться поэтапно. По завершению каждого этапа работ Подрядчик обязан предъявить результаты работ Заказчику.

2. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: работы выполнять качественно, в строгом соответствии с утверждённой СД, графиками, технологической последовательностью производства работ в сроки, указанные в контракте.

^ 3. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Подрядчик несет ответственность за соблюдением сотрудниками Подрядчика техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. Подрядчик осуществляет контроль дисциплины сотрудников в процессе выполнения работ. Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для жизни и здоровья третьих лиц.

^ 4. Порядок сдачи и приемки результатов работ (результаты работ): по итогам выполнения объёма работ составляется и подписывается акт рабочей комиссии приёмки выполненных работ. Оплата производится на основании акта приемки или, в случае разногласий между Заказчиком и Подрядчиком, по результатам заключений специализированных лабораторий о качестве выполненных работ.

^ 5. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: предоставить журнал производства работ, акты скрытых работ, сертификаты и паспорта на используемые материалы.

^ 6. Система контроля выполнения и качества их результатов:

Ежедневный контроль уполномоченными Подрядчиком лицами, ответственными за проверку качества проведения ремонта. Ответственное лицо Заказчика имеет право в любой момент удостовериться в качественном и безопасном выполнении работ. В случае, если ответственным лицом удостоверяется факт некачественного или небезопасного выполнения работ, составляется акт об обнаружении данных недостатков, который подписывается Заказчиком.

^ 7. Требования по объему гарантий качества работ: гарантия качества работ распространяется на весь объём выполненных работ; исполнитель несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока; течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает исполнитель.

^ 8.Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 24 месяца.

9.Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: использовать при производстве работ материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.

Для качественного выполнения работ, указанных в Сметной документации, применяемые материалы должны соответствовать требованиям, предъявленным к характеристикам материалов, указанным в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию и Сметной документации. В случае непредставления, либо предоставления недостоверных сведений, в части указания характеристик материалов, установленных аукционной документацией, участник размещения заказа может получить отказ в допуске к участию торгах по решению единой аукционной комиссии. В случае если в настоящем Техническом задании, Приложении №1 к техническому заданию и Сметной документации, имеются ссылки на конкретные торговые марки или товарные знаки, допускается применение эквивалента, который соответствует или превосходит по качеству и техническим характеристикам, из материалов указанных в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, либо указывается согласие на использование указанных материалов, а также указание на конкретные значения характеристик материалов, установленных аукционной документацией.

^ 10.Иные условия исполнения Контракта.

- Организация выполнения работ должна осуществляться на условиях наличия у Подрядчика правоустанавливающих или разрешающих документов, определенных действующим законодательством РФ.

- Используемые материалы должны соответствовать требованиям, ГОСТам и ТУ и должны быть обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. Допускается предоставление эквивалента равноценного или превосходящего по качеству.

- Подрядчик обязан предоставить Заказчику данные по выбранным им материалам и оборудовании (включая соответствующие паспорта сертификаты соответствия норм РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), согласовать применение и использование. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Контракта.

- Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового Объекта в эксплуатацию.

- Для качественного выполнения работ, применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам указанным в приложениях настоящего ТЗ. В случае если в настоящем ТЗ имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы, указанные в настоящем ТЗ. Качество предлагаемых Исполнителем к применению материалов должно соответствовать или превосходить технические и качественные характеристики, приводимые в настоящем ТЗ.

- По окончании работ Исполнитель обязан восстановить территорию, конструкции и инженерные коммуникации, измененные или поврежденные во время проведения работ.

- При проведении работ Исполнитель обязан использовать отражающие конструкции.

- После завершения работ Исполнитель обязан восстановить в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке:

  • электрические и локальные сети - аварийно-технической службе по данному району и Заказчику

  • слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочие)

  • аварийно-технической службе по данному району и представителю Госпожнадзора МЧС России

- Работа на Объекте должна осуществляться только лицами, имеющими фирменную спецодежду с логотипом Исполнителя.

- Охрана Объекта, строительных материалов и имущества Заказчика осуществляется силами и за счет Исполнителя.


Раздел IV


Начальная (максимальная) цена государственного контракта: __________ рублей 00 коп.

(_______________________________) рублей.

КБК 07 01 03 А 0484 244 225 _________________________ рублей

КБК 07 02 03 Б 0284 244 225 __________________________ рублей


^ 1. Начало производства работ - с 07 мая 2012 г.

2. Окончание всех работ и сдача объектов – 15 августа 2012 г.

Оплата производится по факту выполненных работ.

3. Настоящее техническое задание может уточняться и корректироваться по согласованию Заказчика и Подрядчика при оформлении акта открытия объекта. Для определения качества применяемых при выполнении работ материалов требуется предоставление образца эталона применяемого материала и сертификата на примененные материалы. Подрядчик обязан иметь лицензии и сертификаты на подлежащие лицензированию и сертификации виды работ.

Приложение № 3

к Государственному контракту

№___________ от «___»______ 2012 г.


^ СОГЛАШЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ


Государственное казенное учреждение Дирекция по эксплуатации, движению и учету основных фондов Зеленоградского окружного управления образования Департамента образования города Москвы, именуемое в дальнейшем Государственный Заказчик (далее Заказчик), в лице начальника Дирекции Попова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице_____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Исполнитель представляет, а Государственный заказчик принимает и осуществляет проверку расчётов по оплате коммунальных услуг, которыми пользуется Исполнитель в течение всего времени (указанного в Контракте) на выполнение работ по замене оконных блоков ____ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).

2. Указанная в п.1 настоящего соглашения документация передаётся Исполнителем Государственному заказчику после завершения работ по Контракту. После этого составляется акт сверки расчётов между сторонами, подписываемый уполномоченными лицами;

3. Исполнитель осуществляет возмещение расходов Государственного заказчика по оплате коммунальных платежей по безналичному расчёту – путём перевода денежных средств на счёт Плательщика. Плательщик осуществляет приёмку этих средств в установленном порядке. Копию платёжного документа, подтверждающего перевод средств, Исполнитель направляет Государственному заказчику не позднее 10-ти (десяти) банковских дней после проверки расчётов;

4. За неисполнение или ненадлежащем исполнение условий настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ;

5. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в п. 4 настоящего Соглашения, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу непредвиденных обстоятельств;

6. Любые изменения, дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, определяются сторонами путём проведения переговоров и оформляются Дополнением к настоящему Соглашению в письменной форме;

7. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ и нормативными актами в данной сфере;

8. Соглашение считается заключённым и вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами;

9. Соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.


Заказчик: Исполнитель:
^

Начальник Дирекции Генеральный директор




_____________ И.В. Попов _________________

М.П. М.П.

Приложение № 4

к Государственному контракту

№__________ от «___»______ 2012 г.


^ АКТ ОТКРЫТИЯ ОБЪЕКТА


г. Москва «___»________________2012г


Комиссия в составе представителей:


Заказчика: ГКУ Дирекции ЗелОУО ДО г. Москвы

___________________________________________________

Подрядчика: ____________________ - _____________________________________

Учреждения: ________________________________________________________________

^ Составила настоящий акт о том, что на объекте: ____ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).

Необходимо выполнить следующие работы:

- замена оконных блоков;

на основании Государственного контракта № _________ от «___» __________ 2012г.

Все работы должны быть произведены в соответствии с техническим заданием, а также, согласно графику производства работ.

На основании приказа начальника ЗелОУО ДО г. Москвы - № 267 от 18.03.08г.

при открытии объекта Подрядчик передаёт в ____ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).

1. копия государственного контракта с приложениями;

2. копия приказа, подписанного ген. директором фирмы подрядчика о назначении ответственного лица за выполнение работ на объекте, за пожарную безопасность, за технику безопасности и охрану труда при производстве работ на объекте _____________ № ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).

3. письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, с названием фирмы, реквизитами, адресом;

4. копии личных документов, в соответствие списку бригады, копии регистрации и разрешений на работу от Федеральной миграционной службы;

5. личные квалификационные документы;

6. организовать размещение на ремонтируемом объекте информационного стенда с перечнем работ, сроками исполнения работ, указанием подрядной организации, телефонами и т.д.

При открытии объекта директор/заведующий ______________№ ____ (г. Москва, Зеленоград, корпус _______).

передаёт Заказчику и подрядчику следующие документы:

- приказ о порядке проведения ремонтно-строительных работ и назначении ответственного лица по контролю над ходом работ при проведении ремонтно-строительных и других работ.


Представитель ГКУ Дирекции ЗелОУО ДО г. Москвы __________________________

Представитель подрядной организации __________

Представитель учреждения ГОУ № __________




Скачать 370,91 Kb.
оставить комментарий
Дата09.05.2012
Размер370,91 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх