Заведующая муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71 «Сибирская сказка» комбинированного вида icon

Заведующая муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71 «Сибирская сказка» комбинированного вида


Смотрите также:
Доклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида...
Открытый (публичный) доклад по итогам образовательной деятельности муниципального дошкольного...
Публичный отчет о работе муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения...
Общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский...
Публичный отчет Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад...
Публичный доклад муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №28 «Детский...
Приказ № от 2011г...
Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад...
Публичный доклад...
Отчёт Одеятельности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад...
Доклад Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №50 комбинированного...
Публичный доклад Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад...



Загрузка...
скачать










УТВЕРЖДАЮ


Заведующая муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №71 «Сибирская сказка» комбинированного вида


_____________________ Л.С. Двирная


«___»________________ 2011 год



ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ




на право заключения муниципального контракта на выполнение работ
по монтажу автоматической пожарной сигнализации



Заказчик



^ МКДОУ №71 «Сибирская сказка»


Уполномоченный орган - разработчик аукционной документации

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск



^ И.о. руководителя УЭП Администрации

ЗАТО г.Железногорск


________________________ Т.М. Дунина














г. Железногорск 2011

Оглавление





Раздел I. Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме

3

  1. Законодательное регулирование

3

  1. Требования к участникам размещения заказа

3

  1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

4

  1. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

6

Раздел II. Информационная карта

7

Раздел III. Проект муниципального контракта

11

Приложение №1 к информационной карте (техническое задание)

19

Приложение №2 к информационной карте (локальная смета)

24

















^





Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ




    1. Законодательное регулирование

      1. В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме
        применяются термины и определения, используемые в Федеральном законе от 21.07.2005 № 94-ФЗ
        «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
        и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов о размещении заказов.

      2. Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион) проводится
        в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ), иных федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для нужд муниципальных заказчиков, а также установленными оператором электронной площадки регламентами.

1.1.3. Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ и иными федеральными законами. На территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО Железногорск) установлен особый режим безопасного функционирования объектов Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", ограничивающий въезд граждан на территорию ЗАТО Железногорск (установлен пропускной режим). Временный въезд иногородних участников размещения заказа на территорию ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"».
В целях своевременного получения разрешения на въезд в ЗАТО Железногорск рекомендуется подавать заявку на оформление разрешения на въезд (пропуска) с момента размещения настоящего извещения на официальном сайте. При этом Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда граждан на территорию ЗАТО Железногорск. Для оформления разрешения на въезд в ЗАТО Железногорск (пропуска) необходимо обращаться по телефону 8(3919)75-33-59.



    1. Требования к участникам размещения заказа.

При проведении аукциона требования к участникам размещения заказа устанавливаются
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

2.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, указанной в Информационной карте документации об аукционе, срок истечения которой составляет более трех месяцев, а также при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте аукциона.

2.1.1. В случае, если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства,
в соответствии с указанием на это в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства и участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской федерации».

2.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

2.2.1. Устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации требования
к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона:

а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

2.2.2. Заказчик вправе установить в Информационной карте аукциона кроме обязательных требований, предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящей документации об аукционе, также следующие дополнительные требования к участникам размещения заказа:

а) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

б) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

в) в случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, заказчик вправе установить также к участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).



    1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе
      в электронной форме.


3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету
в соответствии с ч.11 ст.41.8 94-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие
в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе
в электронной форме.

3.3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

3.4. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

^ 3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное п.2, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом п.2, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное п.2, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

3.5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренная ч.4 ст.41.8 94-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
на поставку которого размещается заказ.

3.6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;


2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 94-ФЗ, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе в электронной форме;

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 11 94-ФЗ, в случае, если такое требование установлено заказчиком, уполномоченным органом;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком, уполномоченным органом установлено требование, предусмотренное частью 2.1 статьи 11 94-ФЗ;

5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам
и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе
в электронной форме

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3.7. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных в Информационной карте аукциона в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.8. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих указанные в п.п. 3.4, 3.6 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.


    1. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.

4.1. Заполнение заявки на участие в аукционе осуществляется в соответствии с порядком, определенным статьей 41.8 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и регламентом функционирования электронной площадки, указанной в Информационной карте аукциона.

4.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на русском языке.

4.3. Отдельные документы (или их части), предоставленные участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

4.4. Участник размещения заказа должен учитывать возможные риски того, что отсутствие перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в аукционе может привести к неправильному пониманию комиссией представленных документов, в связи с чем такой участник размещения заказа может быть не допущен к участию в аукционе.

4.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в аукционе, наличие
в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах (работах, услугах), на поставки (выполнение, оказание) которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

4.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта.

4.7. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.8. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет проводиться аукцион, до окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона.

4.9. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона.

4.10. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на участие аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки, указанному в Информационной карте аукциона.

4.11. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион. Расходы участника аукциона, не включенные в цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.


^


Раздел II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА






п/п

Наименование пункта

Информация



^ Форма торгов

Открытый аукцион в электронной форме



Муниципальный заказчик

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71 «Сибирская сказка» комбинированного вида (МКДОУ №71 «Сибирская сказка»), Россия, 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр.Ленинградский, 151,
тел. 8 (3919) 76-28-87, e-mail: yozhelezo@yandex.ru



^ Уполномоченный орган

Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, Россия, 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб.104,
тел. 8 (3919) 76-55-43, 76-55-80, e-mail: slesareva@adm.k26.ru



Предмет контракта

Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту – АПС).



^ Требования к качеству работ

Работы по монтажу АПС осуществляются Подрядчиком согласно технологии производства работ с использованием своих материалов, оборудования, комплектующих и инструментов. Все используемые материалы, комплектующие и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество. Сертификаты, технические паспорта или иные документы должны предоставляться Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы.

Материалы, комплектующие и оборудование должны быть новыми
(не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы, комплектующие и оборудование с имеющимися характеристиками, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к разделу II (информационной карте) документации об открытом аукционе
в электронной форме). Технические характеристики предлагаемых Подрядчиком эквивалентных материалов, комплектующих и оборудования определяются Техническим заданием (Приложение №1
к разделу II (информационной карте) документации об открытом аукционе в электронной форме).



Требование к техническим характеристикам работ

Работы осуществляются в соответствии с:

- Гражданским кодексом РФ;

- Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ППБ 01-03 – Правила пожарной безопасности в РФ;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»;

- ПУЭ-99 Правила устройства электроустановок;

- НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление», а также с иными нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, другими нормативными актами.



^ Требования к безопасности работ

Обеспечение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ.



^ Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика

1.Работоспособная система АПС, установленная в соответствии
с Техническим заданием и проектом №СБ-790-СС.

2. Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме. Подрядчик не имеет права изменять перечень и объем работ.

3. Подрядчик обязан подготовить локальный сметный расчет на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, включающий перечень и объем работ, содержащийся в Техническом задании (Приложение №1 к разделу II (информационной карте) документации об открытом аукционе в электронной форме),
и соответствующий предложению Подрядчика о цене контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме.

4. По окончании выполнения работ, в течение трёх рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ, Подрядчик обязан вывезти оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и иное принадлежащее ему имущество, мусор.

5. Недостатки в выполненных работах устраняются безвозмездно Подрядчиком в течение 10 дней с момента уведомления Заказчиком
о них Подрядчика.

6. Подрядчик обязан сдать Заказчику выполненные работы в соответствии с действующими нормами – «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93 и акта приемки выполненных работ (ф.КС-2) в установленный срок, либо досрочно
по соглашению с Заказчиком.

7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Подрядчик обязан обеспечивать Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ.

9. Подрядчик обязан производить работы собственными силами.
В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечивать безопасность работающих сотрудников.

10. Подрядчик обязан согласовывать порядок выполнения работ
с Заказчиком и обеспечивать его соблюдение.

11. Подрядчик обязан произвести пусконаладочные работы, обеспечить передачу тревожных сообщений от смонтированной системы
на автоматизированные рабочие места служб реагирования.



^ Требования к сроку предоставления гарантий качества работ

Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

^ Гарантия на установленное оборудование - в соответствии с документацией на оборудование с момента подписания акта приемки выполненных работ.

В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.



^ Требования к объему предоставления гарантий качества работ

На все оборудование и на все выполненные работы. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение
и исправление недостатков.



^ Условия выполнения работ

Работы выполняются при наличии у Подрядчика лицензии по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2006
№ 625 и Федеральным законом от 08.08.2001 №128 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

В лицензии должно быть наличие допуска к монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

По окончании срока действия лицензии в период действия муниципального контракта Подрядчик обязан обеспечить продление действующей лицензии в соответствии с действующим законодательством РФ.



Копии документов, подтвержда-ющих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответст-вии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим постав-ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона (п.1 ч.1 ст.11 Фед. закона от 21.07.2005 №94-ФЗ)

Работы выполняются при наличии у Подрядчика лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2006 №625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности»
и Федеральным законом от 08.08.2001 №128 «О лицензировании отдельных видов деятельности».



Объем выполнения работ

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к разделу II (информационной карте) документации об открытом аукционе
в электронной форме) и рабочим проектом № СБ-790-СС, с которым можно ознакомиться по адресу: 662978, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 151
(кабинет Заведующей), часы работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 17-00ч, среда с 10-00 до 19-00ч, обед с 13-00 до 14-00ч.



^ Сроки (периоды, график) выполнения работ

С момента заключения муниципального контракта до 30 ноября 2011 г.



^ Место выполнения работ

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр.Ленинградский, д.151, Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №71 «Сибирская сказка» комбинированного вида.



^ Начальная (максимальная) цена муниципального контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта

823 786 ,32 руб.

Обоснование максимальной цены контракта – в Приложении №2 (локальная смета №37/06/11) к разделу II (информационной карте) документации об открытом аукционе в электронной форме.
Цена контракта является твердой и не изменяется в ходе исполнения муниципального контракта.



^ Порядок формирования цены муниципального контракта

Цена контракта должна включать стоимость выполняемых работ, пусконаладочных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, а также стоимость материалов, комплектующих и оборудования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.



^ Источник финансирования

Бюджет ЗАТО Железногорск.



Форма, сроки и порядок
оплаты работ


Безналичное перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в муниципальном контракте.

Оплата – по факту выполненных работ, в течение 10 банковских дней после подписания акта выполненных работ (формы КС-2, справки КС-3).

Порядок оплаты работ согласно выставленных счета, счет-фактуры и подписанного акта выполненных работ (формы КС-2, справки КС-3).



^ Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиком (исполнителем)

Рубль Российской Федерации



Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате заключенного муниципального контракта

Не применяется



^ Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не предоставляются



^ Адрес электронной площадки

http://www.sberbank-ast.ru



^ Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта,
что составляет 8 237 рубля 86 копеек.



^ Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

Не установлен



Требования к участникам размещения заказа

Обязательные требования к участникам размещения заказа:

  • В соответствии с п. 2. раздела I Документации об открытом аукционе
    в электронной форме.

Дополнительные требования к участникам размещения заказа:

  • Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.



Требования к содержанию и составу заявки

1, 2 части:

  • В соответствии с п. 3. раздела I Документации об открытом аукционе
    в электронной форме.



Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару, работам, услугам (предоставляются копии)

В соответствии с настоящей документацией об открытом аукционе
в электронной форме и условиями муниципального контракта. Документы предоставляются на момент сдачи выполненных работ



^ Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

30 сентября 2011 г. 11 час. 00 мин. (по местному времени)



^ Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе

04 октября 2011 г.



^ Дата проведения аукциона

07 октября 2011 г. (время проведения устанавливается оператором электронной площадки)



Раздел III. Проект муниципального контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

^ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД



Красноярский край

«_____»________________ 20___ г.

ЗАТО Железногорск




г. Железногорск





Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 71 «Сибирская сказка» комбинированного вида (МКДОУ № 71 «Сибирская сказка») в лице заведующего Двирной Лидии Савельевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации для муниципальных нужд МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» (Протокол № _____ от «____» _____________ 20____ г), предложившего наименьшую цену, __________________________________________________ (лицензия по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений от «___» ___________ ______ г. № ________), в лице _______________________________, действующего на основании ______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации (далее - контракт) о нижеследующем:


^ 1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своим иждивением (т.е. с использованием своих материалов, оборудования, комплектующих и инструментов, собственными силами и средствами) работы по монтажу автоматической пожарной сигнализации (далее по тексту - работы) для Заказчика, расположенного по адресу: 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 151, а Заказчик – принять и оплатить результаты выполненных работ по условиям настоящего контракта.

1.2. Объем и содержание работ определяются локальной сметой (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Работы осуществляются Подрядчиком согласно технологии производства работ и в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ППБ 01-03 – Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», ПУЭ-99 Правила устройства электроустановок, ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление», а также с иными нормами и требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, другими нормативными актами.


^ 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту установлена на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «___» ____________ 2011 г. и составляет __________ (________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС (НДС не облагается).

Цена контракта является твердой и не изменяется в ходе исполнения муниципального контракта.

2.2. Сумма оплаты по настоящему контракту определяется с учетом расчета коэффициента снижения начальной цены (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость выполненных работ, пусконаладочных работ, транспортные расходы, командировочные расходы, а также стоимость материалов, комплектующих и оборудования, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата по настоящему контракту осуществляется в безналичном расчете по факту выполненных работ, в течение 10 банковских дней, согласно выставленных счета, счет-фактуры и подписанного акта выполненных работ (форма КС-2, справка КС-3).


^ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от «__» _______ 2011г. составляют:

- дата начала выполнения работ с момента заключения Сторонами настоящего контракта;

- дата окончания выполнения работ до 30 ноября 2011 года.


^ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ МАТЕРИАЛАМИ И КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение определенных в п. 1.1 настоящего контракта работ материалами, оборудованием, комплектующими, а также инструментами согласно технологии производства работ.

4.2. Все используемые при выполнении работ материалы, оборудовании и комплектующие должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

4.3. Подрядчик, представивший для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, несет ответственность за их соответствие государственным (отраслевым) стандартам.

4.4. Материалы, оборудование и комплектующие должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.5. Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы, комплектующие и оборудование с имеющимися характеристиками, указанными в Техническом задании.

4.6. При выполнении указанных требований Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта. Подрядчик не имеет права изменять перечень и объем работ.

^ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязан:

- подготовить локальный сметный расчет на выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, включающий перечень и объем работ, содержащийся в техническом задании, и соответствующий предложению Подрядчика о цене контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме.

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего контракта. Подрядчик не имеет права изменять перечень и объем работ

- для производства работ иметь лицензию по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2006 № 625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности». В лицензии должно быть наличие допуска к монтажу, ремонту и обслуживанию установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

По окончании срока действия лицензии в период действия настоящего контракта Подрядчик обязан обеспечить продление действующей лицензии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений во время проведения работ;

- обеспечивать Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством выполнения работ;

- производить работы собственными силами. В процессе выполнения работ Подрядчик обеспечивает безопасность работающих сотрудников и персонала Заказчика;

- предоставлять Заказчику без дополнительной оплаты сертификаты, технические паспорта или иные документы в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы;

- безвозмездно устранять недостатки в выполненных работах по требованию Заказчика в течение 10 дней с момента уведомления Заказчиком о них Подрядчика;

- согласовывать порядок выполнения работ с Заказчиком и обеспечивать его соблюдение;

- сдать Заказчику выполненные работы по акту приемки выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1 контракта, либо досрочно по соглашению с Заказчиком;

- производить работы с использованием своих материалов, оборудования, комплектующих и инструментов;

- произвести пусконаладочные работы, обеспечить передачу тревожных сообщений от смонтированной системы на автоматизированные рабочие места служб реагирования;

- по окончании выполнения работ, в течение трёх рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ, вывезти оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и иное принадлежащее ему имущество, мусор;

- риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

5.2. Заказчик обязан:

- передать Подрядчику в случае необходимости объект для выполнения работ по акту после подписания настоящего контракта;

- организовывать беспрепятственный доступ специалистов Подрядчика к объекту для выполнения ими работ;

- участвовать в освидетельствовании скрытых работ;

- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

5.3. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять, в том числе с привлечением третьих лиц, ход и качество выполняемых либо выполненных Подрядчиком работ и их результатов, не вмешиваясь при этом в деятельность последнего, а также качество предоставляемых Подрядчиком материалов, комплектующих и оборудования;

- требовать от Подрядчика исполнения им принятых на себя по настоящему контракту обязательств.

^ 6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. По завершении выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику выполненные работы по акту приемки выполненных работ (форма КС-2). Выполненные работы сдаются Заказчику в соответствии с действующими нормами – «Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» РД 78.145-93.

6.2. В случае несоответствия объекта после выполнения работ объему и содержанию, определенных п.1.2 настоящего контракта и аукционной документацией, а также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которыми Подрядчик обязан в течение 10 дней либо произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, а в случае нецелесообразности или невозможности продолжения выполнения работ, прекратить выполнение работ.


^ 7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

7.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование, а также результаты работ, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результатов работ устанавливается на срок – 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

7.3. Гарантийный срок на установленное оборудование устанавливается в соответствии с документацией на оборудование, с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.

7.4. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает устранение и исправление недостатков за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются актом, подписанным Сторонами. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика о недостатках. Гарантийный срок продлевается на срок устранения недостатков.

7.5. Если Подрядчик не устранит недостатки в выполненных работах в срок, установленный в акте, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц, с отнесением понесенных затрат на Подрядчика.

7.6. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результатов работ со стороны третьих лиц и Заказчика, в том числе в результате ненадлежащей эксплуатации объекта (результатов работ).

7.7. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных недостатков в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Заказчиком.

7.8. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.


^ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 6.2 контракта;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

8.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение требований техники безопасности и производственной санитарии при выполнении работ.

8.4. Подрядчик возмещает ущерб, нанесенный третьему лицу, при выполнении и (или) в результате работ. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

8.5. За нарушение сроков выполнения работ и его отдельных этапов Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки.

8.6. За нарушение десятидневного срока по устранению недостатков, предусмотренных в п.5.1. настоящего контракта, Подрядчик обязан выплатить неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки.

8.7. При нарушении Подрядчиком пункта 7.5. настоящего контракта (сроков, установленных актом) Подрядчик обязан выплатить неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки.

8.8. В случае нарушения пункта 7.4. настоящего контракта несвоевременное направление Подрядчиком своего представителя для составления и подписания акта, Подрядчик обязан выплатить неустойку в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки.

8.9. Ставка рефинансирования определяется Сторонами на момент предъявления претензий.

8.10. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.


^ 9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более одного месяца.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

^ 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

10.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

10.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 10 дней.


^ 11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

11.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

11.3. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

11.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 5 дней;

- при снижении качества работ, предусмотренных в проектной документации, в результате нарушения Подрядчиком условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

11.5. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затратах по установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

- оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.


^ 12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых по настоящему контракту.

12.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями открытого аукциона в электронной форме и настоящего контракта.

^ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

13.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

13.3. По вопросам, не оговоренным в настоящем контракте и в спорных ситуациях, Стороны обязаны руководствоваться ГОСТами, СНиП, СанПиН, ПЭУ, НПБ, регламентирующими данные работы, ГК РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и аукционной документацией.

13.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.


^ 14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:


Заказчик: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 «Сибирская сказка» комбинированного вида (МКДОУ № 71 «Сибирская сказка»).

^ Адрес: 662978, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, 151.

Банковские реквизиты: Отделение по г. Железногорску УФК по Красноярскому краю (ИНН 2452029016 МКДОУ № 71 «Сибирская сказка» г.Железногорск л/счет 03193010300) ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001 счет 40204810900000000650


Подрядчик:

Адрес:

Банковские реквизиты:


Приложение:

Приложение:

  1. локальная смета на __ л.

2. расчет коэффициента снижения начальной цены на 1 л.



^ ОТ ЗАКАЗЧИКА

Заведующий МКДОУ № 71 «Сибирская сказка»

________________________/Л.С.Двирная/

м.п.

ОТ ПОДРЯДЧИКА

________________________


___________________/____________/ м.п.



Приложение №1

к муниципальному контракту

от ______ 2011 года № ____


Локальный сметный расчет


Подрядчик обязан подготовить локальный сметный расчет на выполнение работ
по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, включающий перечень и объем работ, содержащийся в техническом задании, и соответствующий предложению Подрядчика
о цене контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме.





^ ОТ ЗАКАЗЧИКА

Заведующий МКДОУ № 71 «Сибирская сказка»

________________________/Л.С.Двирная/

м.п.



ОТ ПОДРЯДЧИКА

________________________


___________________/____________/ м.п.







































































































Приложение № 2

к муниципальному контракту

от ______ 2011 года № ____


Расчет

коэффициента снижения начальной цены


Объект:



Цена выполняемых работ, согласно пункту ____ муниципального контракта № ___ от _______2011 г, рублей

Максимальная цена контракта, согласно пункта ____ раздела II Информационной карты документации открытого аукциона в электронной форме

от _______2011 г, рублей

Коэффициент снижения начальной цены

графа 1

графа 2

графа 3 = графа 1/ графа 2













ОТ ЗАКАЗЧИКА

Заведующий МКДОУ № 71 «Сибирская сказка»

________________________/Л.С.Двирная/

м.п.

ОТ ПОДРЯДЧИКА

________________________


___________________/____________/ м.п.






Скачать 398.21 Kb.
оставить комментарий
Дата04.03.2012
Размер398.21 Kb.
ТипСказка, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх