Конкурсная документация
1 чел. помогло. вернуться в начало
| скачать ^ 5.1. Заказчик и Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств федерального бюджета. В случае установления фактов нецелевого использования полученных средств дальнейшее финансирование приостанавливается, а Исполнитель обязан вернуть их в федеральный бюджет. 5.2. За неисполнение или отказ от исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему штраф в размере ____ процентов от стоимости работ. 5.3. За нарушение сроков выполнения этапов работ (срыв графика производства работ) Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему пеню в размере ____ процентов от стоимости работ за каждый день просрочки. 5.4. За задержку устранения дефектов в выполненных работах против сроков, установленных Сторонами для их устранения, Исполнитель обязан при получении письменного требования от Заказчика уплатить ему пеню в размере ____ процентов от стоимости работ за каждый день просрочки. 5.5. Начисление неустойки, предусмотренной пунктами 5.1, 5.2 и 5.3 производится отдельно за каждое нарушение. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла по вине Заказчика. 5.6. Кроме неустойки за неисполнение обязательств по настоящему Контракту виновная сторона возмещает другой стороне все непокрытые неустойкой убытки. 5.7. За нарушение Заказчиком обязательств по оплате принятых от Подрядчика работ Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день задержки фактической оплаты. 5.8. Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ только в том случае, если средства на оплату не перечислены по его вине. 5.9. При уменьшении соответствующими государственными органами в установленном порядке средств федерального бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. 5.10. Предъявление Сторонами требований о возмещении убытков по Контракту производится письменно путем направления соответствующего требования об их возмещении. Такое требование должно содержать срок для возмещения убытков, который не может быть менее 10 (Десяти) дней. Сторона получившая требование обязана в указанный в ней срок выплатить сумму убытков или направить другой Стороне свои мотивированные возражения или отказ. 5.11. Возмещение убытков и уплата неустоек не освобождает Стороны от исполнения принятых по Контракту обязательств. 6. Форс-мажор 6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая, но не ограничиваясь: землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные действия, военные действия, массовые заболевания и другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Государственного контракта и не зависеть от воли сторон. 6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них другую Сторону в любой форме (предпочтительно письменной). В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по Государственному контракту и срок исполнения обязательств. 6.3. По прекращении указанных обстоятельств, Сторона должна без промедления известить другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему Государственному контракту. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она должна возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением. 6.4. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств. 6.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. 6.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев или они или их последствия будут действовать более этого срока. Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения контрактов и достижения соответствующей договоренности. ^ 7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, разрешаются путем переговоров (в форме совместного совещания или обмена письмами) между сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. ^ 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны всеми сторонами. 8.2. Настоящий Государственный контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. ^ 9.1. Настоящий Государственный контракт действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 9.2. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 9.3. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.
К настоящему Государственному контракту прилагаются: 1. Календарный план проектных и (или) изыскательских работ. 2. Протокол соглашения о контрактной цене.
Приложение № 1 к государственному контракту № _________________________ от «___» ____________ 2009 г. ^ на выполнение проектных и (или) изыскательских работ в 2009 году
Приложение № 2 к государственному контракту № _________________________ от «___» ____________ 2009 г. ПРОТОКОЛ соглашения о контрактной цене на выполнение проектных и (или) изыскательских работ в 2009 году «______________________________________________________________» (наименование темы) по государственному контракту от___________ №________________ Мы, нижеподписавшиеся, от лица Государственного заказчика - заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» ___________________________________________________ и от лица Исполнителя ________________________________________________________________________ удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ в сумме: _________ (_______________) рублей, в том числе НДС 18 процентов – ________________ рублей. (цифрами и в скобках прописью) Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Государственным заказчиком.
^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лот № 1) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ «СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАНИЛИЩА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИЕВОГО ФОНДА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
^ ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ РАБОТЫ Создание комплекса по переупаковке КИЗ (контейнер защитный изотопный) с радием в герметичную упаковку и создание хранилища переупакованных КИЗ. Приведение хранилища государственного радиевого фонда (ГРФ) России в соответствие с действующими нормами по учету и контролю радиоактивных веществ и физической защите, санитарии, пожарной и технологической безопасности. Обеспечение безопасного хранения препаратов изотопов государственного радиевого фонда России. ^ В существующем хранилище препаратов ГРФ на ФГУП «ГХК» находится 248 бетонных защитных транспортных контейнеров (БЗТК), содержащих (радий и радий-мезаторий) изолирующих защитных контейнеров (КИЗ) с препаратами ГРФ. Проектируемый объект предназначен для приведения хранилища государственного радиевого фонда в соответствие с действующими нормами по санитарии, пожарной и технологической безопасности, по физической защите и радиационной безопасности. ^ Комплекс переупаковки и хранения препаратов ГРФ размещается в горных выработках объекта 101. Предлагаемые помещения расположены в трёх уровнях на отметках ± 0,000; + 4,800; - 4,500 с общей площадью 510 м и полезным объёмом около 2000 м . Предлагается следующая компоновка хранилища. Между отметками ± 0,000 и + 4,800 располагаются: - шлюз, предназначенный для приёма и вскрытия контейнера ДОК, контроля кон- тейнера БЗТК, вскрытия контейнера БЗТК, установленного в контейнере ДОК, извлечения из контейнера БЗТК контейнера КИЗ, выдачи КИЗ в защитную камеру (бокс); - защитные камеры (боксы), предназначены для проведения технологических операций по переупаковке КИЗ с ампулами в герметичные пеналы, выдачи пеналов, в хранилище для длительного хранения; - мостовой кран т/и 5т для выполнения монтажных и технологических операций, загрузки хранилища и возврат аварийных упаковок из хранилища в защитные камеры (боксы); - система видеонаблюдения для дистанционных операций. Между отметками - 4,500 и ± 0,000 располагаются: - хранилище, представляющее собой бетонный массив с гнездами, герметично закрытыми пробками; - каньон с размещенным внутри дренажным монжусом. Между отметками + 4,800 и ± 8,300 располагаются:
Все помещения комплекса переупаковки и хранения препаратов радия относятся к зоне строгого режима, которая в свою очередь подразделяется на:
Между зонами 2 и 3 категории предусмотреть устройство санитарного шлюза. Административно-бытовые помещения предусмотреть в соответствии с расчетной численностью по норме, соответствующей требованиям к их составу. 4.3 ^ Технологические операции В период эксплуатации комплекса проектированием предусмотреть выполнение следующих технологических операций в соответствии с инструкциями, разработанными и утверждёнными в установленном порядке:
Управление операциями производиться дистанционно из операторского помещения и с местных пультов управления с помощью электромеханических копирующих манипуляторов. Энергоснабжение Источником электроснабжения объекта 101 является существующая энергосистема на ФГУП «ГХК». Для питания от неё предлагается использовать существующие трансформаторные подстанции. В комплексе переупаковки и хранения препаратов ГРФ предусмотреть рабочее и аварийное, общее и местное внутреннее электроосвещение. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения - 380/220В переменного тока, на лампах - 220В. Напряжение местного освещения -42В; 12В. ^ При проектировании предусмотреть систему управления, автоматики и технологического контроля обеспечивающих систем комплекса обращения с препаратами ГРФ:
Для функционирования обеспечивающих систем предусмотреть следующие технические средства:
^ Удаление средне- и низкоактивных ТРО осуществляется по существующей на предприятии систему обращения с ТРО. Для выдачи ЖРО, образующихся при выполнении операций по переупаковке, затаривании, и хранении предусмотреть монтаж трубопровод выдачи с подстыковкой к трубопроводу аварийных вод в об. 70-71. ^ На об. 101 предусмотреть приточно-вытяжную общеобменную и местную вентиляцию с подстыковкой к существующим приточно-вытяжным системам об. 101 (П-5, В-7). Вентиляционные системы должны быть разделены по принципу зональности помещений, режимов работы и по количеству ступеней очистки воздуха. При проектировании предусмотреть подключение к существующим системам об.229 ПВВС хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды, хозяйственно-питьевого водопровода горячей воды, производственно-противопожарного водопровода, канализации. ^ Для комплекса переупаковки и хранения препаратов ГРФ предусмотреть следующие виды связи и сигнализации:
Телефонные аппараты телефонной связи подключаются к действующей УПАТС «МиниКом DX-500» объекта 100. Для производственного вещания, поисковой связи и оповещения о пожаре предусмотреть систему речевого оповещения «Орфей», запитанную от усилителя радиоузла об. 100. Для руководства технологическим процессом проектируется двухсторонняя громкоговорящая связь с использованием системы громкоговорящей связи «Рябина». Комплекс переупаковки и хранения ГРФ оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации, выполненной на базе оборудования аналогово-адресного исполнения "Орион" фирмы-изготовителя "Болид". Для взаимодействия оператора с персоналом, обслуживающим камеру переупаковки радия, работающим в хранилище и на транспортировке, дублирования основных видов связи при нормальных условиях эксплуатации, а также для связи персонала в аварийных ситуациях предусмотреть радиосвязь на базе портативных радиостанций марки Motorola. Подключение сетей связи и сигнализации проектируемого объекта к станционным устройствам проектировать через линейные устройства связи ближайших объектов. ^ Комплекс переупаковки и хранения препаратов ГРФ является радиационно-опасным производством I класса работ с трехзональной компоновкой. С целью обеспечения не превышения установленных критериев по радиационной безопасности при эксплуатации проектируемого комплекса переупаковки и хранения препаратов ГРФ предусматреть следующие организационные и технические меры:
Система радиационного контроля комплекса переупаковки и хранения препаратов ГРФ должна обеспечивать следующие виды контроля:
Системой радиационного контроля решаются следующие задачи:
Задачи контроля в проектируемой системе радиационного контроля решаются с помощью стационарных средств, переносных приборов и средств пробоотбора с последующим лабораторным анализом по методикам, имеющимся на предприятии. Для непрерывного контроля в проектной документации предусмотреть использование автоматизированной системы радиационного контроля, имеющую распределительную структуру и включающую в себя:
По характеру выполняемых работ персонал комплекса представлен следующими категориями работающих:
исходя из расстановки трудящихся по рабочим местам, трудоемкости выполняемых работ и в соответствии с принятым режимом работы проектируемого объекта. Списочный состав рассчитывается исходя из явочного состава, нормативного годового фонда рабочего времени на одного работающего, установленного действующим законодательством, и коэффициента перехода от явочной численности к списочной, учитывающего резерв работников на подмену во время очередных отпусков. Количество рабочих дней в году установки переупаковки - 250, хранилища препаратов ГРФ - 365. Руководящий и обслуживающий персонал работает в день. Продолжительность рабочей недели - пятидневная с двумя выходными днями. Численность персонала, необходимого для обслуживания комплекса переупаковки и хранения препаратов ГРФ, определить для двух периодов эксплуатации: периода переупаковки и периода длительного хранения препаратов ГРФ ^ Физ.защита обеспечивается охраной хранилища службой безопасности объекта и созданием комплекса инженерно-технических средств защиты. ^ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НАЗЕМНЫХ ЕМКОСТЕЙ-ХРАНИЛИЩ ЖИДКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
^ При выполнении проектных работ предусмотреть рассмотрение двух вариантов загрузки хранилища: 1 вариант – металлическими бочками с ТРО 0,2 м3 или контейнерами НЗК-150 – 1,5П объемом 1,5м3 2 вариант – засыпка ТРО в проёмы с послойным цементированием; Компоновку хранилища выполнить в соответствии с требованиями ОСПОРБ-99. Реконструкция резервуара потребует выполнения следующих работ: ^ снятие обваловки, разборку существующего перекрытия резервуара и устройство нового защитного перекрытия, строительство укрытия над реконструируемым резервуаром с крановым оборудованием и аварийной вентиляцией на случай просыпи ТРО. ^ устройство проёмов для засыпки ТРО, строительство укрытия над реконструируемым резервуаром с крановым оборудованием и вентиляцией. Оборудование укрытия: ^ - краном подвесным электрическим (управление кнопочное с пола) грузоподъемностью 10т над хранилищем для установки защитного контейнера с бочкой 0,2м3 или НЗК на переходную плиту и опускания бочки или защитного контейнера в хранилище; - переходной плитой (плита предназначена для обеспечения выгрузки бочки из защитного контейнера в ячейку отсека хранения); - системой удаления воды. ^ - краном подвесным электрическим (управление кнопочное с пола) грузоподъемностью 10т над хранилищем для выгрузки ТРО из транспортных контейнеров в проёмы хранилища; - шиберами закрытия проёмов; - оборудование для приёма цемента и приготовления раствора; - системой удаления воды. Для первого варианта единица хранения ТРО - бочка из стали вместимостью 0,2 м3 (вес заполненной бочки до 600 кг) или контейнер НЗК-150 – 1,5П объемом 1,5м3. Суммарная активность ТРО в упаковке, Бк: бочка САО до 0,6×1012 контейнер САО до 2,5×1012 Транспортирование бочек с участка кондиционирования ТРО в составе нового полигона, размещаемого в объекте 657, до хранилища предусмотреть на спецавтомобиле в защитном контейнере (масса брутто 9,5т). Защитный контейнер подлежит разработке по исходным требованиям ФГУП "ГИ "ВНИПИЭТ" инв. № 04- 03156. Конструкция упаковок РАО (бочки, контейнеры) по требованиям надежности (механические и прочностные характеристики, защитные функции, герметичность конструкции и другие элементы безопасности) должны соответствовать ГОСТ Р 51824-2004. При рассмотрении варианта засыпки (2 вариант) для транспортировки твердых радиоактивных отходов из подразделений, где они образуются, до места захоронения на предприятии предусмотреть использование существующих контейнеров предприятия. Примерная принципиальная схема транспортно – технологических операций в хранилище: ^ - доставка транспортного защитного контейнера к объекту; - установка транспортного защитного контейнера или НЗК с помощью крана мостового электрического грузоподъемностью 10т на переходную плиту; - перегрузка бочки или НЗК с помощью крана мостового электрического грузоподъемностью 10т из транспортного защитного контейнера в хранилище. ^ - доставка транспортного защитного контейнера предприятия к объекту; - выгрузка ТРО с помощью крана мостового электрического грузоподъемностью 10т из транспортного защитного контейнера в проём хранилища; - периодическая заливка ТРО цементным раствором. Подключение к системам энергообеспечения - от существующих сетей и коммуникаций объекта. Грузоподъемное оборудование должно быть разработано в соответствии с НП-043-03. Систему технологического контроля для обеспечения контроля параметров технологических и вспомогательных систем хранилища. Из технологических параметров предусмотреть: - измерение температуры воздуха в хранилище; - контроль наличия воды в хранилище. Показания датчиков предусмотреть на местном щите управления. Систему связи и сигнализации, включающую: - внешнюю автоматическую телефонную связь; - сигнализацию о повышении или понижении температуры воздуха в хранилище; - автоматическую пожарную сигнализацию; - охранную сигнализацию. Электроснабжение хранилища предусмотреть от существующей сети. ^ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЛИГОНА ТВЕРДЫХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ) Наименование работ Разработка рабочей документации: предмета конкурса «Реконструкция полигона твердых радиоактивных отходов федерального государственного унитарного предприятия Горно-химический комбинат» (г. Железногорск, Красноярский край) Протокол утверждения проекта. Расположение объекта Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, Промтерритория ФГУП «ГХК». Вид строительства Реконструкция Выделение пусковых Выделение пускового минимума из состава пускового комплексов комплекса. Стадийность Рабочая документация. проектирования Особые условия Сейсмичность – 7 баллов. Условия действующего предприятия. Сроки выполнения Разработка рабочей документации на пусковой минимум: проектных работ. Начало – дата заключения государственного контракта, окончание 20.10.09 г. Требования к объему Разработка рабочей документации в объеме, выполняемых работ необходимом для производства СМР по реконструкции полигона твердых радиоактивных отходов. Требования к инженерным По отдельному техническому заданию в соответствии с средствам физической - НП-034-01 «Правила физической защиты радиационных защиты источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ». Требования к качеству В соответствии с требованиями Постановления выполняемых работ Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», а также другими нормативными документами, регулирующими выполнение проектных работ в области ядерной промышленности. Требование к сроку и объему Выполнение работ по проектированию в сроки предоставления в соответствии с нормативно-технической гарантий качества документацией (ГОСТы нормативные и руководящие выполняемых работ документы и т.д.), действующей в Российской Федерации. Устранять все недостатки и замечания, выявленные в процессе приемки выполненных работ в кратчайший, технически возможный срок, но не более 2- месяцев с момента получения претензий по качеству выполняемых работ. Требования к наличию В соответствии с пунктом 11 Информационной карты действующих лицензий конкурсной документации. на осуществление деятельности предмета конкурса: Требования к режиму Режим работы - круглосуточный проектируемого объекта Требования к основным Предусмотреть сортировку и раздельную переработку технико-экономическим горючих, прессуемых и цементируемых отходов. показателям и качеству В составе установок сжигания отходов предусмотреть конечной продукции, в т.ч. систему газоочистки и узел цементирования зольного экологическим параметрам остатка. Прессование отходов осуществлять в металлических бочках с последующим затариванием в контейнеры. Кондиционированные ТРО должны отвечать критериям приемлемости, которые необходимо разрабатывать в соответствии с Руководством по безопасности РБ-023-02 Требования к режиму В соответствии с нормативными документами и безопасности и гигиене НРБ-99, ОСПОРБ-99, СПОРО-2002, НП-055-04, НП-058- труда санитарных норм 04, НП-069-06 и правил Требования к составу В соответствии с требованиями Постановления сдаточной документации Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Документация представляется в шести экземплярах на бумаге, электронная версия рабочей документации и сметная документация в электронном виде в формате «Гранд смета» Для реализации проектных решений при разработке РД необходимо руководствоваться следующими технико-экономическими показателями:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отлично
1 