Техническое задание на выполнение работ «Перекладка участков тепловых магистралей тс-1 от но104 до пт-7, тс-2 от пт-3 до но37, Ду-700мм, длиной 790 метров» для нужд ООО «Пермская сетевая компания» 8 icon

Техническое задание на выполнение работ «Перекладка участков тепловых магистралей тс-1 от но104 до пт-7, тс-2 от пт-3 до но37, Ду-700мм, длиной 790 метров» для нужд ООО «Пермская сетевая компания» 8


Смотрите также:
Техническое задание на выполнение работ «Техническое диагностирование трубопроводов тепловых...
Техническое задание на выполнение работ. 7...
Техническое задание на выполнение работ. 7 Текущий ремонт котла бкз-320-140гм-8с ст...
Техническое задание на выполнение работ 10 Проект Договора 11...
Техническое задание на выполнение работ 10...
Техническое задание...
Документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального...
Техническое задание «Открытые конкурентные переговоры по выбору генерального подрядчика на...
Техническое задание Раздел 1 Общие требования Предмет аукциона...
Отчет по Государственному контракту на выполнение работ для государственных нужд...
Техническое задание на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций в строительство тэс...
Техническое задание на выполнение проектных работ по объекту: мдоу №38 «Зоренька» Код по...



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
вернуться в начало
скачать

3.Проект договора

Договор подряда № ____________


с предоставлением материалов Подрядчиком и Заказчиком


Город _______ «___»__________ 20___ года


_____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________, и_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: ______________________ (далее – Объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 настоящего Договора.

    2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, по адресу: _____________________________________________________________________________________.

    3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). Техническое задание (Приложение № 1) и Сметная документация (Приложение № 2) могут уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п.4.1., 1.5. настоящего Договора.

    1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов (Приложение № 4 к настоящему Договору), а также материалов Заказчика.

    2. Срок выполнения работ: начало работ – «_____» _______________20___года, окончание работ – «___»_______________ 20__ года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

    3. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

    4. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).


^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков;

  • соразмерного уменьшения установленной п. 4.1 настоящего Договора за работу цены;

  • возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами третьих лиц.


^ 2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1), с соблюдением требований, указанных в Приложениях №6 и № 7 к настоящему Договору.

2.2.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.1 и 1.5 настоящего Договора, и приложениях к нему.

2.2.3. Производить предоставление материалов (оборудования) (за исключением материалов и оборудования поставки Заказчика) с обязательным предварительным согласованием с Заказчиком:

- производителей и поставщиков материалов (оборудования);

- технических требований, предъявляемых к материалам (оборудованию) в ходе выполнения работ;

- стоимости;

- порядка поставки.

2.2.4. Доставить на Объект необходимое оборудование, комплектующие изделия согласно характеру выполняемой работы и осуществить их разгрузку, складирование в период проведения работ.

2.2.5. В 5-дневный срок после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ осуществить уборку ремонтной площадки от мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, вывезти с ремонтной площадки принадлежащее ему имущество.

2.2.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

2.2.7. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами, средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов (Приложение № 4), а также материалов Заказчика.

2.2.8. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ).

2.2.9. От начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ нести ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемого Подрядчиком при выполнении работ.

2.2.10. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации.

2.2.11. Осуществить сдачу Заказчику (его уполномоченному представителю) всего объема демонтированного в процессе выполнения работ оборудования (труб, задвижек и т.д.) на склад, указанный Заказчиком.

^ 2.3. Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности и Охраны труда

2.3.1. В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

2.3.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

2.3.1.2. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

2.3.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;

2.3.1.4. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;

2.3.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаях в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

2.3.1.6. привлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

2.3.2. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.3.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки;

2.3.4. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;

2.3.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

2.3.6. В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

2.3.7. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

^ 2.4. Заказчик обязан:

2.4.1. Передать Подрядчику ремонтную площадку в пригодном для выполнения работ состоянии.

2.4.2. Принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.4.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 настоящего Договора.


^ 3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Подрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме в срок, установленный п. 1.5 настоящего Договора, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 10 (Десяти) дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

3.2. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.


^ 4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______________________________________, в т.ч. НДС (18%) в размере__________________________________________________________, включает в себя стоимость материалов предоставляемых Подрядчиком, и не подлежит увеличению в период действия настоящего Договора.

Сметная документация (Приложение № 2) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает, предусмотренную настоящим пунктом цену договора.

4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке: авансовый платеж в размере 50% от стоимости МТР, окончательная оплата производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и предъявления Подрядчиком соответствующего счета – фактуры.

4.3. Оплата производится любым, не запрещенным законодательством способом.

4.4. Подрядчик в срок, достаточный для закупки и предоставления Заказчиком материалов, необходимых для проведения конкретного объема (этапа) работ, согласует с Заказчиком перечень (номенклатуру) материалов и их количество, который после согласования становится неотъемлемой частью настоящего Договора – Приложением № 4. Заказчик передает материалы Подрядчику (либо указанному Подрядчиком субподрядчику) по накладным на отпуск материалов, в которых указываются реквизиты настоящего Договора, номенклатура, количество и стоимость переданных материалов.

4.5. Предоставленные Заказчиком материалы Подрядчик обязан использовать в соответствии с установленными нормами и после окончания работ предоставить Заказчику Отчет о расходовании полученных материалов.

4.6. Если после выполнения работ по настоящему Договору имеется неизрасходованный остаток переданных Заказчиком материалов, Подрядчик обязан с согласия Заказчика уменьшить цену работы на стоимость оставшегося у Подрядчика неиспользованного материала.

4.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданных Заказчиком, до сдачи-приемки работ несет Подрядчик.


5. ГАРАНТИИ

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.


^ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, причинение ущерба персоналу и/или собственности Заказчика, третьих лиц.

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения установленного п. 4.2 настоящего Договора срока оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает по письменному требованию Подрядчика неустойку, исчисляемую по ставке рефинансирования от суммы не перечисленных (несвоевременно перечисленных) денежных средств за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ, установленного в п. 1.5 настоящего Договора и/или в Графике производства работ (Приложение № 3), Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ.

6.4. За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответствующих качеству и прочим обязательным требованиям материалов (оборудования), Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждое такое нарушение в течение 20 (Двадцати) дней с момента выставления претензии и за свой счет устраняет нарушение.

6.5. За нарушение сроков устранения дефектов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

6.6. В случае утраты, порчи, кражи или иных событий, послуживших причиной порчи или утраты материалов по вине Подрядчика, переданных Заказчиком в порядке п. 4.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан за свой счет произвести закупку и поставку на объект утраченных и (или) испорченных по вине Подрядчика материалов.

6.7. За нарушение Подрядчиком обязательств в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который оплачивается Подрядчиком в следующем порядке:

6.7.1. Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере в размере 100% от предусмотренной п. 6.7 настоящего договора суммы за каждый установленный случай.

6.7.2. Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 6.7 настоящего договора суммы за каждый установленный случай.

6.7.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций и внешних проверок, а также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ (Приложение № 5 к настоящему Договору) Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 25 % предусмотренной п. 6.7 настоящего договора суммы.

6.8. Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.


^ 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

7.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.


^ 8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее 3 рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.


^ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

9.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

9.4. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.

9.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне. Уступка прав требования к Заказчику третьим лицам по настоящему Договору не допускается без согласия Заказчика.

9.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

  • в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

  • в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

  • в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

9.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.8. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:

9.8.1. копию устава со всеми изменениями;

9.8.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность без образования юридического лица) и копию паспорта (для предпринимателя);

9.8.3. копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

9.8.4. копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;

9.8.5. копию документа, подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, обладающих статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;

9.8.6. копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

9.9. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

9.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

  • Приложение 1. Техническое задание;

  • Приложение 2. Сметная документация;

  • Приложение 3. График производства работ;

  • Приложение 4. Перечень материалов, предоставляемых Заказчиком;

  • Приложение 5. Требования по ПБ и ОТ

  • Приложение 6. Требования по выполнению договора.




  • оставить комментарий
    страница3/16
    Дата06.05.2012
    Размер1,6 Mb.
    ТипТехническое задание, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх