О проведении запроса котировок icon

О проведении запроса котировок


Смотрите также:
О проведении запроса котировок на поставку г...
О проведении запроса котировок на поставку печатных книг и брошюр для муниципального учреждения...
О проведении запроса котировок...
О проведении запроса котировок...
О проведении запроса котировок...
О проведении запроса котировок...
О проведении запроса котировок...
Реестровый номер №4-Кц/10 извещение о проведении запроса котировок...
О проведении запроса котировок цен на право заключения государственного контракта на оказание...
Наименование предмета запроса котировок...
Наименование предмета запроса котировок...
О проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства...



Загрузка...
скачать


«Утверждаю»

Директор КОГАУСО»Фаленский

центр социальной помощи семье и

детям »

Жвакина С.Л.

«___» ________ 2012 г.


ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении запроса котировок №_1 от 16 апреля 2012 г.





п/п

Наименование пункта

Содержание

1

Наименование заказчика

КОГАУСО «Фаленский центр социальной помощи семье и детям »

^ Место нахождения, почтовый адрес

612500_, Российская Федерация, Кировская область, п.Фаленки , ул.Воробьева , д.12

Адрес электронной почты

samodelkina@zentr.kirov.ru

тел. (83332 ) 2-12-85

факс (83332) 2-12-96

^ Место нахождения, почтовый адрес

612500_, Российская Федерация, Кировская область, п.Фаленки , ул.Воробьева , д.12

Адрес электронной почты

samodelkina@zentr.kirov.ru

тел. (83332 ) 2-12-85

факс (83332) 2-12-96

2

Форма котировочной заявки

Котировочная заявка подается в письменной форме и должна быть оформлена в соответствии с требованиями прилагаемого образца (приложение 1), заверена подписью и печатью (при наличии) участника размещения заказа.

Цена договора в котировочной заявке указывается цифрами и прописью. В случае разногласий верной считается цена договора указанная прописью.

3

Источник финансирования

средства областного бюджета

4

Предмет договора

Поставка каменного угля в количестве 68,5 тонн для государственных нужд Кировской области

5

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Наименование и объем оказываемых услуг:

Поставка каменного угля в количестве 68,5 тонн для государственных нужд Кировской области

Требования к качеству услуг:

Поставляемый по настоящему договору товар должен соответствовать установленным стандартам качества. Качество товара должны подтверждаться сертификатам(декларациями) соответствия, сертификатами качества, предоставляемые при поставке каждой партии товара.

Требования к безопасности услуг:

- оказание услуг в строгом соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Требования к результатам услуг:

- подписанный сторонами акт об оказании услуг.

6

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости).

- на весь срок поставки товара ;

- на весь объем поставки товара ;

- Исполнитель обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной цены договора.


7

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Горьковская ж/д ст. Фаленки

8

^ Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора (договора) и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)

Российский рубль.

9

Начальная (максимальная) цена договора

210800 руб. (Двести десять тысяч восемьсот )руб. 00 коп.

10

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Содержится в приложении №2.

11

Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей

В цену договора включается стоимость каменного угля, всех установленных налогов ,включая НДС,(если поставщик является плательщиком )_ стоимость расходов ,связанных с доставкой товара на разгрузочную площадку железнодорожной станции назначения ,погрузку в автотранспорт покупателя, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, необходимых для оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

12

Место подачи котировочных заявок

612500_, Российская Федерация, Кировская область, п.Фаленки , ул.Воробьева , д.12

13

Срок подачи котировочных заявок

с _17__ по 21 апреля 2012 г_.

14

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

21.04.2012 г.17-00 ч.

15

Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Исполнитель обеспечивает:

Поставка товара осуществляется в соответствии с заявками покупателя в течении 5 дней со дня получения поставщиком. Поставщик обязан предупредить в письменном виде по факсимильной связи покупателя об отправке товара за 24 часа. Поставка товара производится в указанное в заявке покупателя время.


16

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

в течение _5 дней с момента заключения договора. Конкретные даты (период) оказания услуг согласовываются с Заказчиком.


17

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней на основании счёта и подписанного сторонами акта об оказании услуг.

18

Требование к участнику закупок, предусмотренные п.12 Положения о закупках

- соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- непроведение ликвидации участника процедуры закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в процедурах закупки;

- отсутствие у участника процедур закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

- отсутствие сведений об участнике закупок в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.


19

Срок подписания договора

не ранее 10 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания данного протокола


Приложения:


  1. Форма котировочной заявки.

  2. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

  3. Проект договора.



Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок


^ Кому: КОГАУСО «Фаленский центр социальной помощи семье и детям»

От:_________________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

___________________________________________________

Место нахождения, (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

___________________________________________________

Номер телефона, факса, адрес электронной почты (указываются по возможности)

______________________/____________________________

ИНН / КПП участника размещения заказа

___________________________________________________

Банковские реквизиты участника размещения заказа


^ КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


Уважаемые господа!


Изучив извещение о проведении запроса котировок № 1 от «16»апреля 2012 г., мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить каменный уголь в количестве 68,5 тонн на сумму _____________________________ рублей.

(указать цифрой и прописью)

Цена услуг включает стоимость каменного угля, всех установленных налогов, включая НДС(если поставщик является плательщиком),стоимость расходов, связанных с доставкой товара на разгрузочную площадку железнодорожной станции назначения ,погрузку в автотранспорт покупателя, погрузку в автотранспорт покупателя, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, необходимых для оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.


Мы согласны исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок.


_________________________ ________________ _____________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.


Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок


^ Обоснование начальной (максимальной) цены договора


Средние потребительские цены на отдельные виды и группы товаров и услуг, рублей,
Кировская область,
Уголь, т




2011

январь

2290

февраль

2290

март

2290

апрель

2290

май

2290

июнь

2290

июль

2390

август

2390

сентябрь

2390

октябрь

2390

ноябрь

2390

декабрь

2390




Средние потребительские цены на отдельные виды и группы товаров и услуг, рублей,
Кировская область,
Уголь, т




2012

январь

3287,06

февраль

3406,38

март

3406,38



По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кировской области средняя потребительская цена на уголь за 2011 год составила -2340 руб., за 3 месяца 2012 года-3366 руб. 61 коп.


КОГАУСО »Фаленский центр социальной помощи семье и детям » по договору №64 от 15 августа 2011 года приобрел в 2011 году уголь по цене 2811,68 рублей за тонну. На 2012 год планируем закупить уголь по цене 3077,37 руб. за тонну в соответствии с субсидией на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг, предусмотренной на соответствующие цели в областном бюджете на финансовый год.


Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок


Проект


Договор № ______

на поставку каменного угля для государственных нужд Кировской области


п.Фаленки «__» _________ 2012 г.


_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора______________________, действующего на основании _________, с одной стороны, __________________именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________ действующего на основании ______________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании протокола ________________________ от __________г. № ____, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

:


  1. ^ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В целях обеспечения заготовки топлива для государственных нужд Кировской области Поставщик обязуется поставить КОГАУСО »Фаленскому центру социальной помощи семье и детям »,а покупатель обязуется обеспечить оплату поставленного угля в соот- ветствии с субсидией на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг , предусмотренной на соответствующие цели в областном бюджете на финансовый год.

1.2. Качество товара, график, объем и место поставки являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.


^ 2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена настоящего Договора составляет: ___________ (___________________).


3.2. Цена услуг включает стоимость каменного угля, , всех установленных налогов, включая НДС(если поставщик является плательщиком),стоимость расходов, связанных с доставкой товара на разгрузочную площадку железнодорожной станции назначения , погрузку в автотранспорт покупателя, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, необходимых для оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3 Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней на основании счёта и подписанного сторонами акта об оказании услуг.


^ 3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель обеспечивает:

- осуществить поставку каменного угля в количестве 68,5 тонн ;

- на поставленный товар предоставляет покупателю копии сертификатов(деклараций) соответствия и сертификатов подтверждающих качество товара;

- обязан обеспечить присутствие своего представителя при приемке товара. Представитель должен иметь доверенность на право участия в приемке товара и право подписания актов, заключений в процессе приемки товара по количеству и качеству;

-исполнитель обязан заменить товар не соответствующего качества, осуществить допоставку товара или возвратить покупателю уплаченную за него стоимость в течении 3(трех_ календарных дней с момента приемки


4.2. Давать ответ на претензии Заказчика в течение 10 дней со дня получения претензии.


^ 4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1. Оплачивать поставку каменного угля предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору.

5.2. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора предъявлять претензию в течение 10-ти дней с момента обнаружения нарушения.


^ 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

6.1. Приемка оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем Договоре осуществляется Заказчиком.

6.2. Услуга считается оказанной после подписания сторонами акта об оказания услуги.


^ 6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе оказания услуг, отвечает Исполнитель, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

7.3. В случае нарушения сроков выполнения обязательств по Договору Исполнителем Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от суммы Договора за каждый день просрочки с 1 по 15 день просрочки до фактического выполнения обязательства, начиная с 16 дня просрочки – 0,3% от суммы Договора за каждый день просрочки до фактического выполнения обязательства.

7.4. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

7.5. Кроме предусмотренных настоящим Договором санкций за неисполнение обязательств по Договору, сторона, нарушившая условия Договора, возмещает другой стороне причиненные убытки.

7.6. Уплата пени или иное возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.7. Гарантии предоставляются Исполнителем на весь объем и срок предоставляемых услуг по поставке каменного угля..

7.8. Исполнитель обязуется возместить весь совокупный объем расходов Заказчика в случае наступления гарантийных обязательств, в пределах предложенной цены Договора.


^ 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна в 5-дневный срок с момента возникновения указанных обстоятельств письменно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. Достаточным подтверждением возникновения обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

8.3. Сторона несвоевременно направившая извещение, предусмотренное в п. 7.2. настоящего Договора возмещает другой Стороне понесённые последней убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1. срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.


^ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами по Договору.

9.2. Договор может быть расторгнут:

  • по соглашению сторон;

  • по решению Арбитражного суда Кировской области.

9.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, стороны обязаны произвести сверку расчетов, а виновная сторона обязана возместить убытки не позднее, чем через 14 дней со дня сверки расчетов.


^ 9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

10.1. Все возникшие споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров между сторонами.

10.2. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кировской области в установленном законом порядке.


^ 10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они составлены в письменном виде как дополнительное соглашение и подписаны обеими сторонами.

11.2. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.3. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.4. Все непредусмотренные настоящим Договором условия рассматриваются в соответствие с действующим законодательством РФ.


11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик: Исполнитель:













_________________/______________ ________________/_______________

мп мп


«___»_________________2012 г. «___»_________________2012 г.

























Скачать 162,65 Kb.
оставить комментарий
Дата25.04.2012
Размер162,65 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх