О проведении открытого аукциона в электронной форме icon

О проведении открытого аукциона в электронной форме


Смотрите также:
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...
Правила документооборота при проведении открытого аукциона в электронной форме. 5...
О проведениИ открытого аукциона в электронной форме...
О проведении открытого аукциона в электронной форме...
О проведении открытого аукциона в электронной форме...
О проведении открытого аукциона в электронной форме...
О проведении открытого аукциона в электронной форме...
Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме для субъектов малого...
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта...
О проведении открытого аукциона в электронной форме...
«24» ноября 2010 год извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...



Загрузка...
скачать
Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

Номер извещения:

0169300027812000406

Краткое наименование аукциона :

Техническое обслуживание сетей уличного освещения

Способ размещения заказа:

Открытый аукцион в электронной форме

Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу:

http://www.sberbank-ast.ru

^ Уполномоченный орган

Наименование:

Администрация Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения:

Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, -

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, -

^ Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, -

Адрес электронной почты:

zakazkat-iv@mail.ru

Телефон:

+7 (35147) 31438

Факс:

+7 (35147) 31438

Контактное лицо:

Скобочкина Наталья Ивановна

Дополнительная информация:




^ Предмет контракта

Полное наименование аукциона (предмет контракта):

Техническое обслуживание сетей уличного освещения

Начальная (максимальная) цена контракта:

491 622,00 Российский рубль

Классификация товаров, работ, услуг:

4530652 Установка светильников




Заказчики:




Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района

^ Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, -

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, -

^ Начальная (максимальная) цена контракта: 491 622,00 Российский рубль

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: согласно техническому заданию и локальной смете (приложение 1)

^ Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, территория Катав-Ивановского городского поселения (г.Катав-Ивановск) и Лесного сельского поселения (пос.Совхозный)

^ Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта по 31 .12.2012г.

Обеспечение заявки:
Размер обеспечения: 14 749,00 Российский рубль

^ Обеспечение исполнения контракта: не требуется

Иная информация: согласно приложенной документации




^ Информация о документации об аукционе

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:

www.zakupki.gov.ru

^ Информация об аукционе

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени)

29.03.2012 09:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок

30.03.2012

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени):

02.04.2012




Опубликовано:

21.03.2012




Утверждаю:

Начальник Управления строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района


_________________ Москвичев А.С.

(личная подпись) (расшифровка подписи)


М.П.




^

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ



8 -Э « Техническое обслуживание сетей уличного освещения»





Заказчик- Управление строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района


г. Катав-Ивановск, 2012 год


Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 8-Э


1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sberbank-ast.ru

^ 3. Уполномоченный орган :

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34 Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо – Скобочкина Наталья Ивановна, тел (35147) 3-14-38

4. Заказчик:

Управление строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16

Телефон: 8(35147) 2-45-65

Адрес электронной почты: 74uks@mail.ru

Контактные лица: Москвичев Андрей Сергеевич, тел. (835147) 2-45-65


^ 5. Предмет контракта: « Техническое обслуживание сетей уличного освещения»

Количество (объем) выполняемых работ – согласно техническому заданию и локальной смете (приложение 1)

^ 6. Место выполнения работ: Челябинская область, территория Катав-Ивановского городского поселения (г.Катав-Ивановск) и Лесного сельского поселения (пос.Совхозный)

^ 7. Начальная (максимальная) цена контракта: 491 622,00 рублей

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 29 марта 2012 г. в 09ч.00м.(время местное)

^ 9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 30 марта 2012 г.

10. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 02 апреля 2012 г.


Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон





п/п

Наименование пункта

Текст пояснений, информация

1.

Уполномоченный орган

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района

Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45

Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34 Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru

Тел/факс - (35147) 3-14-38

Контактное лицо – Скобочкина Наталья Ивановна, тел (35147) 3-14-38


2.

Заказчик

Управление строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района

Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16

Телефон: 8(35147) 2-45-65

Адрес электронной почты: 74uks@mail.ru

Контактные лица: Москвичев Андрей Сергеевич , тел. (835147) 2-45-65


3.

Предмет контракта, объем выполняемых работ

Предмет контракта: « Техническое обслуживание сетей уличного освещения»


Количество (объем) выполняемых работ – согласно техническому заданию и локальной смете(приложение 1 к аукционной документации)


4.

Место проведения открытого аукциона в электронной форме

Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.sberbank-ast.ru


5.

Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

В соответствии с Техническим заданием.

^ Техническое задание

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии со сметной документацией Заказчика.

Выполнение работ должно производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки работ, правил охраны труда и пожарной безопасности, а также в соответствии со строительными нормами и правилами.

Техническое задание приложение 1 к Информационной карте


6.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ



^ Место выполнения работ:

Челябинская область, территория Катав-Ивановского городского поселения (г.Катав-Ивановск) и Лесного сельского поселения (пос.Совхозный)


^ Условия выполнения работ: в соответствии с проектом контракта


Срок выполнения работ:

с момента заключения контракта по 31 .12.2012г.


7.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по контракту.

При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в разумные сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Гарантии качества распространяются на материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

8.

Форма торгов

Открытый аукцион в электронной форме.


*Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

9.

Начальная (максимальная) цена


^ Обоснование начальной (максимальной) цены контракт:

источники информации и расчет.

491 622,00 рублей.


После определения победителя аукциона Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, определяемый как отношение цены контракта, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта.


Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).

Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ, согласно протоколу Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №39/1 от 17.11.2011 г.

Приложение №2 к Информационной карте

10.

Форма, сроки, порядок оплаты

Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок .


Форма оплаты – безналичный расчет.

11.

Источник финансирования

Бюджет Катав-Ивановского муниципального района

12.

Порядок формирования цены контракта

Цена включает затраты Подрядчика на выполнение работ по настоящему контракту , приобретение материалов, выполнение работ, включая подготовительные, скрытые и вспомогательные работы, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, командировочные расходы, уплату налогов и сборов, а также другие обязательные платежи.


13.

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком

Рубль Российской Федерации


14.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта.

Порядок не установлен

15.

Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.


В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

16.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей:


Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара


Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг являющиеся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.

17.

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа должна содержать

согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

18.

Обязательные требования к участникам размещения заказа установленные в соответствии с ч.1 ст. 11 Закона


1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: не предусмотрено

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.


3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.


4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

19.

Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч. 2 ст.11 Закона.

1) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа


20.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

29 марта 2012 г. в 09ч.00м.

Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок.

21.

Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

^ Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, администрация Катав-Ивановского муниципального района


^ День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

22.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3 0 марта 2012 г.

23.

Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

02 апреля 2012 г.


Время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

24

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 3,0 % начальной (максимальной) цены контракта.- 14 749,00рублей

^ Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.


Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

25.

Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта

Обеспечение исполнения контракта: не предусмотрено


26.

Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) государственного контракта

В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ)

27.

Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону

28.

Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков.

Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.



Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание и объем работ

« Техническое обслуживание сетей уличного освещения»


^ Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости сумма 491 622 руб.

Перечень выполняемых работ в Катав-Ивановске:

Ревизия уличного освещения с заменой деталей, нарушающих нормальную работу

Смена ламп всего 449 в т.ч.

ДРЛ 203 шт. 250Вт

ДНАТ 133 150 Вт

ДРВ 123 250 Вт

Замена переключателей 15 шт.

Замена дросселей 54 шт.

Замена патронов У40 59 шт.

Замена изоляторов фарфоровых 25 шт.

Замена светильников на ЖКУ 12 шт.

Ревизия уличного освещения проводится 1 раз в 2 недели


^ Перечень выполняемых работ в Лесном сельском поселении:

Ревизия уличного освещения с заменой деталей, нарушающих нормальную работу

Смена ламп всего 25 в т.ч.

ДРЛ 25 шт. 250Вт

Замена переключателей 15 шт.

Замена дросселей 3 шт.

Замена патронов У40 1 шт.

Замена изоляторов фарфоровых 1 шт.

Ревизия уличного освещения проводится 1 раз в 2 недели



^ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 68

Обслуживание уличного освещения г.Катав-Ивановск (годовое )





































№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

^ Раздел 1. Обслуживание светильников

1

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампа

1 светильник

474

 

2

Прибор или аппарат-дроссель

1 шт.

54

 

3

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

100 жил

0,96

 

4

Демонтаж патрона

100 шт.

0,6

 

5

Монтаж патрона

100 шт.

0,6

 

6

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт.

26

 

7

Прибор или аппарат-предохранитель

1 шт.

18

 

8

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт.

15

 

9

Демонтаж кронштейна на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1

1 шт.

7

 

10

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1

1 шт.

12

 

11

Демонтаж светильника, устанавливаемый вне зданий

1 шт.

7

 

12

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ДНаТ 150

1 шт.

12

 

^ Раздел 2. Материалы

13

Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250-ХЛ1

10 шт.

21,8

 

14

Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 150

10 шт.

13,3

 

15

Лампы ДРВ 250вт ML Е40 Philips ртутно-вольфр-я 871150020129415 PHILIPS ( 258/2,52=102,38)

шт

123

 

16

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2

1000 м

0,261

 

17

Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00: ПВ2-16 М3

шт.

15

 

18

Дроссель ПРВ ДРЛ 1И250ДРТ44Н-008встр./510/2,52=202,38/

шт

54

 

19

Предохранители: плавкие ПП57-31270 У3 I-100А

шт.

18

 

20

Изоляторы фарфоровые штыревые ТФ 20

шт.

26

 

21

Патрон керамический E40 арт.CL-900 E40 производитель COMTECH ( 37,4/2,52=14,84)

шт

60

 

22

Кронштейн наружного освещения на: 1 светильник (425/2,52=168,65)

шт

12

 

23

Светильник ЖКУ-02-150-003 с/с IP53 02410 Кадошкинский ЭТЗ ( 1460/2,52=579,36)

шт

12

 



Приложение 2 к Информационной карте


^ Обоснование начальной максимальной цены контракта


« Техническое обслуживание сетей уличного освещения»


Начальная (максимальная) цена контракта- 491 622 руб.


Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы, ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001).

Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексосм изменения сметной стоимости по видам работ, согласно постановления Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» №39/71 от 17.11.2011 г.


Приложение №3 к Информационной карте

^ ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на выполнение работ

г. Катав-Ивановск «___»_____________2012 г.


Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Москвичева А.С., действующего на основании Положения одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании Устава (Положения), с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

^ 1. Общие положения

1.1. Настоящий контракт заключается с «Подрядчиком» на основании проведенного аукциона в электронной форме протокол № ____________________ от _____________.

1.2. Настоящий муниципальный контракт определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения.

^ 2. Предмет Муниципального контракта

2.1.Предметом муниципального контракта является: Техническое обслуживание сетей уличного освещения по адресу: Катав-Ивановское городское поселение ( г. Катав-Ивановск), Лесное сельское поселение (пос.Совхозный), согласно техническому заданию (приложение 1).

2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему контракту, подлежат выполнению с момента заключения контракта:

Срок окончания работ: по «31» декабря 2012г.


^ 3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком» по настоящему контракту, с учетом НДС составляет ________________ или без НДС ___________.

3.2. Цена контракта включает в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта,, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных с исполнением Контракта.


3.3. Оплата выполненных работ производится по факту выполнения работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок , путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».
3.4. Цена выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.


^ 4. Права и обязанности Сторон

4.1. «Заказчик» в течение срока действия настоящего
контракта:


4.1.1. Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов

4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

^ 4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта:

4.2.1. Обязуется выполнить работы в соответствии с градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

4.2.2.При проведении Работ выполнять требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, правил по охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности, требования противопожарных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей.

4.2.3.Обязуется информировать Заказчика о заключении контрактов субподряда с организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту и обеспечить контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.2.4. За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 12 месяцев с момента подписания Акта приема выполненных работ.

«Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего контракта и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

4.2.5. До окончательной передачи результата выполненных работ обязуется обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

4.2.6. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.

4.2.7. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему или привлеченным подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.8. Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта взаимодействовать с
«Заказчиком».

^ 5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.

5.2.. Приемка работ осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х дней после окончания работ.

5.3.Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Исполнитель обязан в течение 5-ти дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

^ 6. Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту Заказчиком Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.4. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере __0,1___% цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Подрядчик за выполнение работ ненадлежащего качества выплачивает Заказчику штраф в размере _____1%__ от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя по контракту.

^ 7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Муниципальному контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

^ 8. Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
контракта, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят к соглашению, то спорные вопросы решаются в установленном законодательством порядке.

^ 9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств , но не позднее 31 декабря 2012 г.

9.2. Настоящий контракт подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


^ 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

« Заказчик» : Управление строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района



«Подрядчик»

456110,г.Катав-Ивановск,ул.С.Разина, д.45

ИНН 7410005485, КПП 741001001

УФК по Челябинской области

(Финансовое управление администрации

Катав-Ивановского муниципального района,

л/с 02693015880, «Управление строительства»

л/с 031686051 РБ)

р/с 40204810400000000268 в

ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской

БИК 047501001


_____________________Москвичев А.С.


Приложение 1 к контракту №_______ от________


Техническое задание и объем работ

« Техническое обслуживание сетей уличного освещения»


^ Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости

Перечень выполняемых работ в Катав-Ивановске:

Ревизия уличного освещения с заменой деталей, нарушающих нормальную работу

Смена ламп всего 449 в т.ч.

ДРЛ 203 шт. 250Вт

ДНАТ 133 150 Вт

ДРВ 123 250 Вт

Замена переключателей 15 шт.

Замена дросселей 54 шт.

Замена патронов У40 59 шт.

Замена изоляторов фарфоровых 25 шт.

Замена светильников на ЖКУ 12 шт.

Ревизия уличного освещения проводится 1 раз в 2 недели


^ Перечень выполняемых работ в Лесном сельском поселении:

Ревизия уличного освещения с заменой деталей, нарушающих нормальную работу

Смена ламп всего 25 в т.ч.

ДРЛ 25 шт. 250Вт

Замена переключателей 15 шт.

Замена дросселей 3 шт.

Замена патронов У40 1 шт.

Замена изоляторов фарфоровых 1 шт.

Ревизия уличного освещения проводится 1 раз в 2 недели



^ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 68

Обслуживание уличного освещения г.Катав-Ивановск (годовое )





































№ пп

Наименование

Ед. изм.

Кол.

Примечание

1

2

3

4

5

^ Раздел 1. Обслуживание светильников

1

Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампа

1 светильник

474

 

2

Прибор или аппарат-дроссель

1 шт.

54

 

3

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2

100 жил

0,96

 

4

Демонтаж патрона

100 шт.

0,6

 

5

Монтаж патрона

100 шт.

0,6

 

6

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1

1 шт.

26

 

7

Прибор или аппарат-предохранитель

1 шт.

18

 

8

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

1 шт.

15

 

9

Демонтаж кронштейна на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1

1 шт.

7

 

10

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1

1 шт.

12

 

11

Демонтаж светильника, устанавливаемый вне зданий

1 шт.

7

 

12

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ДНаТ 150

1 шт.

12

 

^ Раздел 2. Материалы

13

Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250-ХЛ1

10 шт.

21,8

 

14

Лампы газоразрядные высокого давления типа: ДНаТ 150

10 шт.

13,3

 

15

Лампы ДРВ 250вт ML Е40 Philips ртутно-вольфр-я 871150020129415 PHILIPS ( 258/2,52=102,38)

шт

123

 

16

Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки: АППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2

1000 м

0,261

 

17

Пакетные переключатели и переключатели открытые со степенью защиты IP00: ПВ2-16 М3

шт.

15

 

18

Дроссель ПРВ ДРЛ 1И250ДРТ44Н-008встр./510/2,52=202,38/

шт

54

 

19

Предохранители: плавкие ПП57-31270 У3 I-100А

шт.

18

 

20

Изоляторы фарфоровые штыревые ТФ 20

шт.

26

 

21

Патрон керамический E40 арт.CL-900 E40 производитель COMTECH ( 37,4/2,52=14,84)

шт

60

 

22

Кронштейн наружного освещения на: 1 светильник (425/2,52=168,65)

шт

12

 

23

Светильник ЖКУ-02-150-003 с/с IP53 02410 Кадошкинский ЭТЗ ( 1460/2,52=579,36)

шт

12

 




Скачать 395,94 Kb.
оставить комментарий
Дата04.04.2012
Размер395,94 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх