скачать ^ Виды испытаний определяются в соответствии с ГОСТ34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»:
Требования к видам испытаний определены в Разделе 4 данного Технического Задания.
Центральная приемочная комиссия назначается приказом директора по филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» по получении от организации-исполнителя письма о завершении пусконаладочных работ по договору и готовности системы к приемо-сдаточным испытаниям. Этим же приказом определяется состав комиссии. Ввод системы в промышленную эксплуатацию производится решением комиссии и оформляется Актом ввода в промышленную эксплуатацию, утверждаемым заместителем директора по техническим вопросам - главным инженером филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».
- доставка оборудования и материалов отдельными партиями на модернизируемые объекты в соответствии с утвержденным графиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ.
- Продукция поставляется в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную;
- Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 24 месяцев
- Продукция должна быть новой и ранее не использованной - Поставляемая продукция должна соответствовать стандартам, требованиям ГОСТ 26.205-88, ГОСТ Р МЭК 870-4-93, ГОСТ Р МЭК 870-1-2-95, ГОСТ 18145-81, ГОСТ Р 51179-98, ГОСТ Р МЭК 870-3-93, ГОСТ Р МЭК 870-1-4-98.
- Поставляемая продукция должна быть внесена в Государственный Реестр средств измерений, аттестована ОАО «ФСК ЕЭС», иметь подтверждение совместимости с программно-аппаратным комплексом Системного оператора и системами других производителей.
- свидетельство о допуске к работам по монтажу технологических конструкций - свидетельство о допуске к работам по монтажу электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации - свидетельство о допуске к пусконаладочным работам средств телемеханики
- наличие удостоверений с группой по электробезопасности и отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ
- Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах - Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14)
Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев.
- Подрядчик представляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в соответствии с МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ, с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих для каждого региона РФ, указанных в ежеквартальных письмах Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - До начала работ разработать и согласовать с заказчиком сетевой график производства работ.
- Рабочий проект «Модернизация Автоматизированной системы диспетчерского управления РЭС № 3 ПО «Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» ^ ДОГОВОР ПОДРЯДА №___
^ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Тимофеева А.А., действующего на основании доверенности № 14270 от 01.08.2011 г., с одной стороны и _____________________, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства _________________________ от _______ г., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Протокола ____________ от ________ г. о результатах ____________________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика (Приложение №1) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по _________________________________________________________ и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Подрядчик выполняет работы по следующим объектам основных средств:
1.2. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденным Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Результатом выполнения работ по договору является ввод объекта в эксплуатацию, подтвержденный актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. 1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Материалы, предоставляемые Подрядчиком, а также необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ Подрядчиком за свой счет. 1.4. Объем работ определяется техническим заданием, и утвержденной проектной документацией. Сметная стоимость работ определяется сметой, подписанной Сторонами и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №3). 1.5. Работы по настоящему договору Подрядчик должен осуществлять строго в соответствии с утвержденным Сторонами Планом-графиком выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2). В Плане-графике выполнения работ должны быть выделены этапы работ, сроки поставки материалов и оборудования, сроки получения разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, сроки сдачи объекта рабочей комиссии производственного отделения филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», сроки сдачи объекта приемочной комиссии филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Сроки выполнения работ по настоящему договору: Начало работ –_____________ Окончание работ – _____________. Датой завершения работ Подрядчика на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. 1.6. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может выполнить и сдать работы досрочно. 1.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. ^ 2.1. Обязанности Заказчика: 2.1.1. Уплатить Подрядчику обусловленную цену в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, либо с согласия Заказчика досрочно. 2.1.2. В сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 2.1.3. Известить Подрядчика в разумный срок об обнаруженных после приемки работы отступлениях в ней или иных недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемке (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком. 2.1.4. В течение трех дней с момента заключения договора предоставить Подрядчику необходимую проектную, техническую документацию. 2.1.5. В трехдневный срок заменить техническую документацию или дать указания о способе выполнения работы в случаях, предусмотренных пунктом 2.3.7. настоящего договора. При нарушении вышеуказанного срока по вине Заказчика срок сдачи объекта по настоящему договору переносится на количество дней задержки. 2.1.6. В случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. 2.1.7. Обеспечить необходимые отключения энергоустановок для возможности производства работ. 2.1.8. Подготовить рабочее место и обеспечить беспрепятственный проход на объект персонала Подрядчика по заблаговременно поданным спискам и подъезд соответствующего транспорта Подрядчика по его заявкам на территорию объекта. При задержке допуска Подрядчика по вине Заказчика срок сдачи объекта по настоящему договору переносится на количество дней задержки. При этом днем задержки считается задержка допуска более чем на 4 часа. 2.1.9. Не препятствовать Подрядчику в осуществлении технологии работ. Режим работы Подрядчик устанавливает самостоятельно и обязательно согласовывает его в письменном виде с Заказчиком. 2.1.10. Выполнять иные обязанности, установленные для Заказчика настоящим договором и действующим законодательством. ^ 2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями. 2.2.2. В случае если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. 2.2.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 2.2.4. Отказаться в любое время до сдачи ему результата работы от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 2.2.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 2.2.6. Заказчик вправе отказаться от принятия результатов работы: - в случае существенных неустранимых недостатков в работе Подрядчика; - в случае существенных недостатков, относительно исправления которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления, и по истечении срока они остались не устраненными; - по другим основаниям, прямо предусмотренным законом. 2.2.7. В случае прекращения договора подряда по основаниям, предусмотренным законом или настоящим договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат. 2.2.8. Приостановить работы, угрожающие аварией или создающие угрозу жизни и безопасности людей, причинению вреда имуществу Заказчика до устранения указанных причин. В случае если возникшая ситуация была создана по вине Подрядчика срок выполнения работ по настоящему договору изменению не подлежит. 2.2.9. Приостановить работы при обнаружении нарушения Правил техники безопасности до их устранения, при этом конечный срок выполнения работ по настоящему договору не изменяется. 2.2.10. Иные права, предоставленные Заказчику настоящим договором или действующим законодательством. ^ 2.3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором с надлежащим качеством. Производить работы в строгом соответствии с проектной и технической документацией (заданием) (Приложение № 1), сметами, строительными нормами и правилами и другими регламентирующими документами. 2.3.2. Гарантировать качество выполненных работ, их соответствие техническому заданию (документации) и действующей нормативно-технической документации (СНиП, ПУЭ, ПТЭ и т.д). 2.3.3. Перед началом работ обеспечить получение в уполномоченных органах государственной власти все необходимые допуски и разрешения на строительство, согласно законодательству Российской Федерации. 2.3.4. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику разрешение на производство работ, выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2.3.5. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком субподрядчика, условия договора субподряда, устанавливающие сроки выполнения работ субподрядчиком, а также порядок расчетов Подрядчика с субподрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика замены субподрядчиков с мотивированным обоснованием такого требования, но независимо от этого полную ответственность перед Заказчиком за сроки и качество выполняемых субподрядчиками работ, а также иную ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные действия, по настоящему договору несет Подрядчик. 2.3.6. Подрядчик не вправе заключать с субподрядчиками договоры, общая стоимость которых будет превышать 50 процентов от цены настоящего Договора. 2.3.7. Немедленно (не более одних суток) в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший Заказчика в установленный срок о данных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения трехдневного срока для ответа Заказчика, несет полную ответственность за последствия своих действий. 2.3.8. Если Заказчик на извещение Подрядчика не ответил в течение трех дней, Подрядчик приостанавливает работы. При этом срок сдачи результата работ по настоящему договору отодвигается на количество дней простоя. 2.3.9. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика выявленные в ходе контроля недостатки и дефекты в работе в течение срока, установленного Заказчиком в письменном уведомлении об устранении недостатков. 2.3.10. Обеспечить содержание и уборку рабочего места на объекте и прилегающей к нему территории, которая использовалась Подрядчиком. 2.3.11. В течение трех дней с момента истечения срока, указанного в Приложении № 2 к настоящему договору как срока окончания строительно-монтажных работ, передать результат работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ. 2.3.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно (не более одних суток) поставить об этом Заказчика в известность. 2.3.13. Обеспечить в ходе работ соблюдение требований по охране труда и выполнению необходимых мероприятий по технике безопасности (пожарной безопасности), охране окружающей среды, зеленых насаждений. Допущенные нарушения устранять за свой счет. 2.3.14. Заблаговременно представлять Заказчику списки своего персонала и транспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. 2.3.15. Поставить на объект все необходимые материалы, изделия, конструкции, строительную технику и инструмент. 2.3.16. Использовать документы и информацию, переданные ему Заказчиком, только в целях выполнения работ. При взаимоотношениях Подрядчика с третьими лицами документы и информация, могут им использоваться только с предварительного письменного согласия Заказчика. 2.3.17. На условиях, предусмотренных разделом 6, заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе касающийся причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на объекте в срок не позднее 30 дней со дня заключения настоящего Договора и представить Заказчику нотариально заверенную копию договора страхования или копию страхового полиса (иного документа, подтверждающего в соответствии с требованиями статьи 940 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение договора страхования). 2.3.18. Вести общий журнал работ (форма № КС-6) и журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а). 2.3.19. В случае если до завершения выполнения этапа работ по договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в журнал производства работ, либо направит Подрядчику письменное указание на устранение недостатков, подрядчик обязан к сроку окончания работ по этапу устранить замечания Заказчика. 2.3.20. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту. 2.3.21. Выполнять иные обязанности, установленные для Подрядчика настоящим договором и действующим законодательством. 2.3.22. Подрядчик обязуется в течение трех дней с даты подписания договора предоставить документы и сведения, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (т.е. информацию о лицах, которые получают прибыль от деятельности компании или ее собственники), в том числе паспортные данные вышеуказанных лиц согласно Приложения № В (паспортные данные предоставляются после подписания лицом формы согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ). Документы и сведения об указанных лицах предоставлять по форме согласно Приложению № А к настоящему договору (пример для заполнения - Приложение № Г. В случае каких-либо изменений в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), и/или в исполнительных органах и/или в цепочке собственников обязуется представлять соответствующую информацию не позднее, чем через 5 дней после возникновения таких изменений» по форме согласно Приложению № Б. 2.3.23. В случае не предоставления, несвоевременного предоставления, предоставления не в полном объеме или предоставления недостоверных документов и сведений, обязательность предоставления которых предусмотрена п.2.3.22, настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. ^ 2.4.1. Самостоятельно определять способы (технологию) выполнения заданий Заказчика. 2.4.2. На уплату ему указанной в договоре цены за выполненную работу. 2.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328 ГК РФ). 2.4.4. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик не имеет права продать результат работ. Подрядчик по согласованию с Заказчиком устанавливает дополнительный срок для приемки результатов работ. 2.4.5. Иные права, предоставленные Подрядчику настоящим договором или действующим законодательством. ^ 3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет ________________ (_____ _______________________________), в том числе НДС - 18% ____________ руб. (______________________ руб. __ коп. 3.2. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметы (Приложение № 3 к настоящему договору). 3.3. Указанная в договоре цена является твердой. Подрядчик должен обеспечить выполнение поставок, работ и услуг, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменения цен на материалы, оборудование и работы не является основанием для корректировки цены договора, кроме случаев, когда Заказчик вносит технические изменения. В этом случае соответствующее изменение цены Договора оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 3.4. Заказчик не компенсирует Подрядчику увеличение расходов, связанных с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам, в случае закупки Подрядчиком импортного оборудования и/или материалов. 3.5. Расчет за выполняемые работы производится по согласованному Сторонами Графику оплаты (Приложение № 4), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора и предусматривает: 3.5.1. Предоплата - 30 % от стоимости работ по настоящему Договору – в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами настоящего Договора. 3.5.2. Поэтапный расчет производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-3, КС-2) согласно счетам-фактурам, выставленным Подрядчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и с надлежащим качеством. 3.5.3. Окончательный расчет – 10% от стоимости работ по настоящему Договору - производится в течение 30 (тридцати) банковских дней после утверждения директором или главным инженером филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Акта ввода в эксплуатацию объекта (КС-14). 3.6. Расчеты производятся путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе №12 настоящего договора «Адреса и реквизиты Сторон». ^ 4.1. Подрядчик ведет журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Подрядчик ведет журнал учета выполненных работ (форма КС-6А), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ. Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ и в журнале учета выполненных работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журналах. Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по настоящему Договору. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 4.2. Подрядчик может дополнительно вести по требованию Заказчика учет выполненных работ (диаграмма Ганта) в ПО MS Project и предоставляет данные о ходе работ (обновленную диаграмму Ганта) в Департамент капитального строительства филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Частота и периодичность предоставления данных согласовывается Сторонами в рабочем порядке. 4.3. Представителями Сторон, имеющими право осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора и проектной документации являются: от Заказчика – начальник департамента ________________. от Подрядчика – коммерческий директор ______________. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ. 4.4. Представитель Заказчика, указанный в пункте 4.3. настоящего договора, не вправе самостоятельно утверждать акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14. Представитель Заказчика, указанный в пункте 4.3. настоящего договора, обязан визировать акты приемки выполненных работ по форме КС-2. 4.5. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат проектной документации, или изменения проекта, которые согласованы в порядке, установленном нормативными актами. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием: увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор; исключить любую работу; изменить характер или качество, или вид любой части работы; выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения комплексной реконструкции объекта. 4.6. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. В процессе проведения строительных работ и после их завершения, собственными силами и в счет договорной цены обеспечивает: систематическую уборку объекта от строительного мусора с его последующим вывозом на специализированные полигоны; производит платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся в результате производственной деятельности по объекту строительства и предусматриваемых для данной местности, в случае если обязанность по производству платежей возложена на Подрядчика действующим законодательством; заключает договоры на утилизацию отходов строительного производства без увеличения договорной цены. ^ 5.1. Сдача-приемка работ по настоящему договору осуществляется поэтапно (помесячно/поквартально) с оформлением актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100. 5.2. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. 5.3. Подрядчик обязан ежемесячно представлять формы КС-2, КС-3 в Департамент капитального строительства филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» не позднее 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, при этом данные формы должны быть завизированы представителем Заказчика, назначенным п. 4.3. Договора. 5.4. Подрядчик ежемесячно, за 5 (пять) рабочих дней до приемки работ, обязан письменно известить Заказчика о времени и месте осуществления сдачи-приемки работ, передать Заказчику акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты на скрытые работы, акты об испытании соответствующих систем и оборудования, технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ представителями всех заинтересованных организаций. 5.5. Представитель Заказчика обязан прибыть в назначенное время и место и подписать акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ (по развернутым унифицированным формам КС-2, КС-3), либо в течение 7 (семи) рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата работ, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. 5.6. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности. 5.7. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования. 5.8. Приемка объекта в целом осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке. 5.9. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки. 5.10. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. 5.11. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к оплате за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков). ^ 6.1. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика и с согласованной им же страховой организацией заключить договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (далее - договор страхования). Затраты на страхование включаются в смету подрядных работ в размере, не превышающем 1 процента от полной стоимости работ по договору подряда, определенной по набору глав 1-8 сводного сметного расчета. Страховая защита рисков ответственности при проведении подрядных работ оформляется договором страхования, подписанным Подрядчиком и страховой компанией в 3 (трех) подлинных экземплярах по одному для каждой из Сторон и для Заказчика. 6.2. Период страхования должен соответствовать периоду выполнения подрядных Работ от момента начала производства работ до момента приемки объекта Заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода объекта в эксплуатацию. 6.3. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая. ^ 7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 7.2. Сторона, предоставившая материал и (или) оборудование, отвечает перед другой стороной за их надлежащее качество, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц. 7.3. Подрядчик вправе начислить Заказчику за нарушение им следующих договорных обязательств: - за задержку расчетов за выполненные работы - пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки работ, но не более 10 процентов от неоплаченной в срок суммы. 7.4. Заказчик вправе начислить Подрядчику за нарушение им следующих договорных обязательств: - за нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по Договору (срока сдачи отдельного этапа работ) - пени в размере 0,1 % от стоимости работ (этапа работ) за каждый день просрочки. При задержке сдачи объекта свыше 30 календарных дней Подрядчик уплачивает помимо пени штраф в размере 30 % от общей стоимости работ по настоящему договору; - за задержку устранения недостатков и дефектов в работе против сроков, предусмотренных актами Сторон, составленными в соответствии с пунктами 5.5. и 8.3. настоящего договора – пени в размере 0,1% от общей стоимости работ, в которых обнаружены дефекты, но не более 10% от стоимости таких работ. 7.5. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан заказным письмом с уведомлением о вручении сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами. 7.6. Заказчик вправе сумму всех штрафных санкций вычесть при окончательном расчете за выполнение работы. 7.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору. 8. Гарантии 8.1. Сторона, предоставившая материалы, оборудование, конструкции гарантирует их надлежащее качество, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество. Подрядчик кроме этого гарантирует: - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, технической документацией (заданием) и действующими нормами и техническими условиями; - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата выполненных работ. 8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных работ устанавливается равным 3 (три) годам со дня подписания Акта ввода объекта в эксплуатацию, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и требований нормативно-технической документации, на установленное оборудование – не более срока установленного заводом-изготовителем. 8.3. В случае обнаружения неисправностей и резкого ухудшения качества выполненных работ по договору, в пределах гарантийного срока, в течение трех дней составляется двусторонний акт, с привлечением представителя Подрядчика. Если актом установлена вина Подрядчика, то он обязан в согласованный в акте срок, безвозмездно устранить выявленные недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. 8.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения эксперта, привлекаемого по своему усмотрению Заказчиком за свой счет. Данный акт является обязательным для сторон настоящего договора. ^ 9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств. ^ 10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 10.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.1., каждая сторона должна в течение пяти календарных дней информировать в письменном виде другую сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. 10.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.10.2., то она обязана возместить контрагенту понесенные им в результате такого несообщения убытки. 10.4. Если указанные в п.10.1. обстоятельства продолжаются более двух месяцев, каждая сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по договору. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения договора. ^ 11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они были заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 11.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по другим основаниям, указанным в настоящем договоре, а также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 11.5. В случае изменения адреса (места нахождения, почтового адреса) или реквизитов (организации, платежных или иных), сторона, у которой произошли изменения, обязана немедленно уведомить об этом другую сторону настоящего договора. В противном случае документы либо иная информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам стороны, считаются принятыми (т.е надлежащим образом переданными). 11.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 11.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
^ Заказчик Подрядчик
Приложение №А к договору поставки № ____ от ______г. ^ " " (наименование общества, представляющего информацию)
*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%. * При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, необходимо раскрытие информации об акционерах и бенефициарах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов необходимо указать общее количество таких акционеров (участников).
Исполнитель: Ф.И.О. номер телефона Приложение №Б к договору поставки № ____ от ______г. ^ и (или) в исполнительных органах " " (наименование общества, представляющего информацию)
*Форма заполняется на все предприятия группы, включая дочерние и зависимые общества, совокупная доля прямого и (или) косвенного участия которых составляет более 50%. * При заполнении формы в отношении участников, являющихся зарубежными компаниями, публичными акционерными обществами, акции которых котируются на биржах, либо обществами с числом акционеров более 50, необходимо раскрытие информации об акционерах и бенефициарах, владеющих более 5 процентами акций. В отношении акционеров, владеющих пакетами акций менее 5 процентов необходимо указать общее количество таких акционеров (участников). Приложение №В к договору поставки № ____ от ______г. Согласие на обработку персональных данных Я, _______________________________________________________________________, (ФИО субъекта персональных данных) зарегистрирован , (адрес субъекта персональных данных) ________________________________________________________________________________, (номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан) даю своё согласие на обработку ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество), как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая получение от меня и/или от любых третьих лиц (с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. Согласие дается мною для целей заключения с Обществом юридических соглашений (договоров) и их дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня или других лиц, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, ИНН, имущественное положение и иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Обществу (далее - «Персональные данные»). Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Обществу. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Обществом с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): обработка персональных данных без передачи и с передачей по внутренним сетям Общества, анализ, обобщение, хранение, запись на электронные носители и их хранение, систематизация. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления Персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, или передаче Обществом принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Общество вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои Персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на основании настоящего согласия. «____»_________________20___г. ____________________ _______________ (подпись) (ФИО) Приложение №Г к договору поставки № ____ от ______г. ^ ООО "Ромашка" (наименование общества, представляющего информацию)
* Примечание: 1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня) 1.1.2, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.2, 1.3.3 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня) и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример: 1.1.3.2) Приведенные в таблице сведения о физических и юридических лицах являются условными и указаны в качестве примера заполнения формы.
|