Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта icon

Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта



Смотрите также:
Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право...
Ι. общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме 3...
Документация об открытом аукционе в электронной форме №83 на право заключения государственного...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...
Документация об аукционе 015930002571200 для проведения открытого аукциона в электронной форме...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения гражданско-правового...
Извещение опроведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения...
ДокументациЯ об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме на право...
Документация об аукционе для проведения открытого аукциона в электронной форме...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №22/05...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...



страницы: 1   2   3   4
вернуться в начало
скачать



3. Документы, подтверждающие соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам: не установлены

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к документации рег. № 002-ЭА-12

Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме


^ Первая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к документации рег. № 002-ЭА-12


Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

              1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Для юридических лиц:

  • фирменное наименование (наименование),

  • сведения об организационно-правовой форме,

  • сведения о месте нахождения,

  • почтовый адрес,

  • номер контактного телефона,

  • идентификационный номер налогоплательщика

1.2. Для физических лиц, в т.ч. индивидуальных предпринимателей:

  • фамилия, имя, отчество,

  • паспортные данные,

  • сведения о месте жительства,

  • номер контактного телефона,

  • идентификационный номер налогоплательщика.

              1. Документы и копии документов участника размещения заказа:

    1. Для юридических лиц: решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

^ Вторая часть заявки должна быть подписана ЭЦП лица, уполномоченного действовать от имени участника размещения заказа.


В целях корректного и своевременного оформления проекта муниципального контракта, указанного в Приложении 6 к настоящей документации, по желанию участника размещения заказа могут быть включены отдельным файлом в состав второй части заявки актуальные сведения об организации (полное наименование; ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта от имени организации, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует указанное лицо; банковские реквизиты; почтовый адрес; адрес местонахождения; телефон; факс; адрес электронной почты; сведения о режиме и ставках налогообложения, а также реквизиты документа, подтверждающего специальный режим налогообложения), необходимые для включения в проект контракта, а также информацию о контактном лице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к документации рег. № 002-ЭА-12

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (проект)

г. Дзержинск 2012 год

Муниципальный заказчик Муниципальное бюджетное учреждение «Город» городского округа город Дзержинск, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора учреждения Капустина Д.Н., действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам проведения аукциона в электронной форме (извещение № _________________ от «__» ________ 2012г.), на основании решения Единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (протокол № _________________ от «___» __________ 2012г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и обеспечить оплату по выполнению работ по посадке цветников на территории городского округа город Дзержинск в 2012 года в соответствии Техническим заданием (Приложение №1) и проектно-сметной документацией (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

^ 2. Цена Контракта

2.1.Цена настоящего Контракта составляет __________рублей, в том числе НДС ________ рублей.

2.2.Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.3.

Оплата оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной Контрактом.

2.3.Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема услуг и иных условий исполнения Контракта.

2.4.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по своевременному завершению Работ, предусмотренных пунктом 1.1 муниципального контракта, оплата работ, выполненных после истечения конечного срока выполнения, установленного в пункте 3 настоящего муниципального контракта, осуществляется по ценам, действовавшим в течение фактического срока исполнения настоящего муниципального контракта.

^ 3. Права и обязанности сторон

3.1.Для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

3.1.1.Выполнить все работы, указанные в Техническом задании в следующие сроки:

начало работ: 01 мая 2012г. окончание работ: 30 июня 2012г.

Начальный и конечный сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию сторон ввиду наступления форс-мажорных и других обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами обязательств по настоящему муниципальному контракту, возникших помимо их воли.

3.1.2.Обеспечить:

  • производство и качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими строительными нормами и правилами;

  • необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и по охране окружающей среды в период выполнения работ.

Подрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности и за нанесенный материальный ущерб.

3.1.3.В течение срока действия Контракта по первому письменному требованию заказчика беспрепятственно представлять документацию, необходимую для проверки и подтверждающую целевое использование денежных средств, а также обеспечивать проведение проверки объемов и условий выполнения работ непосредственно на месте.

3.1.4.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования и т.д.;

  • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

  • иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность её завершения в срок.

3.1.5.Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работы материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

3.1.6.Своевременно и безвозмездно устранять недостатки и дефекты, выявленные Заказчиком при осуществлении контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ; а также дефектов, выявленных при приёмке работ и в период вегетативного сезона.

3.2.Для реализации настоящего муниципального контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

3.2.1.Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат Работ, оплатить выполненные Работы согласно условиям настоящего муниципального контракта.

3.2.2.Заказчик не несет ответственности за сохранность материальных ценностей Подрядчика.

3.3.Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

3.4.В случае обнаружения при осуществлении контроля за выполнением работ отступлений от условий контракта или иных недостатков Заказчик вправе потребовать от Подрядчика письменным уведомлением исправить обнаруженные недостатки в течение 1 (одного) дня.

^ 4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ в 5-ти дневный срок после получения извещения Подрядчика об окончании выполнения работ.

4.2.Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приёмке выполненных работ, подписанным обеими сторонами. При отказе от подписания Акта кем-либо из сторон в Акте об этом делается отметка. Основания отказа фиксируются в письменной форме и являются неотъемлемой частью Акта.

4.3.Если при приемке работ выяснится необходимость устранения недостатков, стороны в течение 1 (одного) дня оформляют акт, подписанный обеими сторонами.

^ 5. Гарантии качества

5.1.Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ и используемых материалов. Гарантийный срок посадок – в период срока выполнения муниципального контракта.

5.2.Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

5.3.При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.1 настоящего муниципального контракта, недостатков Заказчик в течение 1 (одного) дня должен заявить о них Подрядчику с приложением акта осмотра. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

5.4.В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в пункте 5.3. акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего муниципального контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну.

5.5.В случае обнаружения дефектов или недостатков, указанных в пункте 5.2. муниципального контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов.

5.6.В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных в пункте 5.2., или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

^ 6. Порядок расчетов

6.1.Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком (получателем бюджетных средств) путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в течение 30 календарных дней после подписания сторонами ежемесячного акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления документов на оплату.

6.2.Авансовый платеж не предусмотрен.

6.3.В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик оплачивает Подрядчику Работы, которые он успел сделать ко времени прекращения выполнения задания Заказчика.

^ 7. Ответственность сторон

7.1. Сторона, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении условий настоящего Контракта, возмещает другой стороне все связанные с этими нарушениями убытки и расходы в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка удерживается из суммы, подлежащей оплате по Контракту.

7.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. На момент заключения Контракта Исполнитель предоставил Заказчику обеспечение муниципального контракта в виде _________________ на сумму 278 249,00 рублей.

7.7. Возврат Заказчиком денежных средств осуществляется в случае надлежащего исполнения Исполнителем всех условий настоящего Контракта в течение 7 дней с момента получения письменного заявления Поставщика о возврате суммы обеспечения (указывается в случае предоставления обеспечения исполнения Контракта денежными средствами).

^ 8. Порядок расторжения муниципального контракта

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.

8.2. Действие настоящего Контракта прекращается после полного выполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

8.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.4. По требованию одной из сторон настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении настоящего контракта другой стороной и в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

Существенным признается нарушение настоящего контракта одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что она была вправе рассчитывать при заключении настоящего контракта.

8.5. Требование о расторжении настоящего контракта может быть заявлено стороной в суде только после получения отказа другой стороны на расторжение настоящего контракта либо неполучения ответа на уведомление о расторжении настоящего контракта в десятидневный срок.

8.6. При расторжении настоящего контракта обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения сторон о расторжении контракта, а при расторжении в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении настоящего контракта.

8.7. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения настоящего контракта.

8.8. Если основанием расторжения настоящего контракта послужило существенное нарушение контракта одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением контракта.

8.9. Все изменения и дополнения к данному контракту совершаются в письменном виде, путём заключения дополнительного соглашения.

^ 9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего государственного контракта, путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

9.3. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий обязательно для обеих Сторон. Срок рассмотрения претензии не более 15 (пятнадцати) дней с после дня ее получения.

^ 10. Заключительные положения

10.1.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2.Если после заключения Контракта в законодательном порядке будут приняты какие-либо нормативные акты, устанавливающие иные, чем предусмотренные Контрактом права и обязанности Сторон, продолжают действовать положения Контракта, за исключением случаев, когда в этих нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее заключенных договоров.

10.3. Данный документ является полным текстом Контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, соглашения и заявления сторон устного или письменного характера, все предшествующие переговоры и переписка, противоречащие условиям Контракта теряют свою юридическую силу.

10.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронными цифровыми подписями надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

10.5. В случае изменения юридических адресов, банковских реквизитов, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика.

10.6.Все споры, возникающие между сторонами, при заключении, исполнении и расторжении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров

10.7.При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Ответчика.

10.8.В случае невозможности разрешения спора по соглашению сторон, спор рассматривается в установленном действующим законодательством порядке в Арбитражном суде Нижегородской области. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Нижегородской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

10.9.К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

10.9.1. Техническое задание – приложение №1 (на __ л.)

10.9.32. Проектно-сметная документация на работы по посадке цветников – приложение №2 (на ___ л.)

^ 11.Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик:

Подрядчик:







^ МБУ «Город»

606000 Нижегородская обл., г.Дзержинск

пл.Дзержинского, д.1, к.38

Тел.25-99-02, 25-85-34

Факс 25-99-02

Адрес эл. почты: gorod_dz@mail.ru

Департамент финансов и налоговой политики администрации г.Дзержинска Нижегородской области (МБУ «Город» л/с 20001000130)

Р/счет 40204810800000490051 в РКЦ г. Дзержинск Нижегородской обл.

ИНН 5249049412

КПП 524901001

БИК 042274000


Директор МБУ «Город»

_____________________/Капустин Д.Н./

М.П.



Адрес___________________________________

________________________________________

Тел._______________ Факс ________________

Адрес эл. почты______________________

Лицевой счет _____________________

Р/счет ___________________________

Банк

ИНН _____________________________

КПП ______________БИК ________________


_______________/___________________/

М.П.









Приложение №1

к муниципальному контракту

№__________ от __________________


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Приложение №2

к муниципальному контракту

№__________ от __________________


Проектно-сметная документация на работы по посадке цветников

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к документации рег. № 002-ЭА-12

Реквизиты муниципального заказчика


Наименование заказчика: МБУ «Город»

Юридический адрес: 606000, Нижегородская обл., г.Дзержинск, пр-т Ленина, д.61

Почтовый адрес: 606000, г. Дзержинск Нижегородской обл. пл. Дзержинского д. 1,

тел./факс (8313) 25-99-02, 25-18-70, 25-85-34, адрес электронной почты: gorod_dz@mail.ru

ИНН 5249049412, КПП 524901001, БИК 042274000

Департамент финансов и налоговой политики Администрации города Дзержинска Нижегородской области (л/с 23001000130 МБУ «Город») р/с 40701810722743000001 в РКЦ г. Дзержинск Нижегородской обл.


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к документации рег. № 002-ЭА-12

^ Посадка цветников на 2012 год

№п/п

Наименование работ

Ед. имз.

2012г.

Кол-во

Расценка

Стоимость

1

Устройство цветников из однолетников

м²

2200

1 071,84

2 358 048,00

2

Итого

руб.

 

 

2 358 048,00

3

НДС 18%

руб.

 

 

424 448,64

4

Всего

руб.

 

 

2 782 496,64








































КАЛЬКУЛЯЦИЯ







на устройство цветника из рассады однолетников










в расчете на 100 м2 цветника (руб.)




п/п

Наименование статей затрат

Стоимость, руб.




1

1. Заработная плата

6 792,11




2

2. Материалы

77 722,63




3

3. Транспорт

12 549,01




4

4. Накладные расходы 99 % ФОТ

6 724,19




5

5. Рентабельность 50 % от ФОТ

3 396,05




6

Всего:

107 183,99




7

Итого стоимость 1 м2

1 071,84




8

НДС 18%:

192,93




9

^ ИТОГО с учетом НДС:

1 264,77







































Расчет на 100м2










оставить комментарий
страница3/4
Дата06.05.2012
Размер0,55 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх