Приказ n от 2012 г. О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт icon

Приказ n от 2012 г. О проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт


Смотрите также:
Извещение оаэф №23-оа о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить...
Инструкция участника размещения заказа информационная карта открытого аукциона в электронной...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный...
О проведениИ открытого аукциона в электронной форме...
Документация
Ибо фсб россии...
Государственный контракт (проект)...
Государственный контракт (проект)...
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключить муниципальный контракт на...
Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме...
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта...



Загрузка...
скачать





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ – ЗАПОВЕДНИК «МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ»


ПРИКАЗ


N _________ от ____________ 2012 г.


О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО

ЗАКЛЮЧИТЬ КОНТРАКТ


В целях организации работ по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения контракта на производство работ по монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов,


ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Объявить открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт на производство работ по монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов.

2. Определить срок проведения открытого аукциона – I квартал 2012 г.

3. Определить аукционную комиссию по проведению открытого аукциона в электронной форме в составе согласно Приложению N 1 .

4. Утвердить аукционную документацию на проведение открытого аукциона в электронной форме согласно Приложению N 2.

5. Юридическому отделу:

- осуществить организационные мероприятия по проведению открытого аукциона в электронной форме;

- обеспечить опубликование на электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона, а также иных документов, установленных законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

- обеспечить подписание государственного контракта между Музеями Московского Кремля и победителем открытого аукциона в электронной форме.

6. Контроль над исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.


Генеральный директор Гагарина Е.Ю.


Приложение N 1

к Приказу №______________

от «___»_____________ 2012 г.


^ СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ



Председатель единой комиссии




Сергеев Игорь Витальевич


Член единой комиссии




Миронова Ольга Ивановна


Член единой комиссии




Васильева Елена Юрьевна


Член единой комиссии




Гречишникова Ирина Алексеевна


Член единой комиссии




Трегулова Зельфира Исмаиловна


Член единой комиссии




Максимова Елена Васильевна


Член единой комиссии




Раковская Виктория Борисовна


Член единой комиссии




Баталов Андрей Леонидович


Член единой комиссии




Щукин Алексей Сергеевич


Член единой комиссии




Сидорова Оксана Николаевна


Член единой комиссии




Горисев Анатолий Анатольевич


Член единой комиссии




Краснов Дмитрий Николаевич


Член единой комиссии




Крашенинникова Татьяна Ивановна


Секретарь единой комиссии




Рожко Мария Александровна












Приложение N 2

к Приказу №______________

от «___»_____________ 2012 г.




^ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ – ЗАПОВЕДНИК «МОСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ»


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Музеев Московского Кремля

___________Гагарина Е.Ю.


ДОКУМЕНТАЦИЯ

^ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на производство работ по монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов


Извещение №_________________________


Москва, 2012 г.


СОДЕРЖАНИЕ:


1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

2. Информационная карта аукциона в электронной форме

3. Приложения





^ РАЗДЕЛ I. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению


Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения (первая часть заявки может быть заполнена по форме 1, Приложение №3):

1. при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3. при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пп.2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пп.2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пп.2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

2. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения (вторая часть заявки может быть заполнена по форме 2, Приложение №4):

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 Закона, в случае, если такое требование установлено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на сайте электронной площадки извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в открытом аукционе в электронной форме в отношение каждого предмета аукциона


^ РАЗДЕЛ II. Информационная карта заявки на участие в аукционе


Информационная карта заявки на участи в аукционе является неотъемлемой частью настоящей аукционной документации и дополнением к Инструкции участникам аукциона.

В случае противоречия между положениями Инструкции участникам размещения заказа и информационной карты положения последней имеют преобладающую силу.





пп

Наименование

Информация

1.

Наименование заказчика, контактная информация

федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

Место нахождения: 103073, г. Москва, Кремль

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Манежная, д. 7 комн.140

Контактные лица:

Адрес: Москва, Манежная ул., д.7 комн. 140, 228

Раковская Виктория Борисовна, тел.:(495) 695-42-07,

E-mail: rakovskaya@kremlin.museum.ru.

Рожко Мария Александровна, тел.: (495) 695-95-31,

E-mail:rma@kremlin.museum.ru.

Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

2.


Наименование, вид и предмет открытого аукциона

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения контракта на производство работ по монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов

3.


Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:

http://www.roseltorg.ru/

www.zakupki.gov.ru

4.


Объем выполняемых работ, место, условия и сроки (периоды) выполнения работ
^

Срок выполнения работ:


до 01 апреля 2012 года

Место выполнения работ:

г. Москва, Кремль, Одностолпная палата.

Условия выполнения работ:

- Исполнитель по контракту обязан выполнить работы лично. В процессе исполнения контракта он вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц только с письменного согласия Заказчика;

- Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.

Объем:

Работы выполняются согласно техническому заданию

5


Начальная (максимальная) цена контракта

Начальная цена контракта:

^ 734 568 (Семьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят восемь) рублей 03 копейки.

Начальная цена контракта включает в себя все расходы, в том числе общую стоимость оборудования, монтажных и пуско-наладочных работ, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей и прочие сборы, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями контракта.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (Смета) представлено в разделе Сопроводительная документация.

6.


Источник финансирования заказа

Бюджетные средства

7.


Форма, сроки и порядок оплаты работ

оплата производится по безналичному расчёту за фактически выполненные работы по счетам на основании актов выполненных работ КС-2, КС-3.

Более подробно порядок оплаты изложен в разделе III , Приложение№2 «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»

8.


Требования к участникам размещения заказа, установленные государственным заказчиком

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов, а именно:

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;


5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6. Наличие лицензии Министерства культуры РФ.

7. Наличие допуска от саморегулирующей организации на данный вид деятельности.

9.14


Срок подачи заявок на участие в аукционе

Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: ^ 11 марта 2012 года в 11 часов 00 минут по времени сервера Единой электронной торговой площадки.

10.


День окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе

^ 13 марта 2012 года по времени сервера Единой электронной торговой площадки.

11.


Дата и время проведения аукциона

^ 16 марта 2012 года по времени сервера Единой электронной торговой площадки

12.


Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

^ 5% - 36 728 (тридцать шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 40 копеек.

13.


Обеспечение исполнения контракта

Не требуется

14.


Разъяснения положений аукционной документации

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или по электронной почте (по желанию участника) разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Запросы на разъяснение аукционной документации принимается с 01 марта 2012 года по 09 марта 2012 года

15.


Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара


Гарантийный срок на все установленное оборудование не менее 2 года.

16.


Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.


Для подтверждения стоимости указанных работ и подтверждения поставки оборудования при заключении контракта представить смету составленную в ФЕРах выпуска 2001

Согласно утвержденной рабочей документации и техническому заданию.

17.


Ознакомление с документацией по аукциону

Заказчиком в порядке установленном пп.3 п.3 ст.41.6 №94-ФЗ от 21.07.2005 принято решение об ознакомлении участников аукциона с проектно-технической документацией связанной с выполнением работ по аукциону, в следующем порядке:

Проектно-техническая документация об аукционе предоставляется участникам размещения заказа, предварительно направившим по факсу заявку на ознакомление с проектно-технической документацией об аукционе. Заявка на получение документации должна содержать название аукциона (номер лота), наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество физического лица), банковские реквизиты и контактные данные. Выдача документации об аукционе производится при предоставлении доверенности и оригинала заявки.

Ознакомление будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. Манежная, д. 7 комн. 140

с 01.03.2012 по 11.03.2012, с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов (пятн. с 09.00 до 16.45) перерыв с 13.00 до 14.00 (оформление пропусков не требуется с собой необходимо иметь документ удостоверяющий личность (паспорт))




РАЗДЕЛ III. Приложения


Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов.


Вид работ производство работ по монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов.


Цель работ: Улучшение освещенности экспонатов.


Заказчик: «Музеи Московского Кремля»


Требования к выполнению работ:

  1. Производство работ по монтажу системы освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца Московского Кремля, выполнить на основании и в полном соответствии с рабочей документацией (шифр рабочей документации ПЭС 281111-ЭО), согласованной с Заказчиком в установленном порядке.

  2. Все работы вести в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭЭП, ППБ, а также других действующих нормативных документов.

  3. Применяемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в употреблении и не использовавшееся ранее, изготовленным в заводских условиях. На момент поставки оборудования должен быть приложен полный комплект инструкций по эксплуатации, технический паспорт с датой изготовления.

  4. Система освещения должна представлять собой: систему линейного перемещения светового оборудования с возможностью регулировки установленных на ней светильников по горизонтальной оси вправо/влево не менее, чем на 330° и по вертикальной оси вверх/вниз не менее, чем на 180°; максимальный ход светильника по оси Х равен длине элемента (направляющей) системы линейного перемещения.

  5. Система линейного перемещения светового оборудования должна быть оснащена системой распределения электропитания с напряжением 220 вольт переменного напряжения, защищенной по всей длине каждого элемента (направляющей) и обеспечивающей возможность подключения дополнительных световых приборов в произвольном месте по всей длине такой системы. Цвет системы согласовать с Заказчиком. Система линейного перемещения должна предусматривать возможность установки на нее осветительного оборудования других типов.

  6. Светильник, используемый в системе освещения должен быть со светодиодным источником света европейского производства Потребляемая мощность светильника должна быть не более 13 Вт. Светодиодный модуль источника света светильника должен иметь световую отдачу не ниже 70 лм/вт. Общий индекс цветопередачи Ra должен быть не менее 95. Световой поток не менее 960 lm. Цветность источника света тепло- белая 3000К. Оптическая система светильника должна представлять собой линзовую оптику, с возможностью ручной регулировки ширины светового пучка в пределах 10-65° без применения сменных или дополнительных линз и отражателей и должна иметь возможность регулирования освещенности (диммирования) вручную ручкой, размещенной на корпусе, диапазон  регулирования яркости – от 100% до 0%.

Габариты светильника без блока питания светодиодов:

  • диаметр цилиндрической световой головки – не более 80 мм,

  • длина не менее 90 мм;

Габариты светильника с блоком питания светодиодов:

  • ширина не более 85мм

  • длина (при установки световой головки на 45° по вертикальной оси вниз от горизонтальной) - не более 141мм;

Светильник должен иметь пассивную систему охлаждения светодиодов.

Конструкция светильников должна иметь защиту от появления «тылового» освещения, направленного в противоположную от экспонатов сторону.

  1. Монтаж системы освещения должен быть осуществлён с учетом всех требований проведения работ в памятнике архитектуры. Вид, уровень и характеристики освещенности не должны превышать допустимые значения согласно условиям хранения для обеспечения сохранности музейных экспонатов, предусмотренных в «Инструкции по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР», утверждённой приказом Министерства культуры СССР №290 от 17.07.1985г.

  2. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по данному техническому заданию, должны быть новыми, иметь гарантию изготовителя и соответствовать Сертификатам соответствия № РОСС RU.AE 86.HOO258, № РОСС IT.ME01.B002352, № РОСС FR.ME01.BO2944, № РОСС FR.ME01.B03022, № РОСС RU.ME80.BO1075.

  3. После окончания монтажа провести необходимые испытания электрооборудования согласно ГОСТам и ПУЭ. Представить технический отчет по испытаниям электрооборудования.

  4. После окончания монтажа произвести нацеливание осветительного оборудования.

  5. После окончания монтажа произвести измерение уровней освещенности экспонатов люксметром, прошедшим поверку.


Требования предъявляемые к организации:

  1. Наличие допуска от саморегулирующей организации на данный вид деятельности.

  2. Наличие лицензии Министерства культуры Российской Федерации.

  3. Персонал, осуществляющий электромонтажные работы должен иметь действующее удостоверение о допуске к работе в электроустановках до 1000 В., с группой допуска по электробезопасности не ниже III А также журнал учёта проверки знаний, норм и правил работы в электроустановках.

  4. При подготовке информации о сроках проведения работ учесть время на получение допуска сотрудников на объект согласно установленным требованиям и проведение согласования со службой ФСО Московского Кремля.

  5. К работе допускаются сотрудники организации прошедшие согласование.

  6. Доставка материалов и оборудования на объект осуществляется транспортом исполнителя, зарегистрированным на юридическое лицо (организацию), по предварительной заявке в указанное заказчиком время.

  7. Размещение сотрудников исполнителя вне территории Московского Кремля иждивением исполнителя.

  8. Обеспечить соблюдение сотрудниками исполнителя режимных правил, требований пожарной безопасности.

  9. До начала выполнения работ представить приказ о назначении ответственного за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и приказ о назначении ответственного за электрохозяйство

  10. До начала работ представить квалификационные удостоверения сотрудников исполнителя.

  11. Представить акты проверки сопротивления изоляции на используемые удлинители, переносные лампы и т.п., а также на весь используемый ручной электроинструмент. Проверку инструмента и выдачу актов осуществляет специализированная электролаборатория.

  12. Вывоз строительного и монтажного мусора осуществляется исполнителем.

  13. Работа должна быть выполнена с привлечением сотрудников с квалификацией электромонтажника, светодизайнера и архитектора.


Требования к результатам работ:

1.Представить акты выполненных работ форма КС-2, КС-3.

2.На все оборудование и материалы представить сертификаты соответствия, гарантийные талоны.

3.Представить исполнительную документацию на выполненные работы (1 печатный экземпляр и 1 экз. на электронном носителе).

4.Для проведения взаиморасчетов представить копии счетов на материалы и платёжные

требования по оплате этих счетов.


Прочие требования.

1. Гарантия на осветительные приборы - не менее 2 лет, на лампы – согласно условиям производителя.


Главный специалист Краснов Д.Н.


Главный инженер Щукин А.С.


Начальник экспозиционно-выставочного отдела Павленко В.В.


Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме


ПРОЕКТ


КОНТРАКТ № __________

на производство работ по монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов


г. Москва «_____» ____________2012 г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Гагариной Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании__________________ с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от ____________________ № _____, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


    1. 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по производству работ по монтажу системы внутреннего освещения Одностолпной палаты Патриаршего дворца с церковью 12 Апостолов (далее по тексту – работы).

    2. 1.2. Предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются иждивением Подрядчика, включая доставку необходимого оборудования, материалов и инструментов.

    3. 1.3. Место оказания услуг: г. Москва, Кремль, Одностолпная палата Патриаршего дворца (далее – Памятник).

    4. 1.4. Качество, виды, объем и порядок производства работ, являющихся предметом настоящего Контракта, должны строго соответствовать требованиям Технического задания (Приложение №1) и положениям действующих технических норм и правил (СНиП, ГОСТ).

    5. 1.5. Подрядчик выполняет работы в срок до 01.04.2012 г. включительно.



^ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. В установленном порядке обеспечить работникам и технике Подрядчика доступ к месту производства работ: г. Москва, Кремль, Одностолпная палата.

2.1.2. Информировать Подрядчика о порядке пропускного и внутреннего режимов, а также о других требованиях, действующих как на территории Кремля, так и в помещениях Памятника.

2.1.3. В целях осуществления надзора за производством работ, проверки соответствия, используемых Подрядчиком материалов, оборудования, а также в целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Подрядчиком работ назначить своего полномочного представителя: __________________, тел. ________________. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при осуществлении всех видов работ, соблюдая при этом правила техники безопасности.

^ 2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Самостоятельно осуществлять контроль за качеством монтажных работ, производить контрольные замеры, осуществлять контроль за качеством используемых Подрядчиком материалов. При выявлении факта ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств, Заказчик направляет письменную претензию. В случае несогласия Подрядчика с изложенными в претензии замечаниями он обязан в течение 2 (двух) рабочих дней направить своего представителя для проведения переговоров по возникшей спорной ситуации и выразить свое несогласие в письменной форме. При невыполнении Подрядчиком указанных в настоящем пункте Контракта действий, претензия считается принятой им.

2.2.2. В процессе выполнения работ давать составленные в письменной форме и обязательные для Подрядчика распоряжения с требованием:

- заменить некачественные материалы, изделия, и/или оборудование, применяемое при производстве работ;

- устранить нарушения в технологии производства работ и иные аналогичные распоряжения, направленные на предотвращение возникновения недостатков, угрожающих качеству результата работ.

2.2.3. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при осуществлении всех видов работ, соблюдая при этом правила техники безопасности.

2.2.4. В случае выявления ущерба, причиненного Памятнику (здесь и далее – в месте выполнения Подрядчиком работ) вследствие деятельности Подрядчика, составить акт, фиксирующий характер и размер причиненного ущерба, с приложением к нему подтверждающих фотоматериалов. При отказе представителя Подрядчика от подписания акта, акт подписывается в одностороннем порядке, а об отказе от подписания делается соответствующая отметка. Односторонний акт считается действительным.

^ 2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения Контракта передать Заказчику подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью список сотрудников и техники, принимающих участие в монтажных работах. Подрядчик обязан соблюдать установленную Заказчиком систему допуска к месту производства работ и обеспечить ее соблюдение субподрядчиками, в случае привлечения таковых.

2.3.2. Качественно, своевременно и в полном объеме выполнить взятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Контракта, положениями нормативных правовых актов, техническими нормами, установленными стандартами, требованиями ГОСТ и СанПиН, замечаниями Заказчика, а также в соответствии с требованиями должностных лиц и органов государственной власти РФ и г. Москвы, осуществляющих соответствующие контрольные и надзорные функции.

2.3.3. До начала работ предъявить надлежащим образом заверенные копии лицензий Министерства Культуры на право выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, либо лицензии привлекаемых к участию в выполнении работ третьих лиц (субподрядчики), а также Свидетельство СРО на выполнение работ (раздел III, п.15.5), являющихся предметом Контракта.

2.3.4. Представить на утверждение Заказчика

- сметную документацию в ФЕРах 2001 года;

2.3.5. Нести ответственность за квалификацию сотрудников, осуществляющих монтажные работы. Гарантировать своевременное прохождение лицами, осуществляющими работы на высоте и иные опасные работы, медицинского обследования, необходимого обучения, аттестации, инструктажей, а также знание ими норм техники безопасности.

2.3.6. Обеспечивать проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком, временные сооружения. Самостоятельно нести расходы, связанные с использованием при производстве работ электрической и тепловой энергии, систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, средств связи.

2.3.7. Осуществлять контроль над качеством использующихся при производстве работ материалов, конструкций, оборудования, комплектующих изделий, которые должны иметь соответствующие сертификаты качества. Образцы используемых при производстве работ материалов и оборудования должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.

2.3.8. Самостоятельно обеспечивать сбор, хранение и транспортировку к месту утилизации мусора и иных отходов, образовавшихся в результате выполнения Подрядчиком работ.

2.3.9. Обеспечивать сохранность поставленных материалов, оборудования, изделий и т.д.; иного имущества, принадлежащего Подрядчику, его сотрудникам, а также имущества Заказчика, государственного имущества. В случае если имуществу, за сохранность которого отвечает Подрядчик, был причинен ущерб, порча, имущество было утрачено, Подрядчик обязан самостоятельно за свой счет восстановить данное имущество, обеспечив при этом соответствие работ условиям и срокам, указанным в настоящем Контракте.

2.3.10. Обеспечивать сохранность Памятника. В случае если Памятнику был причинен ущерб либо порча Подрядчик обязан по выбору Заказчика самостоятельно за свой счет восстановить поврежденный Памятник, произведя необходимые работы, либо возместить Заказчику расходы, связанные с восстановлением Памятника силами третьих лиц, либо компенсировать Заказчику понесенные им убытки.

В случае выявления ущерба, причиненного Памятнику, незамедлительно сообщить об этом Заказчику и составить акт, фиксирующий характер и размер причиненного ущерба, с приложением к нему подтверждающих фотоматериалов.

2.3.11. Выполнять работы в соответствии с требованиями техники безопасности, в том числе пожарной, экологической безопасности, а также норм охраны труда, самостоятельно обеспечивать соответствие места производства работ требованиям трудового законодательства.

2.3.12. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, угрожающих годности и/или прочности результатов выполняемых работ, либо об обстоятельствах, создающих невозможность завершения работ в определенные Сторонами сроки. В случае если указанные обстоятельства создают угрозу уничтожения/повреждения Памятника полностью или в части, незамедлительно и за свой счет предпринять необходимые меры по предотвращению такого уничтожения/повреждения.

2.3.13. Не препятствовать доступу к Памятнику должностных лиц, специалистов, осуществляющих уточнение/коррекцию проектно-сметной документации.

2.3.14. При проведении проверок органами государственной власти либо местного самоуправления по порядку содержания Памятника, а также при проведении проверок по использованию денежных средств по требованию Заказчика не позднее дня, следующего за днем поступления такого требования, представить все необходимые документы и информацию по осуществляемым (осуществленным) работам.

2.3.15. Нести риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ вплоть до момента его приемки.

2.3.16. Своими силами и средствами создавать необходимые бытовые условия своим рабочим и специалистам, самостоятельно организовывать их питание, медицинское и социальное обслуживание, обеспечивать предоставление им индивидуальных защитных и страховочных средств.

2.3.17. Предоставить выданные специализированной лабораторией акты проверки сопротивления изоляции на используемые удлинители, переносные лампы и иные электроприборы, а также на весь используемый при производстве работ ручной электроинструмент;

2.3.18. Устранять выявленные в период производства работ и/или сдачи их результата, а также в период действия гарантийного срока, предусмотренного настоящим Контрактом, гарантийного срока недостатки в качестве материалов, оборудования, а также дефекты и допущенные Подрядчиком недоработки за свой счет и в предварительно согласованные с Заказчиком сроки.

2.3.19. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех находках, обнаруженных при выполнении работ и представляющих исторический, научный, музейный или иной интерес, и обращаться с такими находками в точном соответствии с инструкциями Заказчика. Все указанные находки, обнаруженные при производстве работ Подрядчиком либо субподрядчиками, вне зависимости от их стоимости являются собственностью Российской Федерации.

2.3.20. В письменной форме уведомлять Заказчика о необходимости осуществления не предусмотренных Контрактом дополнительных работ, с обязательным приложением всех необходимых документов, обосновывающих объем дополнительных работ и их стоимость.

2.3.21. Ежедневно производить вывоз мусора и иных отходов.

2.3.22. В течение 2 (двух) календарных дней со дня приемки полного объема выполненных работ демонтировать и вывезти с территории, на которой осуществлялись работы, все принадлежащие Подрядчику (субподрядчикам) материалы, механизмы, инвентарь и иные средства производства, временные сооружения, а также мусор и промышленные отходы.

2.3.23. Для оперативного решения вопросов, связанных с монтажными работами, предоставления необходимой информации о характере и ходе выполнения работ выделить уполномоченного представителя: ______________________________________________________.

Подрядчик обязан в письменной форме давать разъяснения по всем вопросам, содержащимся в запросах Заказчика.

^ 2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. По согласованию с Заказчиком определять способы выполнения работ, за исключением рекомендованной к исполнению технологии, если это не противоречит условиям настоящего Контракта.

2.4.2. По согласованию с Заказчиком привлечь к выполнению работ других лиц (субподрядчиков), что не освобождает его от ответственности перед Заказчиком за неисполнение либо ненадлежащие исполнение предусмотренных настоящим Контрактом работ. При заключении договоров с третьими лицами Подрядчик обязан учитывать условия настоящего Контракта.


^ 3. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ


3.1. Гарантия качества работ:

3.1.1. Гарантия качества на работы, материалы и оборудование не менее 2 (двух) лет со дня подписания акта выполненных работ.

3.1.2. Предусмотренный п. 3.1.1. гарантийный срок исчисляется со дня, следующего за днем приемки полного объема выполненных работ. Течение гарантийного срока прерывается в день выявления недостатков (здесь и далее по тексту Контракта под недостатками понимаются также допущенные Подрядчиком недоработки, дефекты и изъяны, как в выполненных работах, так и в установленных изделиях, деталях, конструкциях), за которые отвечает Подрядчик, и возобновляется со дня, следующего за днем устранения указанных недостатков.

3.1.3. Подрядчик отвечает за все обнаруженные Заказчиком в пределах гарантийного срока недостатки, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации результата работ.

3.1.4. Заказчик, выявив в течение гарантийного срока недостатки, за которые отвечает Подрядчик, обязан сообщить о них Подрядчику в максимально короткий разумный срок. Для реализации данной обязанности Подрядчик в свою очередь обязуется сообщать Заказчику на протяжении действия гарантийного срока, предусмотренного настоящим Контрактом, об изменении своего юридического и/или почтового адреса, произошедшем вследствие реорганизации правопреемстве, а также о принятии решения о ликвидации Подрядчика, в том числе, в судебном порядке. В случае нарушения обязательства, предусмотренного настоящим пунктом Контракта, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, связанные с предпринятыми мерами по поиску Подрядчика, производством соответствующих работ силами третьих лиц, а также лишается права ссылаться на ненадлежащее качество работ, произведенных данными третьими лицами.

3.1.5. Подрядчик обязан не позднее 3(трех) дней с момента получения извещения Заказчика направить своего представителя для участия в составлении дефектного акта и согласования порядка и сроков устранения недостатков. При отказе представителя Подрядчика от подписания акта, фиксирующего выявленные недостатки, либо длительной (более 10 (десяти) календарных дней) его неявке, акт подписывается в одностороннем порядке, а об отказе от подписания акта либо неявке представителя Подрядчика делается соответствующая отметка. Односторонний акт считается действительным.

3.1.6. Подрядчик обязуется за свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока недостатки в выполненных работах либо переделывать работы, устранение недостатков в которых не представляется возможным (неустранимые недостатки), либо если после устранения таких недостатков они появляются вновь. Устранение недостатков включает в себя замену вышедших из строя изделий, деталей, конструкций

3.1.7. В случае обнаружения Заказчиком материалов или работ, которые не соответствуют заявленным в настоящем Контракте требованиям, Подрядчик обязуется за свой счет произвести их замену, а также за свой счет выполнить работы по устранению возникших в связи с этим негативных последствий.

3.1.8. Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению недостатков, дефектов, выявленных после приемки результата работ, скрытых недоделок в выполненных работах, если вышеперечисленные изъяны:

А. создают угрозу повреждения результата работ;

Б. делают результат работы непригодным для дальнейшего использования по назначению;

В. связаны с самостоятельным отступлением Подрядчика в ходе производства работ от условий настоящего Контракта, научно-проектной документации, требований нормативных правовых актов и/или технических норм и стандартов.

Наличие спорной ситуации не освобождает Подрядчика от выполнения условий данного пункта Контракта.

3.1.9. В случае если Подрядчик в согласованные или предусмотренные п. 3.1.8. настоящего Контракта сроки не приступил к выполнению необходимых действий Заказчик вправе без ущерба своих прав и гарантий заменить материалы, конструкции, изделия и устранить недостатки, замечания  и дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Подрядчику.


^ 4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ


4.1. После выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику с сопроводительным письмом по два экземпляра подписанных и скрепленных печатью Подрядчика акта о приемке выполненных работ форма № КС-2 (далее по тексту - Акт), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), а также копии счетов и платежных документов по оплате приобретенных материалов.

4.2. Заказчик обязан в течение 7 (семи) рабочих дней осуществить приемку результата выполненных работ и подписать полученный Акт либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Акт считается действительным с момента подписания его Заказчиком. Неподписанные Заказчиком акты считаются недействительными и оплате не подлежат.

4.3. При получении мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта Подрядчик в течение 2 (двух) рабочий дней направляет своего представителя к Заказчику для составления дефектного акта. Если представитель Подрядчика в указанные сроки не прибыл для составления дефектного акта, либо отказался от его подписания, акт подписывается Заказчиком, а о неявке представителя Подрядчика, либо о его отказе от подписания делается соответствующая отметка. Подписанный Заказчиком односторонний акт считается действительным.

4.4. После подписания дефектного акта Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней, если иной более длительный, либо короткий срок не будет установлен в дефектном акте, устранить указанные в нем недостатки.

4.5. После окончания работ, входящих в объем обязательств Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Контракта, производится приемка выполненных работ, в ходе которой по результатам проверок составляется акт о приемке выполненных работ либо дефектный акт. В случае составления дефектного акта устранение выявленных недостатков производится в сроки, указанные в п. 4.4. настоящего Контракта. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном действующим на момент приемки законодательством Российской Федерации.

4.6. Подрядчик перестает нести риск повреждения результата выполненных работ, которые произошли не по вине Подрядчика, с момента подписания акта приемки выполненных работ.


^ 5. СТОИМОСТЬ РАБОТ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ


5.1. Выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта работы Заказчик оплачивает в соответствии со Сметой (Приложение №2) и актами приемки выполненных работ.

5.2. Оплата выполненных работ производится после ее сдачи-приемки, оформленной актом выполненных работ. В случае если в акте выполненных работ, либо приложениях к нему содержатся указания на допущенные Подрядчиком недостатки, которые необходимо устранить, оплата выполненных работ производится после устранения указанных недостатков.

5.3. Стоимость выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта работ составляет ________(_______________________________________рублей)_______копеек, в том числе НДС 18 % - _________( рублей)______ копеек. Указанная цена Контракта является твердой.

Цена Контракта может быть изменена по соглашению Сторон в соответствии с ч.ч. 4.1, 6, ст. 9 Федерального Закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

5.4. Расчеты за выполненные работы осуществляются в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения выставленного Подрядчиком счета при условии предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной документации, указанной в п.4.1. настоящего Контракта, счета-фактуры, а также отсутствия претензий со стороны Заказчика.

5.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ. Днем оплаты выполненных работ считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. В случае если Подрядчиком в одностороннем порядке было допущено превышение согласованных Сторонами объемов работ, то такие работы, в части превышающей согласованные объемы, не подлежат оплате Заказчиком.



^ 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по настоящему Контракту обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный имуществу Заказчика неисполнением и/или несвоевременным, некачественным исполнением взятых на себя в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств, или вред, причиненный Подрядчиком в процессе осуществления деятельности по исполнению настоящего Контракта.

Заказчик вправе применить к Подрядчику штрафную неустойку в следующих размерах и случаях:

- неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком взятых на себя обязательств- неустойка в размере 5% от стоимости Контракта;

- несвоевременного выполнения работ, а также задержки устранения недостатков в работах против согласованных сроков как во время действия Контракта, так и во время гарантийного срока - неустойка в размере 1% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств.

- ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.3.21., 2.3.22. Контракта – неустойка в размере 2000 (двух тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательства.

Размер предусмотренных настоящим пунктом штрафных неустоек не может быть менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ. Предусмотренные штрафные неустойки могут быть взысканы в бесспорном порядке путем удержания из стоимости работ, предъявленных к оплате. Подрядчик вправе оспаривать решение Заказчика о применении к нему штрафных неустоек. Уплата штрафных неустоек не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств, а также от возмещения убытков или ущерба.

В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.


  1. ^ ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон после заключения Контракта.

7.2. К непреодолимой силе настоящий Контракт относит такие обстоятельства как: военные действия, диверсии и террористические акты, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, стихийные бедствия, запретительные меры и нормативные акты органов государственной власти и местного самоуправления, а также другие чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства.

7.3. Сторона, которая не имеет возможности исполнить обязательства, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в разумный, с учетом сложившейся ситуации, срок известить другую Сторону о наличии таких обстоятельств и их влиянии на исполнение контрактных обязательств.

7.4. Во время стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уполномоченные на то органы государственной власти имеют право приоритетного использования, а также приостановки деятельности сетей и средств связи Подрядчика.


  1. ^ СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ


8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания и действует по 30 апреля 2012 г. включительно.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.


^ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ


9.1. Вся информация, полученная Сторонами в связи с исполнением настоящего Контракта, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, как во время, так и по истечении срока действия Контракта. Требование конфиденциальности полученной информации не распространяется на сведения, предоставляемые по запросу специально уполномоченных на то органов государственной власти и должностных лиц.


^ 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ


11.1. При необходимости разрешения вопросов, прямо или косвенно вытекающих из отношений Сторон по настоящему Контракту, но не нашедших соответствующего договорного регулирования, Стороны обязуются руководствоваться нормами и положениями гражданского законодательства Российской Федерации.

11.2. Стороны принимают меры к разрешению возникающих в связи с исполнением обязательств по настоящему Контракту споров путем проведения переговоров, если же согласие Сторонами достигнуто не было, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд: г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 17.

11.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для каждой из Сторон. Приложения и дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.4. К Контракту прилагается:

Приложение №1 – Техническое задание на 3 л;

Приложение №2 – Смета на __ л.


  1. ^ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


ПОДРЯДЧИК:



ЗАКАЗЧИК:

^ Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль»


103063, РФ, Москва, Кремль

ОГРН 1027739029856

ИНН 7704017525

ОКПО 02174773

КПП 770401001

БИК 044583001

УФК по г. Москве (л/с 20736Х13390)

Музеи Московского Кремля

р/сч. 405 018 106 000 020 000 79

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

ПОДРЯДЧИК:


Руководитель:


_________________(И.О. Фамилия)


ЗАКАЗЧИК:


Генеральный директор:


_______________^ Е.Ю. Гагарина



Приложение №3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Форма 1

Образец первой части заявки

В федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

Генеральному директору Гагариной Е.Ю.

"__" ________ ____ г.


Первая часть заявки

Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №______________(номер реестровой записи) и документацию об открытом аукционе в электронной форме на ____________________________________________________(наименование аукциона) мы согласны осуществить выполнение работ, в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

При выполнении работ будет использовано следующее оборудование:


№ п/п

Наименование

Товарный знак, марка, изготовитель

Изображение

Характеристики,с указанием размеров

Ед.изм.

Кол-во

Сведения о сертификации

Страна происхождения предлагаемых к поставке товаров

1

























2





















































Должно быть подписано ЭЦП


Приложение №4

к документации об аукционе в электронной форме

Форма 2

^ Образец

второй части заявки на участие в электронном аукционе.

На бланке участника размещения заказа

Дата, исх. номер

В федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»

Генеральному директору Гагариной Е.Ю.


Вторая часть заявки

на участие в открытом аукционе в электронной форме

__________на право заключения государственного контракта на

_________________________________________________________________________________

  1. Фирменно наименование:

  2. Сведения об организационно-правовой форме:

  3. Место нахождения :

  4. Почтовый адрес (для юридического лица):

  5. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

  6. Номер контактного телефона:

  7. ИНН/КПП, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОГРН, контактное лицо

  8. К настоящей заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью второй части заявки:

    1. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.

    2. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

Участник размещения заказа/
уполномоченный представитель
_________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Должно быть подписано ЭЦП





Скачать 443,83 Kb.
оставить комментарий
Дата06.05.2012
Размер443,83 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  1
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх