Извещение о проведении открытого аукциона. Форма торгов icon

Извещение о проведении открытого аукциона. Форма торгов


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Изменение в извещение о проведении открытого аукциона...
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на...
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на...
Извещение оаэф №23-оа о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме...
Извещение о проведении открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды...
Ооо «Уралтрансэкспедиция»...
Аукцион
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области сообщает о...
Извещение опроведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения...
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме №30/оаэф...



Загрузка...
страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
вернуться в начало
скачать
^

1.2.3 Форма анкеты участника размещения заказа


Анкета участника размещения заказа

  1. Полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) участника размещения заказа его организационно-правовая форма (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)




  1. Юридический адрес участника размещения заказа (для юридического лица)



  1. Почтовый адрес участника размещения заказа (для юридического лица) с указанием контактного телефона




  1. Место жительства (для физического лица), с указанием контактного телефона




5. Также могут быть указаны следующие сведения (указание данных сведений не является обязательным для участника):




Ф.И.О. руководителя

Наименование учредительного документа, на основании которого действует участник размещения заказа

Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации

Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика

ИНН участника

6. Банковские реквизиты (может быть несколько):

Наименование обслуживающего банка

Расчетный счет

Корреспондентский счет

Код БИК

Код ОКПО/КПП




Отсутствие данных, указанных в пунктах 5-6 настоящей анкеты не является основанием для отказа участнику размещения муниципального заказа в допуске к участию в аукционе

(В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению участника размещения заказа могут быть представлены:

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс»;

- форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за последний завершенный отчетный период, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня, или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год).

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.



Руководитель Участника размещения заказа

______________________

_____________________




(личная подпись)

(расшифровка подписи)










Главный бухгалтер

______________________

_____________________

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)



1.2.4.Форма предложения об условиях исполнения муниципального контракта


Предложение об условиях исполнения муниципального контракта на выполнение подрядных работ


Наименование: Техническое перевооружение мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов


________________________________________[указывается наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа]__________________________________________



  1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с ___________(указать наименование заказчика) ___________ контракта на ________________________(указать предмет контракта)_____________________, в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы, _____________________(указать наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)__________________________, в лице __________(указать наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, Ф.И.О.)_________,

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:



п/п

Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг (в случае выполнения комплекса работ указываются каждый отдельный (самостоятельный) вид работ)

Единица измерения*

Кол-во*

Сроки (периоды) выполнения работ месяц, год

Срок предоставления гарантий качества, лет

1
















































Всего:













* Примечание: Таблица заполняется на основании Технического задания (часть 4 аукционной документации).

В случае если невозможно определить необходимый объем работ (услуг) данные графы не заполняются.

  1. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания: ____________________________________________________

  2. Условия выполнения работ (оказания услуг): ___________________________________________________________________________________

  3. Условия выполнения сопутствующих работ (оказания услуг) (при необходимости):___________________________________________________

  4. Условия передачи Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (оказании услуг) (при необходимости):__________

  5. Условия по сопутствующему монтажу поставляемого товара (при необходимости): ___________________________________________________

  6. Другие условия (указываются участником размещения заказа, если имеются)




Руководитель Участника размещения заказа

______________________

_____________________




(личная подпись)

(расшифровка подписи)










Главный бухгалтер

______________________

_____________________

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)
^

1.2.5 Форма доверенности для участия в аукционе



Дата, исх. номер


ДОВЕРЕННОСТЬ № ____


г. ______________________

____________(указывается прописью число, месяц и год выдачи доверенности)__________


Юридическое лицо – участник размещения заказа:_______(наименование юридического лица)_________

доверяет _____________________(фамилия, имя, отчество, должность)_____________________ паспорт серии ______ №_________ выдан __________________________ «____» ______________ представлять интересы _____________________________(наименование организации – участника) _______________________________________ на (открытом, закрытом) аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку (выполнение работ, оказание услуг) ______________(наименование предмета аукциона) ____________________________________, проводимом __________ (наименование заказчика)_________.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять комиссии по размещению муниципального заказа необходимые документы, в процессе аукциона заявлять свои предложения о цене муниципального контракта, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.


Подпись _________________________________ ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) (личная подпись удостоверяемого)


Доверенность действительна по «____» ____________________ 200_ г.



Руководитель Участника размещения заказа


______________________


_____________________

М.П.

(личная подпись)

(расшифровка подписи)










^ 1.2.6. Сведения о привлекаемых субподрядных организациях



п/п

Параметры

^ Сведения о привлекаемой организации




Наименование организации

Виды работ, на которые привлекается данная организация:




Сведения о лицензировании

№:

Дата выдачи:







Выдана:







Срок действия:







Лицензируемый вид деятельности:







Виды работ, на осуществление которых предоставлено право:


В подтверждение вышеуказанных сведений Подрядчик вправе приложить договор о намерениях и копии лицензий.


Мы осведомлены, что в случае предоставления нами недостоверных или ложных сведений, мы будем отстранены от участия в аукционе на любом этапе его проведения, а также обязуемся нести ответственность за предоставление недостоверных и ложных сведений.


_________________ _____________________/Ф.И.О полностью/

(должность) (подпись)

М.П.


«___»_____________200__г.


^

1.2.7 Форма сведений о функциональных и качественных характеристиках работ



(на официальном бланке участника размещения муниципального заказа)


^ Сведения о функциональных и качественных характеристиках работ


Наименование: Техническое перевооружение мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов




Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с _______(указать наименование заказчика)_____ контракта на ______(указать предмет контракта)______,в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы, ________ (указать наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)_______в лице ______________________ (указать наименование должности руководителя участника размещения заказа - юридического лица, его фамилия, имя, отчество (полностью)________________ уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:



п/п


Наименование параметра (функциональные характеристики и качественные характеристики работ)

^ Техническое требование заказчика

Примечание

Техническое предложение участника размещения заказа

1

2

3

4

5

1

Общие требования к выполнению подрядных работ по техническому перевооружение мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов

- Работы выполнить с соблюдением требования пожарной безопасности, ОТ и ТБ; ПБ 12-529-03, ПБ 10-574-03, СНиП II-35-76 «Котельные установки» и другими строительными нормами и правилами

- Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным рабочим проектом, требованиями ПБ 12-529-03, ПБ 10-574-03, СНиП II-35-76 «Котельные установки» и другими строительными нормами и правилами

- Передать Заказчику в полном объеме исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями СНиП

- Обязательно выполнение ПНР и РНИ котлов, а также ПНР КИПиА

установленные муниципальным контрактом.








2

Наличие лицензий и разрешительных документов

Подрядчик должен иметь лицензию на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, действительную на весь период исполнения Контракта. Лицензия на строительные работы должна включать разделы, перечисленные в техническом задании (п. 10.2) в части 4 аукционной документации.

^ Приложить заверенные копии документов




3

Обеспеченность силовыми, рабочими машинами и оборудованием




^ Подтверждается формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».




4

Обеспеченность измерительными и регулирующими приборами и устройствами




^ Подтверждается формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».




5

Требования к производственной аттестации технологии сварки в соответствии с требованиями РД 03-615-03




^ Подтверждается свидетельством о производственной аттестации технологии сварки. Группы и технические устройства

КО,ГО.




6

Обеспеченность инженерно-техническим персоналом и рабочими требуемых специальностей для производства работ




^ Подтверждается протоколами аттестации специалистов сварочного производства уровень 1,2.

Протоколами аттестации в области промышленной безопасности в соответствии с ПБ.




7

Применяемая система менеджмента качества




^ Подтверждается сертификатом соответствия требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) или др.




8

Обеспеченность основными, временными зданиями и сооружениями




^ Подтверждается формой ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств».




9

Применяемая система контроля качества за выполненными работами




Подтверждается свидетельством об аттестации лаборатории неразрушающего контроля и диагностики на объектах подконтрольных федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.




10

Мероприятия по охране труда










11

Объем и срок предоставления гарантии на выполненные работы

Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства;

срок предоставления гарантии на выполненные работы - 2 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.


гарантии качества должны распространяться на все работы, выполняемые в рамках муниципального контракта, а также на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ.




*Примечание: (наименование параметра указывается в соответствии с Технической частью документации об аукционе)


Руководитель Участника размещения заказа

______________________

_____________________




(личная подпись)

(расшифровка подписи)










Главный бухгалтер

______________________

_____________________




(личная подпись)

(расшифровка подписи)

^ Часть 2. Проект муниципального контракта

Проект

Муниципальный Контракт №___

на выполнение работ по техническому перевооружению мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов


г. Камышлов «___»_______ 2009 г.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны, и, Администрация Камышловского городского округа, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Камышловского городского округа Чухарева Михаила Николаевича на основании Устава Камышловского городского округа, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), и на основании Протокола аукционной комиссии от «___»_____________ 2009 г., согласно которому Подрядчик признан победителем, заключили настоящий контракт о нижеследующем:


^ 1.Предмет контракта

1.1 Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить собственным силами и средствами, а Заказчик оплатить работы по техническому перевооружению мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов (далее по тексту работы) в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием.

1.2. Техническое задание на техническое перевооружение мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов является неотъемлемой частью настоящего контракта и приведено в приложении №1 к настоящему контракту.

1.3 Осуществление функций Заказчика в части технического надзора по настоящему контракту осуществляется ООО «Отдел заказчика застройщика специализированная организация» (ООО «ОЗЗСО»), далее по тексту технический заказчик, на основании контракта между Администрацией Камышловского городского округа и ООО «Отдел заказчика застройщика специализированная организация» № 4-ЗК-09, от «08» июня 2009г. Функции Заказчика, переданные Заказчиком Техническому заказчику для осуществления контроля и надзора за работами по настоящему контракту приведены в приложении №2 к настоящему контракту.

^ 2. Стоимость работ

2.1Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________________________________________________________________________ .

2.2 Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и корректировке не подлежит.

2.3 Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, и сдачи объекта в эксплуатацию.


^ 3. Сроки выполнения работ

3.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: _____________

Окончание работ: 15 сентября 2009г.

3.2 Дата окончания работ, является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

^ 4. Права и обязательства сторон.

4.1 Права и обязательства Подрядчика:

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1.1 Выполнить полный комплекс работ в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать объект готовый к эксплуатации Заказчику в установленный срок. Если в процессе выполнения работ выявляются дополнительные работы, затраты, не учтённые техническим заданием, проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан их выполнить в объёме, необходимом для сдачи объекта в эксплуатацию за свой счет, без изменения цены контракта и в сроки указанные в настоящем контракте.

4.1.2 Обеспечить производство работ в полном соответствии с сметной документацией, техническим заданием, полученными от Заказчика, и строительными нормами и правилами.

4.1.3 Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

4.1.4 Поставить на строительные площадки необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, в объеме, необходимом для выполнения работ по настоящему Контракту, а так же обеспечивать их сохранность. Подрядчик гарантирует качество поставляемых им материалов с приложением сертификатов, технических паспортов или других документов удостоверяющих их качество.

4.1.5 Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4.1.6 За свой счет и своими силами осуществлять необходимые временные подсоединения источников электроснабжения, водоснабжения и т.д. на период выполнения работ, а также производить оплату за их использование. Точки и условия временных подключений согласовывает с эксплуатирующими организациями Подрядчик.

      1. В случае необходимости, за свой счет и своими силами оборудовать строительные площадки временными зданиями и сооружениями (временные ограждение площадки, бытовые помещения для рабочих и ИТР, объектные склады и т.д.) на период проведения работ, создать условия для размещения на объектах своих работников, а также, в случае необходимости, их перевозку.

      2. Подрядчик обязан обеспечить в пределах производства работ безопасность движения транспорта, пешеходов, работников, сотрудников и иных лиц, находящихся на территории объекта, выполнение во время проведения работ на объекте необходимых мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, и зелёных насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.9 Согласовывать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечивать выполнение требований со стороны органов государственного надзора в соответствии с действующим законодательством РФ. Подрядчик самостоятельно получает необходимые разрешения и согласования для производства работ (такие как разрешение на земляные работы, временное перекрытие проезжей части или ограничение движения, временное отключение ЛЭП и тд.). В случае необходимости Подрядчик за свой счет выполняет перенос ЛЭП, радио и телефонных линий и т.п., мешающим производству работ

4.1.10 При завершении работ по муниципальному контракту известить об этом Заказчика в 2-дневный срок.

4.1.11 Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

-иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности, безопасности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.12 Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

4.1.13 Исполнять полученные в ходе работ замечания Заказчика, если такие не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.14 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.15 Участвовать в работе приемочной комиссии при сдаче выполненных работ Заказчику.

4.1.16 Подрядчик, не надлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на отсутствие контроля и надзора Заказчика (или его представителя) за их выполнением.

4.1.17 Обеспечивает сохранность результатов работы до сдачи объекта в эксплуатацию.

4.1.18 Подрядчик обязан после проведения работ убрать за собой строительный мусор, остатки строительных материалов, оборудование, инструменты и тд.

      1. Подрядчик обязан восстановить за свой счет нарушенные им сооружения, конструкции, изделия и тд., (газоны дорожки, поребрики, заборы и тд).

      2. Передать Заказчику на склад по акту демонтированное оборудование, материалы, конструкции и другие материальные ценности, полученные в процессе демонтажа.

      3. Произвести испытания смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителей Муниципального заказчика, технического надзора и эксплуатирующей организации.

      4. Представители Заказчика и Технического заказчика (ООО «ОЗЗСО») имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.1.23 Обеспечить охрану объекта за свой счет и своими силами в период действия настоящего контракта.

4.1.24 Составить график выполнения субподрядных работ, проведения необходимых испытаний и опробования работы оборудования и инженерных систем в течении 5 дней с момента заключения настоящего договора, согласовать их с исполнителями работ, Техническим заказчиком, и утвердить Заказчиком.

4.1.25 Осуществлять разметку объектов на строительной площадке, обеспечить геодезический контроль за строительством.

4.1.26 Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место на площадке и информировать об этом Технического заказчика, Заказчика и органы государственного надзора за строительством в течении пяти дней с даты подписания настоящего договора.

4.1.27 Вести оформленный в установленном порядке журнал производства работ.

4.1.28 Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНИП, рабочей документации и условиями настоящего Договора.

4.1.30 Нести ответственность за определённые в договоре сроки и качество работ, выполняемых привлечёнными исполнителями (Субподрядчиками).

4.1.31 Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по своей вине и вине Субподрядчиков при производстве строительно-монтажных работ.

4.1.32 Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по своей вине, вине Субподрядчиков и иных лиц, привлеченных Подрядчиком, нарушения правил выполнения строительно-монтажных работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.1.33 Разработать и утвердить проекты производства работ.

4.1.34 Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приёмке подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, осуществлять, подготовку объекта к сдаче в эксплуатацию после проведения пусконаладочных работ, участвовать в сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, очередей, в работе приёмочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.


^ Подрядчик имеет право:

4.1.17 С письменного разрешения Заказчика привлекать Субподрядчиков для выполнения работ по настоящему контракту, при этом все обязательства по работам выполняемым Субподрядчиками несет перед Заказчиком Подрядчик.


^ 4.2. Права и обязательства Заказчика:

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.2.1 Передать Подрядчику в 5-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта проектно-сметную документацию.

4.2.3 Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в настоящем контракте.

4.2.4 Обязанность осуществлять технический надзор за работами возложить на ООО «Отдел заказчика застройщика специализированная организация».

4.2.5 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.


^ 5. Сдача и приемка работ.

5.1 После окончания всех работ по муниципальному контракту, их приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком с участием Технического заказчика. Подрядчик обязан принимать участие в работе приемочной комиссии. Заказчик вправе также привлечь для работы в приёмочной комиссии организации выполнявшие проектирование, выдавшие тех.условия и другие организации, по выбору Заказчика, без согласования с Подрядчиком.

5.2 Промежуточная приемка отдельных этапов и видов работ осуществляется Техническим заказчиком с участием Подрядчика, после выполнения отдельных этапов, видов работ, с подписанием актов на скрытые работы, актов техготовности, исполнительных схем, актов об испытаниях трубопроводов и систем, другой исполнительной документации, принятой в строительстве. Исполнительную документацию подготавливает Подрядчик. Одновременно Подрядчик передает Техническому заказчику сертификаты, технические паспорта или другие документы подтверждающие качество примененных материалов.

Исполнительная документация передается Техническому заказчику одновременно с актами выполненных работ КС-2, КС-3.

5.3 Не предоставление Подрядчиком исполнительной документации на выполненные работы, документов подтверждающих качество примененных материалов является основанием для отказа в приемке работ.


^ 6. Гарантия качества по сданным работам.

6.1 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

6.2 Гарантийный срок выполненных по Муниципальному контракту работ, устанавливается 24 месяца, с даты подписания сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию.

6.3 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в предписанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, порядок и сроки их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт.

6.5 Если Подрядчик, в согласованный с Заказчиком срок, не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления некачественного выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с переделкой таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.


^ 7.Скрытые работы.

7.1 Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Технического заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Техническим заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Технического заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 календарных дня до начала проведения этой приемки. Если представитель Технического заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие работ в этом случае по требованию Технического заказчика производится за его счет.

7.2 В случае, если представителем Технического заказчика внесены в журнал производства работ (или в любом другом письменном виде) замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Технического заказчика, за исключением случаев неявки представителя Технического заказчика для приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Технического заказчика (представитель Технического заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Технического заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.

7.3 Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Технического заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.


^ 8. Оплата работ и взаиморасчеты.

8.1 Оплата выполненных работ производится в безналичной форме перечислением денежных средств на расчетный счёт Подрядчика. По соглашению сторон могут быть предусмотрены другие иные формы оплаты.

8.2 Основанием для оплаты выполненной работы является акт приёмки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период (КС-2,КС-3), подписанные представителем Технического заказчика, с приложением счет-фактуры, оформленные надлежащим образом. Акты выполненных работ предоставляются Подрядчиком ежемесячно, не позднее 5-го числа следующего за отчетным периодом месяцем. Заказчик обязан принять работы, принятые представителем Технического заказчика, (подписать КС-2, КС-3) в течении 3х дней, либо предъявить обоснованный отказ в письменной форме.

8.3 Оплата работ производится в 20-дневный срок с момента подписания акта КС-3 и предоставления счета-фактуры. По согласованию с Заказчиком выполненные работы могут предъявляться в промежуточные сроки.

8.4 В расчетах за выполненные работы применяется фиксированный индекс инфляции, с применением понижающего коэффициента (коэффициента аукционности), полученного от деления цены контракта по которой участник выиграл аукцион на начальную максимальную цену контракта, а акты за выполненные работы КС-2 составляются в строгом соответствии с утвержденной сметной документацией, техническим заданием.

8.5 Аванс (предоплата) по настоящему контракту не предусмотрен.


^ 9. Ответственность сторон.

9.1 Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Заказчику:

- за каждый календарный день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств- 0,1% (одна десятая процента) от суммы настоящего контракта.

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях свыше сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы стоимости устранения дефектов.

9.2 Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

9.3 До момента передачи всех работ Заказчику, Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результатов этих работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.


^ 10. Разрешение споров между сторонами.

10.1 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.2 При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

10.3 В случае, если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, то спор между сторонами решается путем обращения в Арбитражный суд Свердловской области.


^ 11.Расторжение контракта.

11.1 Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случае существенных нарушений Подрядчиком своих обязательств в рамках настоящего контракта. Под существенным нарушением Подрядчиком своих обязательств стороны настоящего Контракта понимают следующее:

11.1.1 Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 5 (пять) дней по причинам, независящим от Заказчика;

11.1.2 Нарушение графика производства работ в сторону увеличения сроков выполнения работ более, чем на 10 дней.

11.1.3 Несоблюдение Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более, чем на 10 (десять) дней;

11.1.4 Аннулирование разрешения на строительную деятельность, иных лицензий и разрешительных документов, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

11.2 Подрядчик вправе потребовать расторжения Контракта в случае нарушения выполнения Заказчикам обязательств по оплате выполненных работ на 30 календарных дней.

11.3 Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон. При расторжении Контракта по совместному решению сторон незавершённый объем работ передаётся по акту в установленном порядке Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определённом ими совместно.

11.4 Контракт расторгается путём подписания сторонами соглашения об освобождении обязательств по настоящему Контракту.


^ 12. Прочие условия.

12.1 Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.2 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок разрешения претензий составляет 30 дней при удовлетворении претензии, либо отсутствие ответа на претензию свыше 30 дней, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

12.3 Во всём остальном что не оговорено в настоящем договоре, стороны руководствуются действующим на территории РФ Законодательством и нормативными актами по вопросам капитального строительства.

12.4 Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.5 Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра контракта имеет равную юридическую силу.

12.6 Объем выполненных работ и их оплата не могут превышать выделенных бюджетных ассигнований на данные цели в текущем году.

12.7 Отношения между Подрядчиком и Техническим заказчиком ООО «ОЗЗСО» основываются на требованиях обязательного соблюдения Проектно-сметной документации, условий настоящего контракта, Градостроительного кодекса, строительных норм и правил, технических условий и регламентов, Санпин, ПУЭ, ГОСТ, и других нормативных документов, принятых в строительстве.

^ 13. Обеспечение исполнения контракта.

13.1. До заключения настоящего Контракта в целях обеспечения исполнения обязательств по нему Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение на сумму ___________________________рублей, что составляет 30% от начальной (максимальной) цены Контракта в виде безотзывной банковской гарантии или договора страхования ответственности либо передачи в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада). Выбранный Подрядчиком вид обеспечения должен соответствовать требованиям, предъявленным в конкурсной документации (документации об аукционе).

13.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) банковских дней представить Муниципальному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе.



^ 14. Приложения к настоящему контракту.

-Приложение №1 «Техническое задание».

-Приложение №2 «Функции заказчика, переданные Заказчиком Техническому заказчику для осуществления контроля и надзора за «Техническим перевооружением мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ). Город Камышлов»


^ 15. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон. Подписи сторон.

ПОДРЯДЧИК:




ЗАКАЗЧИК:









МП




МП

Приложение №1 к

муниципальному контракту №___ от ________________


Техническое задание

^
на выполнение работ по техническому перевооружению мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов



1. Наименование выполняемых работ: Выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по переводу на газ мазутной котельной, расположенной по адресу ул. Железнодорожная, 17-а в городе Камышлове Свердловской области, в целях осуществления теплоснабжения потребителей
2. Объем выполняемых работ: проектно-изыскательские (включая прохождение необходимых согласований и экспертиз), строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, комплектация материалами и оборудованием, ремонт котла КВ-ГМ-10-150, также прочие работы, и ввод объекта в эксплуатацию, в соответствии с ПСД, техническим заданием и условиям муниципального контракта.

^ 3. Место выполнения работ: г. Камышлов, ул. Железнодорожная, 17-а.

4. Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта до 15 сентября 2009года.
^
5. Источник финансирования: местный бюджет.

6. Форма, сроки и порядок оплаты работ: Оплата работ производится в безналичной форме без выплаты аванса:

- оплата производится ежемесячно на основании актов сдачи-приемки результатов работ

- окончательный расчет в течение 20 дней с момента подписания акта сдачи - приема результатов последнего этапа работ.

^ 7. Виды выполняемых работ:

Проектом предусматривается перевод на природный газ отопительной котельной г. Камышлова Свердловской области. В настоящее время котельная работает на мазуте, который сохраняется в качестве резервного топлива. В котельной установлены два паровых котла Е 2,5-1,4-ГМ и два водогрейных котла КВ-ГМ-10-150

При выполнении работ предусмотреть:

  1. Выполнение инженерных изысканий для проектируемого газопровода.

  2. Выполнение общестроительных работ (в том числе устройство дополнительных оконных проемов)

  3. Корректировку ПСД в соответствии со СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».

  4. Выполнить необходимые экспертизы и согласования.

  5. Выполнить работы по строительству подводящего газопровода с установкой ГРПШ с узлом коммерческого учета природного газа.

  6. Выполнить работы по переводу на газ котлов.

  7. Выполнить ремонт котла КВ-ГМ-10-150.

  8. Предусмотреть создание АСУТП на базе современных программируемых микроконтроллеров по трех уровневой иерархической схеме.

  9. Выполнить пуско-наладочные работы.

^ 8. Условия выполнения работ: Контрактом предусмотрено корректировка существующей проектной документации, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по переводу на газ в городе Камышлове Свердловской области мазутной котельной, в целях осуществления теплоснабжения потребителей.

^ 9. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования: Подрядчик самостоятельно приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме согласно спецификациям. По всему поставляемому оборудованию должны быть паспорта, сертификаты качества, акты испытаний, сертификаты, если продукция подлежит сертификации, счета - фактуры.

^ 10. Общие требования к выполнению работ:

10.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденным рабочим проектом, требованиями ПБ 12-529-03, ПБ 10-574-03, СНиП II-35-76 «Котельные установки» и другими строительными нормами и правилами.

10.2. Подрядчик должен иметь лицензию на строительные работы включающую следующие разделы:

^ -ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

-Разборка и демонтаж зданий и сооружений

-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

-Разработка выемок, вертикальная планировка

-Уплотнение грунтов и устройство грунтовых подушек

^ -КАМЕННЫЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

-Опалубочные и арматурные работы

-Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

-МОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (установка окон)

^ -СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
-Работы по торкретированию и устройству набрызг-бетона 

-МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
-Технологические металлоконструкции 

^ -ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
-Защита от коррозии (устройство антикоррозионных покрытий*
-Герметизация входов и вводов инженерных коммуникаций в сооружения*
-Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре не более 115 град. С
-Теплоизоляция трубопроводов и оборудования, работающих при температуре выше 115 град. С*
-Обмуровочные и футеровочные работы при сооружении промышленных печей, дымовых труб, воздуховодов* 

^ -РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И КОММУНИКАЦИЙ

-Прокладка магистральных газопроводов

- РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

- устройство газовых систем и установка оборудования

- устройство технологических трубопроводов

- МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- котельных установок

- приборов, ср-в автоматизации и вычислительной техники

- ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

- котельных установок и вспомогательное оборудование

- автоматических систем управления и информатизации

-При привлечении субподрядчиков - ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

^ 11. Порядок, этапы выполнения работ: С момента заключения муниципального контракта по предлагаемому графику:


п/п

Наименование работы

Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта:

^ Этапы выполнения работ

1

Инженерные изыскания, техническое освидетельствование зданий и сооружений, корректировка ПСД, прохождение необходимых экспертиз и согласований

До 25.07.2009

1 этап (оплата согласно актам формы КС-2, КС3)

2

Строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, сдача объекта в промышленную эксплуатацию

До 15.09.2009


2 этап (оплата согласно актам формы КС-2, КС3)



12. Требования к качеству работ: Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика или привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.

^ 13. Требования к безопасности выполнения и безопасности результатов: Работы выполнить с соблюдением требования пожарной безопасности, ОТ и ТБ; ПБ 12-529-03, ПБ 10-574-03, СНиП II-35-76 «Котельные установки» и другими строительными нормами и правилами.
^ 14. Порядок сдачи и приемки результатов работ: После выполнения работ исполнительная документация в полном объеме предоставляется на утверждение Муниципальному заказчику. Если нет замечаний, подписывается окончательный акт сдачи-приемки работ. Дальнейший порядок оформления акта приема - передачи оговаривается в муниципальном контракте.
15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: Передать Заказчику в полном объеме исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями СНиП.
16. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика: Обязательно выполнение ПНР и РНИ котлов, а также ПНР КИПиА

^ 17. Требования по объему гарантий качества работ: Подрядчик во время гарантийного срока выполняет гарантийные обязательства, установленные муниципальным контрактом.

^ 18. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: 2 года с момента подписания актов сдачи-приемки работ.
19. Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ: Право владения, пользования работами (услугами) переходит Заказчику с момента подписания актов выполненных работ.

^ 20. Состав работ и затрат по "Техническому перевооружению мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов": в соответствии с Техническим заданием Заказчика (часть 4 аукционной документации), проектно-сметной документацией и иной технической документацией на выполняемые работы.


ПОДРЯДЧИК:




ЗАКАЗЧИК:









МП




МП



Приложение № 2

к муниципальному контракту

№____ от «___»__________2009г.


«Функции Заказчика, переданные Заказчиком Техническому заказчику для осуществления контроля и надзора за «Техническим перевооружением мазутной котельной по ул. Железнодорожная, 17-а (перевод на газ) город Камышлов»


1. Заказчик для осуществления функций технического надзора и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком привлекает инженерную организацию (далее – Технический заказчик), которая определена путем проведения процедуры по размещению муниципального заказа.

2. В рамках настоящего Контракта Технический заказчик исполняет за Муниципального заказчика функции заказчика-застройщика на строительство, далее именуемые «функции Технического заказчика».

3. Технический заказчик исполняет следующие функции:

3.1. Контролирует обеспечение строительства проектно-сметной документацией (далее – ПСД), в том числе:

- контролирует порядок передачи ПСД Заказчиком Подрядчику;

- контролирует работу по корректировке ПСД в связи с изменением нормативной базы на проектирование и строительство, замечаниями и предложениями возникшими в процессе строительства, и сдачи объекта в эксплуатацию, изменениями технических условий, и работу по переутверждению ПСД;

- контролирует, работу по проведению экспертизы ПСД и внесение в нее изменений по замечаниям экспертизы.

3.2. Оформление разрешительной документации на строительство, в том числе:

- контролирует получение в установленном порядке разрешения на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов инженерной инфраструктуры;

- контролирует оформление разрешения на ведение земляных работ Подрядчиком.

3.3. Организацию подготовку и ведение строительства, в том числе:

- проверяет наличие у Подрядчика лицензий на все виды производимых работ, подлежащих лицензированию;

- согласовывает перечень субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ;

- обеспечивает, по указанию Муниципального заказчика, заключение контракта на осуществление авторского надзора;

- контролирует согласование сноса зеленых насаждений, оформление порубочных билетов, снос гаражей балансодержателем Объекта;

- определяет порядок согласованных действий при ведении строительно-монтажных работ, далее СМР, на действующем производственном объекте;

- контролирует согласование мероприятий по закрытию улиц, ограничению движения транспорта Подрядчиком;

- контролирует оформление и согласование документов по вывозу грунта, строительных отходов, завоза недостающего грунта и по отводу земельного участка под временное складирование грунта балансодержателем Объекта;

- готовит для Муниципального заказчика документацию для выдачи предписания о прекращении или приостановке работ и консервации Объекта. Принимает законсервированный Объект в установленном порядке совместно с балансодержателем Объекта.

3.4. Выполнение технического надзора за строительством, в том числе:

- назначает должностные лица, осуществляющие технический надзор за строительством;

- контролирует соответствие выполняемых СМР, применяемых конструкций, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, стандартов, технических условий и других нормативных документов;

- осуществляет контроль за внесением изменений в ПСД, изменением сроков завершения отдельных видов работ или этапов строительства и недопущением необоснованного увеличения стоимости строительства;

- контролирует выполнение геодезических работ в процессе строительства;

- проверяет наличие документов, удостоверяющих качество используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);

- проводит освидетельствование и оценку выполненных работ, конструктивных элементов и участков инженерных сетей, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечение требований по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;

- проводит промежуточную приемку ответственных конструкций зданий и сооружений;

- участвует в испытаниях смонтированных участков инженерных сетей;

- контролирует восстановление нарушенных элементов благоустройства и озеленения;

- проверяет состояние и соответствие ПСД поступающего на монтаж оборудования, оценивает качество его монтажа, участвует в комплексном опробовании смонтированного оборудования и его приемке;

- контролирует соответствие объемов и качества выполненных и предъявленных к оплате СМР рабочей документации;

- контролирует выполнение Подрядчиком Графика производства работ по настоящему Контракту;

- проводит учет объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также объемов и стоимости некачественно выполненных Подрядчиком СМР и затрат на устранение дефектов и переделки;

- контролирует наличие и правильность ведения первичной исполнительной технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в неё изменений в связи с выявленными дефектами при производстве СМР;

- контролирует исполнение Подрядчиком предписаний представителей авторского надзора и органов государственного контроля и надзора, а также требований Технического заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых СМР и применяемых конструкций, изделий, материалов и оборудования, обеспечение своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ;

- уведомляет Муниципального заказчика и балансодержателя Объекта о случаях отказа Подрядчиком выполнять вышеуказанные требования и предписания.

3.5. Взаимодействие с муниципальными органами и органами государственного контроля и надзора, в том числе:

- участвует в проверках, проводимых органами государственного контроля и надзора;

- извещает органы государственного контроля и надзора обо всех случаях аварийного состояния на Объекте;

- проверяет наличие у балансодержателя Объекта уведомления органов государственного контроля и надзора о проведении СМР на поднадзорном Объекте.

3.6. Приемка законченного строительством Объекта и сдачу его в эксплуатацию, в том числе:

- определяет состав и проверяет документацию, подготовленную Подрядчиком для представления в комиссию по приемке и вводу в эксплуатацию законченного строительством Объекта;

- контролирует организацию и сроки работы комиссии по приемке и вводу в эксплуатацию законченного строительством Объекта, созданной по приказу балансодержателя Объекта;

- хранит и по окончанию работ передает Муниципальному заказчику или, по его указанию, балансодержателю Объекта исполнительную документацию, составленную в процессе строительства и приемки законченного строительством Объекта.

4. Технический заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.


Заказчик:

М.П.

Подрядчик:

М.П.







Скачать 1,76 Mb.
оставить комментарий
страница5/12
Дата28.09.2011
Размер1,76 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх