Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (услуг) по реализации в 2010 году плана информационного обеспечения (лоты №№1 8) город Москва icon

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (услуг) по реализации в 2010 году плана информационного обеспечения (лоты №№1 8) город Москва



Смотрите также:
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения контракта на...
Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных...
Конкурсная документация по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному...



страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
скачать


Приложение 2

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Федерального дорожного агентства

от «___»___________ 2010 г. № _______


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ (услуг) по реализации в 2010 году плана информационного обеспечения (лоты №№ 1 - 8)


город Москва

2010


1. Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки
на участие в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме
электронного документа


1.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы об участнике размещения заказа:

1.1.1. фирменное наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения могут быть представлены по рекомендуемым формам Ф-1 – Ф-2 (Приложение 1 к конкурсной документации);

1.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

1.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.1.4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

1.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

1.2. предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, в том числе предложение о цене контракта, включая:

- конкурсное предложение, составленное по форме приложения 2 к конкурсной документации;

- календарный план выполнения работ (услуг).

Требования к описанию участниками размещения заказа указанного предложения изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации;

1.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

1.3.1. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

1.3.2. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (услуг) являющихся предметом конкурса (если в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливается требование к лицам, осуществляющим выполнение работ (услуг), которые являются предметом открытого конкурса);

1.3.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах «2» - «4» пункта 10.1 настоящей конкурсной документации.

1.4. Участникам размещения заказа рекомендуется представлять в составе заявки почтовые адреса и телефоны:

- налоговой инспекции;

- службы судебных приставов.

1.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

1.6. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)). Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями

1.7. Участник размещения заказа запечатывает заявку в конверт или пакеты (далее – «конверт»). Конверт (пакет) запечатывается во внешний конверт.

На внешнем конверте должно быть указано:

- адрес заказчика;

- наименование конкурса.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (физического лица).

1.8. Если конверт не запечатан и на нем не указано наименование конкурса (лота), заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

1.9. Заявка (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке.


2. Требования к описанию участниками размещения заказа количественных и качественных характеристик выполняемых работ (услуг)


2.1. Участник размещения заказа описывает выполняемые работы (услуги) (предложение о качестве работ (услуг)) в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ (услуг) (Приложения № 3 (1) - 3 (8) к настоящей документации).

В случае, если участником размещения заказа предлагаются дополнительные условия относительно требований, предусмотренных техническим заданием, участник размещения государственного заказа представляет их описание в составе предложения о качестве работ.

В случае наличия указанных дополнений, в составе конкурсной заявки участником размещения заказа представляется техническое задание на выполнение работ.

2.2. Качество выполняемых работ (услуг) должно соответствовать требованиям Технических заданий.


^ 3. Место, условия и сроки выполнения работ (услуг)


3.1. Место выполнения работ (услуг): Российская Федерация

3.2. Условия выполнения работ (услуг): в соответствии с государственным контрактом (проекты прилагаются).

3.3. Сроки выполнения работ (услуг) по государственным контрактам:

Лот № 1: Проведение опросов среди представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций, населения о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», ее целях и задачах, а также о качестве обслуживания участников дорожного движения.


начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 10 декабря 2010 г.


Лот № 2: Организация и проведение специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к: информированию федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организаций и населения о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»; разъяснению ее целей и задач; информационной поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, передового опыта.

начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 10 декабря 2010 г.


Лот № 3: Мониторинг зарубежных нормативных баз, регулирующих вопросы освоения инновационной продукции в дорожном хозяйстве, сопоставление ее с отечественной нормативной базой и разработка предложений по ее совершенствованию

начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 29 октября 2010 г.


Лот № 4: Разработка и издание альбома, посвященного строительству мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС


начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 30 марта 2012 г.


Лот № 5: Разработка и издание альбома, посвященного завершению строительства федеральной автомобильной дороги Чита - Хабаровск


начало: с момента заключения государственного контракта,

окончание: 29 октября 2010 г.


Лот № 6: Создание, издание и рассылка информационно-методического пособия по зарубежному опыту технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси


начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 28 февраля 2011 г.


Лот № 7: Создание, издание и рассылка информационно-методического пособия по зарубежному опыту контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием


начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 31 марта 2011 г.


Лот № 8: Создание, издание и рассылка информационно-методического пособия по зарубежному опыту особенностей приготовления горячих асфальтобетонных смесей на различных типах асфальтобетонных заводов


начало: с момента заключения государственного контракта

окончание: 31 марта 2011 г.


^ 4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Лот № 1: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 1 500 000,0 руб.

Лот № 2: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 6 500 000,0 руб.

Лот № 3: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 5 500 000,0 руб.

Лот № 4: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 5 500 000,0 руб., в т.ч.:

в 2010 году – 1 000 000,0 руб.,

в 2011 году – 1 000 000,0 руб.,

в 2012 году – 3  500,0 руб.

Лот № 5: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 5 800 000,0 руб.

Лот № 6: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 2 600 000,0 руб., в т.ч.:

в 2010 году – 1000 000,0 руб.,

в 2011 году – 1 600 000,0 руб.

Лот № 7: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 2 600 000,0 руб., в т.ч.:

в 2010 году – 1000 000,0 руб.,

в 2011 году – 1 600 000,0 руб.


Лот № 8: Начальная (максимальная) цена контракта (включая НДС): 2 600 000,0 руб., в т.ч.:

в 2010 году – 1000 000,0 руб.,

в 2011 году – 1 600 000,0 руб.


^ 5. Форма, сроки и порядок оплаты работ (услуг)


5.1 Оплата осуществляется за фактические выполненные работы (услуги) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств в безналичной форме, в порядке, установленном государственным контрактом (проекты прилагаются).


^ 6. Источник финансирования заказа


6.1. Источник финансирования заказа – федеральный бюджет Российской Федерации.

6.2. Бюджетная классификация: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»


^ 7. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

7.1. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

7.2. Вид и объем работ (услуг) указаны в Техническом задании (Приложения № 3 (1) – 3 (8) к настоящей документации).

Участник размещения заказа при составлении Конкурсной заявки не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ (услуг). Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Конкурсной документации.

7.3. В окончательную цену государственного контракта включаются все расходы участника размещения заказа на выполнение работ (услуг), включая все налоги и сборы.

7.4. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта.


8.1. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями (поставщиками) – Российский рубль.


^ 9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе


9.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

9.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота).

9.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

9.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени её регистрации.

9.6. Заявки принимаются в рабочее время с «27» мая 2010 г. по «25» июня 2010 г. и до 13.00 «28» июня 2010 г. (до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками):

в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 129085, Россия, г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 615

или в форме электронного документа в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» на адрес электронной почты: ageevaea@fad.ru.

При получении заявки в электронной форме Заказчик подтверждает в письменной форме или форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

9.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

9.8. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.

9.9. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.


^ 10. Требования к участникам размещения заказа

10.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

10.2. Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 пункта 10.1, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2- 4 пункта 10.1 настоящего раздела.


^ 11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки


11.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками «28» июня 2010 г. 13:00.

Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 1 и 9 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ».

11.2. Уведомление об отзыве заявки является основанием для незамедлительного возвращения участнику нераспечатанной заявки.

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.


^ 12. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации


12.1 Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

Конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

12.2 Конкурсная документация может быть получена со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по месту нахождения государственного заказчика (г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 615) по рабочим дням с 9-00 до 18-00. Контактные телефоны: (495) 687-88-97, 687-88-76.

12.3. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации представляются с «26» мая 2010 г. по «22» июня 2010 года.

12.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.


^ 13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе


13.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании конкурсной комиссии публично в 13:00 «28» июня 2010 г. по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, 4, ком. 208.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе.

13.3. При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками следующая информация:

  • наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

  • наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

  • условия исполнения государственного контракта.

13.4. Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, считаются опоздавшими. Такие конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.5. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.


^ 14. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе


14.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе указанным в разделе 10 настоящей конкурсной документации.

14.2. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к дальнейшему участию в конкурсе по следующим основаниям:

  • непредставления документов, указанных в п. 1.1 раздела 1 конкурсной документации либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

  • несоответствие требованиям, установленным п. 10.1 раздела 10 настоящей конкурсной документации;

  • неправильного оформления определенных конкурсной документацией документов;

  • непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

  • несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

14.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения:

  • о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

  • о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

  • о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

  • о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.


^ 15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе


15.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

  • цена государственного контракта

  • качество работ (услуг).


^ 16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

16.1. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

16.2. В целях выявления победителя конкурса (лучших условий исполнения государственного контракта) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса по критериям, указанным в п. 15.1 настоящей конкурсной документации.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

16.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок по следующей системе.


Критерии

Коэффициент значимости критерия, %

Цена государственного контракта

80 %

Качество работ (услуг)

20 %

Всего:

100 %



^ 16.4. Оценка заявок по критерию «Цена государственного контракта»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена государственного контракта», определяется по формуле:

Rai=

Amax - Ai

х 100

Amax



где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (раздел 4 по каждому лоту соответственно);

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта, установленная в соответствии с п. 1.1 Конкурсного предложения.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена государственного контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена государственного контракта" лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой.

^ 16.5. Оценка заявок по критерию «Качество работ (услуг)»


В рамках критерия «Качество работ (услуг)» оценивается соответствие описания участником размещения заказа выполняемых работ (услуг), их количественных и качественных характеристик (предложения о качестве работ (услуг)), требованиям, которые изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации (при этом максимальное значение критерия составляет 100 баллов).


^ Качество работ (услуг)

Оценка показателей качества работ (услуг)

Баллы

Оценка последовательности, согласованности и полноты раскрытия предложения о качестве работ (услуг), представленного в заявке, с позиции требований, установленных техническим заданием

Не соответствует

0

Частично соответствует

50

Соответствует

100



Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качество работ (услуг)», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

При оценке заявок по критерию «Качество работ (услуг)» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ (услуг).

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию.

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество работ (услуг)», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

16.6. Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности производиться прямо пропорционально присужденным итоговым значениям. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальное итоговое значение.

16.7. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

16.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о принятом на основании оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и Заказчиком, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

  1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств



17.1 Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 5 % от начальной (максимальной) цены госконтракта (лота):

Лот № 1: 75 000,0 руб.

Лот № 2: 325 000,0 руб.

Лот № 3: 275 000,0 руб.

Лот № 4: 275 000,0 руб.

Лот № 5: 290 000,0 руб.

Лот № 6: 130 000,0 руб.

Лот № 7: 130 000,0 руб.

Лот № 8: 130 000,0 руб.


17.2 Указанная сумма должна быть перечислена на лицевой счет государственного заказчика: Федеральное дорожное агентство, ИНН 7717509757 КПП 771701001, ОКПО 00083546, УФК по г. Москве, расчетный счет 40302810800001000079 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы, БИК 044583001, лицевой счет 05731001080 до момента подачи заявки на участие в конкурсе.

  1. ^

    Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления



18.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Размер обеспечения исполнения государственного контракта – 1% от начальной (максимальной) цены контракта:


Лот № 1: 15 000,0 руб.

Лот № 2: 65 000,0 руб.

Лот № 3: 55 000,0 руб.

Лот № 4: 55 000,0 руб.

Лот № 5: 58 000,0 руб.

Лот № 6: 26 000,0 руб.

Лот № 7: 26 000,0 руб.

Лот № 8: 26 000,0 руб.


Участником конкурса самостоятельно определяется способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных.

    1. В случае принятия участником конкурса, с которым заключается контракт решения об обеспечении исполнения государственного контракта в виде предоставления договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем 300 млн. рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности (далее - капитал и резервы), определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать 10 % размера капитала и резервов.

Государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 1.1.3. и 1.1.4. пункта 1.1. настоящей конкурсной документации и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.


18.3. В случае принятия участником конкурса, с которым заключается контракт решения об обеспечении контракта денежными средствами, указанный в п. 18.1 размер обеспечения должен быть перечислен на лицевой счет государственного заказчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства.

Банковские реквизиты для перечисления:

Федеральное дорожное агентство,

ИНН 7717509757 КПП 771701001,

ОКПО 00083546,

УФК по г. Москве,

расчетный счет 40302810800001000079

в отделении 1 Московского ГТУ Банка России г. Москвы,

БИК 044583001, лицевой счет 05731001080


18.4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.


  1. Срок со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт


19.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

19.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

19.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола об отказе от заключения контракта не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.


Приложение 1

к конкурсной документации

^ Рекомендуемые формы заполнения заявки

Ф-1. Общие сведения: Юридические лица



1.


Полное наименование организации





2.


Идентификационные данные налогоплательщика





3.


Форма собственности





4.


Дата, место, орган регистрации





5.


Почтовый адрес





6.


Место нахождения





7.


Банковские реквизиты





8.


Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество





9.


Телефон





10.


Факс





11.


Головная организация *


Дочерние организации



* В графе 11 в случае отсутствия головной и дочерних организации с другими названиями и юридическими адресами следует написать: " Не имеется ".
^

Руководитель организации


М.П.


Ф-2. Общие сведения: Физические лица, в том числе граждане-предприниматели без образования юридического лица


^ Наименование (если таковое имеется)





Ф.И.О. физического лица





Гражданство





^ Паспортные данные





Сведения о месте жительства





^ Почтовый адрес





Дата, место, орган регистрации физического лица





^ Банковские реквизиты





Телефон, факс







Физическое лицо (подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2

к конкурсной документации
^

Конкурсное предложение



Изучив извещение и конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на выполнение работ по диагностике автомобильных дорог федерального значения в 2010 году, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты,  ________________________________ (наименование участника размещения заказа), являясь субъектом малого предпринимательства, в лице __________________________ (должность руководителя или уполномоченного лица,  и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящее конкурсное предложение.

Предмет конкурса (лота):________________________________________________

^ 1. Стоимость работ и условия финансирования:

1.1 Общая стоимость выполнения всех работ по Контракту с учетом всех налогов (обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных заявок составляет:

_______ тыс. руб., ________________________________________________(то же прописью), в т.ч. НДС - _______руб.______________ (то же прописью), в том числе:

в 2010 г. - __________________*),

в 2011 г. - _________________ *),

в 2012 г. - _________________ *).

*) – в случае, если по лоту предусмотрена переходящая тематика)

- не более суммы указанной в разделе 4 конкурсной документации по каждому лоту соответственно.


1.2 Стоимость работ по контракту является твердой (фиксированной) и в ходе исполнения контракта изменению не подлежит.

1.3 Оплата работ по Контракту осуществляется на основании фактически выполненных объемов работ (услуг).

^ 2. Обеспечение качества выполняемых работ (услуг): Пояснительная записка с предложением о качестве работ (услуг), включающим описание выполняемых работ (услуг) с позиции требований, установленных техническим заданием.

3.  Настоящей заявкой подтверждаем, что против  ___________________________

                                                                                                     (наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании (наименование участника размещения заказа) банкротом и об открытии конкурсного производства, что наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____% балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период / либо отсутствует.

4. Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации.

Участник

Должность (подпись) «_____»__________2010 г.

М.П.


Приложение 3 (1)

к конкурсной документации


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Федерального

дорожного агентства


_________________ Н.В. Быстров


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)


1. Наименование темы (работ, услуг): Проведение опросов среди представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций, населения о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», ее целях и задачах, а также о качестве обслуживания участников дорожного движения

2. Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса

3. Заказчик (подразделение Федерального дорожного агентства): Управление делами

^ 4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 19.03.2010 № 203-р «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

^ 5. Статус работы (услуги): государственный заказ

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

^ 7. Исходные данные:

В ходе работ по проведению опроса среди представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций, населения о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», ее целях и задачах, а также о качестве обслуживания пользователей дорог используются следующие исходные данные:

– подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» (далее – Подпрограмма);

– информация, полученная от Федерального дорожного агентства (далее – ФДА), подведомственных организаций и учреждений, территориальных органов управления дорожным хозяйством, органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, дорожных предприятий, организаций и учреждений, экспертов в области дорожного хозяйства, а также опубликованная в открытых источниках.


^ 8. Состояние проблемы (вопроса):

С 1 января 2010 года ФДА приступило к реализации новой программы, нацеленной на развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей

ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Основой эффективной реализации мероприятий Подпрограммы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Надлежащее обеспечение органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий подпрограммы невозможно без организации системы обратной связи с непосредственными пользователями автомобильных дорог федерального значения.. Общественное людей следует учитывать и при формировании планов ФДА по информированию широкой общественности и целевых аудиторий обо всех вопросах, связанных с реализацией Подпрограммы.


^ 9. Цели работы (услуг):

Обеспечение федеральных органов государственной власти, дорожных организаций статистически достоверной информацией о мнениях целевых аудиторий (федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организациях, населения), а также о динамике изменения этих мнений, в отношении целей, задач, хода и итогов выполнения Подпрограммы, инновационной деятельности применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы, контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, повышения качества обслуживания пользователей дорог.


^ 10. Отличия, новизна и преимущества:

  • Получение информации о мнениях граждан Российской Федерации по поводу конкретных вопросов, касающихся основных аспектов реализации Подпрограммы, которая позволяла бы сделать обоснованные выводы о степени их информированности, понимания, согласия или несогласия, удовлетворения или неудовлетворения деятельностью ФДА и дорожной отрасли в целом по реализации Подпрограммы.

  • _______________________________________________________________________

  • ______________________________________________________________________*)


^ 11. Содержание работы (услуги), требования к процедуре выполнения и результатам:


Работа по данной теме предусматривает Проведение двух опросов среди представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций, населения по вопросам реализации Подпрограммы, каждый из которых предусматривает следующий порядок:


1

Уточнение и формулирование конкретных задач опроса в соответствии с условиями данного Технического задания, согласование их с Управлением – Заказчиком

2

Определение целевых аудиторий опроса в соответствии с условиями данного Технического задания в количестве не менее 5-ти, каждая из них с разбивкой в отношении представителей целевых групп, возрасту, полу, семейному положению, способу и частоте пользования федеральными автодорогами; согласование списка целевых групп с разбивкой с Управлением – Заказчиком

3

Разработка анкеты (опросного листа), включающей не менее 25 вопросов ее согласование с Управлением – Заказчиком

4

Вопросы анкеты и ответы на них должны соответствовать следующей тематике:

  • Основные параметры Подпрограммы;

  • Важнейшие объекты строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог, включенные в Подпрограмму

  • Потребительские свойства (ровность, безопасность, экологичность, наличие объектов придорожного сервиса и т.п.) автомобильных дорог построенных (планируемых) в рамках Подпрограммы

  • Сроки и качество выполнения работ на объектах строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог, включенных в Подпрограмму

  • Роль Федерального дорожного агентства, подведомственных ему учреждений и предприятий, дорожного комплекса в целом, проблемы и недостатки, успехи и достижения в реализации Подпрограммы

5

Опрос должен быть проведен во всех федеральных округах, общее количество респондентов по каждому опросу должно быть не менее 1 500 и распределено по федеральным округам в соответствии с процентным соотношением количества жителей в каждом федеральном округе; места проведения опроса и количество респондентов в каждом из них должны быть согласованы с Управлением – Заказчиком

6

Выбор метода опроса, его согласование с Управлением – Заказчиком

7

Проведение опроса в соответствии с условиями данного Технического задания

8

Свод и аналитическая обработка полученных данных

9

Предоставление Управлению – Заказчику отчета о работе, включающего, в том числе, следующие документы:

  • Перечень конкретных задач опроса

  • Перечень целевых групп с разбивкой

  • Образец анкеты (опросного листа)

  • Перечень мест опроса с указанием количества респондентов в них

  • База данных заполненных респондентами анкет (в электронном виде)

  • Обработанные результаты опроса (в формате MS Powerpoint)

  • Анализ результатов опроса, выводы

  • Иные документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ по поручению и за счет Исполнителя.

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________*)


^ 12. Конечный результат работы:

Информированность федеральных органов государственной власти, дорожных организаций о динамике изменения мнений целевых аудиторий (федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организациях, населения) в отношении целей, задач, хода и итогов выполнения Подпрограммы, инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы.

Повышение надежности управления дорожным хозяйством.

Повышение контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий.

Повышение качества обслуживания пользователей автомобильных дорого федерального значения.

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________*)


^ 13. Права сторон: Право собственности на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

14. Условия приемки работ (услуг): Отчеты в соответствии с условиями, предусмотренными п. 11 данного Технического задания, и акты сдачи-приемки работ в соответствии с календарным планом работ государственного контракта.

^ 15. Стоимость работ (услуг): Определяется по результатам открытого конкурса .

16. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения контракта,

окончание: 10 декабря 2010 г.

^ 17. Требования к составу Исполнителей: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.





Начальник Управления делами


______________________ А.Е. Солодков

« ___ » ____________________ 2010 года



*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия).

Приложение 3 (2)

к конкурсной документации


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Федерального

дорожного агентства


_________________ Н.В. Быстров


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)


1. Наименование темы (работ, услуг): Организация и проведение специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к: информированию федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организаций и населения о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)»; разъяснению ее целей и задач; информационной поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, передового опыта

2. Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса

3. Заказчик (подразделение Федерального дорожного агентства): Управление делами
^ 4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 19.03.2010 № 203-р «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

^ 5. Статус работы (услуги): государственный заказ

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

^ 7. Исходные данные:

В ходе организации и проведения специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к: информированию федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организаций и населения о ходе и итогах выполнения подпрограммы «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)» (далее - Подпрограмма); разъяснению ее целей и задач; информационной поддержке применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы Исполнитель использует информацию, полученную в установленном российским законодательством порядке от Федерального дорожного агентства, подведомственных организаций и учреждений, территориальных органов управления дорожным хозяйством, экспертов дорожной отрасли, а также информацию, опубликованную в открытых источниках.

^ 8. Состояние проблемы (вопроса):

В настоящее время ФДА осуществляет работы по реализации положений Подпрограммы, нацеленной развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы России и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

В целях эффективного информирования федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, дорожных организаций, населения о различных аспектах, связанных с реализацией Подпрограммы, необходимо поддержание устойчивого информационного канала связи руководства ФДА с представителями средств массовой информации. Наиболее эффективным способом информирования СМИ являются специализированные мероприятия для СМИ, предоставляющие возможность получения представителями СМИ достоверной и актуальной информации лично от представителей ФДА.

^ 9. Цели работы (услуг):

Привлечение средств массовой информации к обеспечению целевых аудиторий - федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организаций, населения, информацией о реализации мероприятий Подпрограммы; к разъяснению целевым аудиториям ее целей и задач; к информационной поддержке применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, а также передового опыта в целях снижения затрат на дорожные работы, путем непосредственного предоставления СМИ интересующей их информации, касающейся Подпрограммы, представителями руководства Росавтодора (в том числе непосредственно на объектах, включенных в Подпрограмму), а также посредством формирования среди представителей СМИ атмосферы состязательности, которая стимулировала бы создание актуальных, подробных и достоверных информационных материалов по всем вопросам, связанным с Подпрограммой.

^ 10. Отличия, новизна и преимущества:

  • использование средств массовой информации, сообщения которых предназначены как для широкой аудитории, так и отдельных целевых групп;

  • создание мотивирующих условий для привлечения внимания средств массовой информации к работе дорожной отрасли, формирования конструктивной позиции по вопросам реализации Подпрограммы;

  • _______________________________________________________________________

  • ______________________________________________________________________*)

^ 11. Содержание работы (услуги), требования к процедуре выполнения и результатам:

Организация и проведение специализированных мероприятий, осуществляемых в целях привлечения средств массовой информации к: информированию федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организаций и населения о ходе и итогах выполнения Подпрограммы; разъяснению ее целей и задач; информационной поддержке инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов, передового опыта включает в себя:

  1. Осуществление комплекса организационных мероприятий по проведению встреч «под ключ» (на базе пресс-центров федеральных информационных агентств, ведущих федеральных печатных СМИ, прочих статусных площадок, дорожных объектов) в одном из следующих форматов:

    1. Пресс-конференция – встреча представителей ФДА с широким кругом журналистов по общим вопросам дорожной тематики.

    2. Брифинг – встреча представителей ФДА с широким кругом журналистов по одному наиболее актуальному вопросу дорожной тематики.

    3. Пресс-тур – встреча представителей ФДА с журналистами на строящихся или вводимых автодорожных объектах.

В отношении каждого из мероприятий предусмотрен следующий порядок работы:



^ А. Подготовка и проведение мероприятия

1

Разработка концепции и сценария мероприятия в соответствии с условиями данного Технического задания, их утверждение Управлением – Заказчиком.

2

Выбор площадки (дорожного объекта) для проведения мероприятия по согласованию с Управлением – Заказчиком.

3

Формирование списков приглашенных участников, экспертов и журналистов и их согласование с Управлением – Заказчиком.

4

Подготовка информационных материалов и их согласование с Управлением – Заказчиком.

5

Проведение мероприятия, осуществление аудиозаписи и фотосъемки мероприятия.

6

Проведение мониторинга СМИ по итогам мероприятия.



^ В. Тематика мероприятий

1

Актуальные вопросы реализации Подпрограммы, проблемы и пути их решения

2

Реализация важнейших проектов дорожного строительства, реконструкции и капитального ремонта, включенных в Подпрограмму

3

Планы ввода в эксплуатацию участков автомобильных дорог, искусственных сооружений

4

Актуальные достижения науки в дорожной отрасли, внедрение новой техники, материалов и технологий

5

Различные мероприятия в дорожной отрасли




^ Г. Предоставление Управлению – Заказчику отчета о работе, включающего, в том числе, следующие документы

1

Концепция и сценарий мероприятия

2

Списки приглашенных и принявших участие в мероприятии участников, экспертов и журналистов.

3

Информационные материалы, подготовленные к мероприятию.

4

Аудиозапись выступлений участников мероприятия на цифровом носителе, расшифровка аудиозаписи выступлений участников мероприятия на цифровом носителе и в виде распечатки.

5

Фотоотчет о проведенном мероприятии, на цифровом носителе в 2 (двух) экземплярах.

6

Результаты мониторинга СМИ по итогам проведения мероприятия.

7

Иные документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ по поручению и за счет Исполнителя.




  1. Организацию конкурса публикаций (сообщений) средств массовой информации, посвященных вопросам реализации Подпрограммы (далее – Конкурс) в следующем порядке:

^ А. Проведение Конкурса

1

Разработка концепции и положения о Конкурсе в соответствии с условиями данного Технического задания, их утверждение Управлением – Заказчиком

2

Разработка названия и логотипа Конкурса и их утверждение Управлением – Заказчиком

3

Формирование составов рабочих органов Конкурса: исполнительной дирекции, экспертного совета и жюри Конкурса, и их утверждение Управлением – Заказчиком

4

Организация работы рабочих органов Конкурса (предоставление помещения для проведения заседаний, размножение материалов Конкурса, составление Протоколов заседаний)

5

Анонсирование Конкурса в средствах массовой информации (не менее чем в 3-х общественно-политических и отраслевых изданиях, распространяемых на федеральном уровне, а также в печатных СМИ по одному из центра каждого федерального округа) с приглашением к СМИ принять участие в Конкурсе, утверждение анонса и списка СМИ для его опубликования Управлением – Заказчиком

6

Создание базы публикаций (сообщений) СМИ для участия в Конкурсе, включающей не менее 100 сообщений СМИ (не более 5 сообщений от каждого СМИ)

7

Информирование потенциальных участников Конкурса и сбор заявок на участие в Конкурсе

8

Определение победителей Конкурса по итогам работы рабочих органов Конкурса (по согласованию с Управлением – Заказчиком не менее чем в 5-ти номинациях

9

Формирование призового фонда Конкурса в счет данного контракта и его утверждение Управлением – Заказчиком






































^ Б. Проведение торжественной церемонии для подведения итогов Конкурса и награждения его победителей

1

Разработка сценария, и составление списка участников церемонии и их утверждение Управлением – Заказчиком

2

Выбор, оборудование (включая аппаратуру звукоусиления и видеодемонстрации), оформление помещения для проведения церемонии подведения итогов Конкурса (не менее 100 кв.м.), принятие подготовленного помещения Управлением – Заказчиком

3

Создание, изготовление раздаточных материалов и баннера (общей площадью не менее 3 квадратных метров) с информацией о Конкурсе для торжественной церемонии награждения победителей; разработка и печать дипломов победителей Конкурса, утверждение всей перечисленной в данном пункте продукции Управлением – Заказчиком

4

Создание и изготовление видеороликов о победителях Конкурса и их творческих работах по количеству номинаций хронометражом не менее 1,5 минут каждый

5

Приглашение и обеспечение работы представителей СМИ для освещения Конкурса и торжественной церемонии подведения его итогов в количестве не менее: 3 телеканала, 3 представителя отраслевой прессы, 3 представители общественно-политических федеральных изданий, 1 радиожурналист, утверждение списка приглашаемых для освещения Конкурса СМИ Управлением – Заказчиком

6

Проведение церемонии и награждение победителей с участием не менее 50 человек (командировочные расходы участников торжественной церемонии не из г. Москвы в счет данного контракта не предусматриваются) дипломами, призами, цветами

7

Регистрация участников церемонии и представителей СМИ, приглашенных для освещения этого мероприятия

8

Осуществление фотосъемки мероприятия

9

Проведение мониторинга СМИ по итогам проведения Конкурса и торжественной церемонии, предоставление его результатов Управлению – Заказчику



^ В. Тематика Конкурса. Для участия в Конкурсе приглашаются представители СМИ, являющиеся авторами публикаций (сообщений) СМИ на следующие темы

1

Актуальные вопросы реализации Подпрограммы, проблемы и пути их решения

2

Реализация важнейших проектов дорожного строительства, реконструкции и капитального ремонта, включенных в Подпрограмму

3

Планы ввода в эксплуатацию участков автомобильных дорог, искусственных сооружений

4

Актуальные достижения науки в дорожной отрасли, внедрение новой техники, материалов и технологий

5

Различные мероприятия в дорожной отрасли




^ Г. Предоставление Управлению – Заказчику отчета о работе, включающего, в том числе, следующие документы

1

Концепция Конкурса

2

Положение о Конкурсе

3

Название и логотип Конкурса

4

Списки составов рабочих органов Конкурса

5

Протоколы заседаний рабочих органов Конкурса

6

Анонс о проведении Конкурса, опубликованный в СМИ

7

База публикаций (сообщений) СМИ для участия в Конкурсе (в электронном виде)

8

Сценарий церемонии и список ее участников

9

Образцы раздаточных материалов, дипломов, фотокопия баннера

10

Список СМИ, приглашаемых для освещения церемонии

11

Листы регистрации участников церемонии и приглашенных для ее освещения СМИ

12

Фотоотчет о проведении церемонии

13

Результаты мониторинга СМИ по итогам Конкурса и церемонии

14

Иные документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных работ по поручению и за счет Исполнителя

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________*)

^ 12. Конечный результат работы:

  • Информированность целевых аудиторий (федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, дорожных организаций, населения) о ходе и итогах выполнения Подпрограммы, ее целях и задачах; об инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов; о передовом опыте.

  • Информированность целевых аудиторий о деятельности органов государственной власти и органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, дорожных предприятий, организаций и учреждений по реализации Подпрограммы.

  • Повышение своевременности, достоверности и полноты информации, предоставляемой средствами массовой информации целевым аудиториям, о реализации мероприятий Подпрограммы; ее целях и задачах; об инновационной деятельности по применению прогрессивных технологий, конструкций и материалов; о передовом опыте.

  • _______________________________________________________________________

______________________________________________________________________*)

^ 13. Права сторон: Право собственности на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

14. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 11 технического задания.

^ 15. Стоимость работ (услуг): определяется по результатам открытого конкурса.

16. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения контракта,

окончание: 10 декабря 2010 г.

^ 17. Особые условия: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.







Начальник Управления делами


__________________ А.Е. Солодков



*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)


Приложение 3 (3)

к конкурсной документации


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Федерального

дорожного агентства


_________________ Н.В. Быстров


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)


1. Наименование темы: Мониторинг зарубежных нормативных баз, регулирующих вопросы освоения инновационной продукции в дорожном хозяйстве, сопоставление ее с отечественной нормативной базой и разработка предложений по ее совершенствованию

2. Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса

3. Заказчик (подразделение Федерального дорожного агентства): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования
^ 4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 19.03.2010 № 203-р «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

^ 5. Статус работы (услуги): государственный заказ

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

^ 7. Состояние проблемы (вопроса):

Произошедшие за последние несколько лет принципиальные изменения в дорожно-транспортной системе РФ - увеличение объема и интенсивности перевозок, рост осевых нагрузок, наряду с масштабными планами модернизации и строительства дорог и дорожных сооружений, утверждёнными в ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)» - формируют предпосылки для интенсивного внедрения инновационных продуктов и технологий в дорожном хозяйстве. Освоение передовых технологий позволит в будущих периодах сократить издержки на проектирование, строительство и ремонт дорог и дорожных сооружений, снизить средние сроки реализации дорожных работ, повысить надёжность дорожных сооружений и увеличить межремонтные сроки службы дорог, а также улучшить транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог, повысить общую работоспособность дорожной сети и усилить безопасность дорожного движения.

В контексте стимулирования инновационного развития дорожного хозяйства одной из важнейших задач Федерального дорожного агентства на будущие периоды становится совершенствование нормативно-правовой базы с учётом потребностей российских участников системы дорожного хозяйства и приведение её в соответствие с международными стандартами.

^ 8. Цель работы (услуги):

Целью данного проекта является разработка рекомендаций по обновлению нормативной базы Российской Федерации в части усовершенствования техническо-экономического регулирования процесса освоения инновационной продукции в дорожном хозяйстве, в соответствии с международной нормативно-правовой средой и потребностями участников системы дорожного хозяйства – регулирующих и исполнительных государственных органов власти, НИИ, разработчиков и поставщиков инновационной продукции - для того, чтобы:

- сократить сроки внедрения инновационной продукции в дорожном хозяйстве и облегчить взаимодействие всех участников системы дорожного хозяйства при использовании инновационных технологий,

- повысить экономическую и производственную эффективность от внедрения инноваций.

^ 9. Содержание работы (услуги) и основные этапы ее выполнения:

Этап I: Анализ российской нормативно-правовой среды, регулирующей вопросы внедрения инноваций в дорожном хозяйстве

  1. Анализ существующей нормативно-правовой базы Российской Федерации, регулирующей функционирование дорожного хозяйства и, в частности, вопросы освоения инновационной продукции в дорожном хозяйстве.

  2. Выявление направлений последующей гармонизации и совершенствования нормативных актов, в соответствии с существующей нормативно-правовой средой и потребностями участников системы дорожного хозяйства – регулирующих и исполнительных органов, НИИ, разработчиков и поставщиков инновационной продукции.


Перечень основных изучаемых документов1:

  • Гражданский кодекс Российской Федерации,

  • Бюджетный кодекс Российской Федерации,

  • Градостроительный кодекс Российской Федерации,

  • Федеральный закон № 145-ФЗ «О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

  • Федеральный закон №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

  • Постановление Правительства РФ № 928 от 14.11.09 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения»,

  • Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

  • Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года,

  • Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010-2015 гг.)», Подпрограмма «Автомобильные дороги»,

  • Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах»,

  • Проект административного регламента Федерального дорожного агентства по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также разрешений на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования федерального значения, либо их участков; частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется осуществлять на территории двух и более субъектов Российской Федерации; инженерных коммуникации в случае их прокладки или переустройства в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения и примыканий к ней; объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения,

  • Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (в редакции федерального закона от 04 декабря 2006 № 202-ФЗ),

  • Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,

  • Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2003 г. № 500 «О Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов и единой информационной системе по техническому регулированию»,

  • Распоряжение Федерального дорожного агентства от 06.10.2003 № ИС-867 «Об отраслевом информационном фонде технических регламентов, стандартов и методических документов дорожного хозяйства и отраслевой информационной системе по техническому регулированию в дорожном хозяйстве»,

  • Методические рекомендации Федерального дорожного агентства «По организации освоения инноваций при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в системе Федерального дорожного агентства», 2007 г.,

  • Рекомендации Федерального дорожного агентства «По разработке и применению документов технического регулирования в системе дорожного хозяйства», 2005 г.,

  • Распоряжения Федерального дорожного агентства об издании и применении ряда ОДМ (отраслевых дорожных методических документов),

  • И др.

Дополнительно анализу подлежат базы данных Федерального дорожного агентства:

  • База данных «Технические регламенты и стандарты дорожного хозяйства»,

  • «Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства», «Банк данных прогрессивных технологий».

Этап II: Анализ зарубежной нормативно-правовой среды, регулирующей вопросы внедрения инноваций в дорожном хозяйстве

  1. Сопоставление российской норматитвно-правовой базы с международной практикой регулирования внедрения инновационной продукции в дорожном хозяйстве:

    1. Анализ международных нормативно-правовых баз, регулирующих процесс внедрения инновационной продукции и технологий. Проводится на примере 7 стран:

  • США,

  • Канада,

  • Германия,

  • Великобритания,

  • Франция,

  • Швеция,

  • Австрия.

    1. Анализ государственных инициатив по стимулированию частного сектора на проведение инновационных разработок в различных областях функционирования дорожного хозяйства (проектирование, строительство и ремонт дорог и объектов дорожной инфраструктуры, безопасность дорожного движения и др.) и их последующую коммерциализацию на внутренних и внешних рынках (на примере 7 стран):

  • Выявление эффективных рычагов государственного влияния на интенсификацию внедрения инноваций в дорожном хозяйстве (в т. ч. через концессионные соглашения по инновационным проектам дорожного хозяйства, упрощённое технико-экономическое регулирование инноваций в




  • сфере дорожного хозяйства, разработку целевых инвестиционных программ и др.);

  • Анализ критериев оценки эффективности, предъявляемых к инновационным проектам в области дорожного хозяйства, и их целевых значений (в т. ч. в контексте увеличения срока службы дорог и объектов дорожной инфраструктуры, повышения безопасности движения, сокращения сроков

строительства и ремонта, а также конкретизации допустимого увеличения финансовых затрат на проект при использовании инноваций).

    1. Определение объёмов государственного финансирования, направляемого на развитие и внедрение инновационной продукции и технологий в дорожном хозяйстве.

  1. Выявление направлений для гармонизации российской нормативно-правовой базы с международными стандартами технико-экономической регламентации процесса внедрения и последующего использования новых технологий в системе дорожного хозяйства.


Этап III: Обзор возможных направлений совершенствования нормативно-правовой среды, регулирующей вопросы внедрения инноваций в дорожном хозяйстве

Анализ соответствия существующей нормативно-правовой среды РФ, регулирующий процессы освоения новых технологий, целям повышения инновационности дорожного хозяйства:

    1. Выявление факторов, ограничивающих освоение инноваций в дорожном хозяйстве

    2. Определение возможных направлений совершенствования алгоритма нормативно-правового регулирования внедрения инноваций в дорожном хозяйстве в соответствии с международной нормативно-правовой средой и с учётом пожеланий участников системы функционирования дорожного хозяйства (регулирующих и исполнительных государственных органов власти, НИИ, разработчиков и поставщиков инновационной продукции) на всех стадиях процесса освоения инновационной продукции в системе Федерального дорожного агентства, в т. ч. при:

  • Рассмотрении технических предложений от производителей инновационной продукции;

  • Опытно-экспериментальном внедрении инновационных продуктов и технологий;

  • Широкомасштабном внедрении новых технологий;

  • Организации работ по освоению инновационной продукции органами управления дорожным хозяйством на этапах:

  • Разработки проектной документации с использованием инновационной продукции,

  • Формирования планов освоения инноваций в дорожном хозяйстве,

  • Контроля исполнения планов по освоению инноваций,

  • Информационного обеспечения освоения инноваций.

  • _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________*)


^ 10. Конечный результат работы:

Аналитический отчёт о результатах изучения нормативно-правовой среды РФ и 7 зарубежных стран в части регулирования процесса освоения инноваций в дорожном хозяйстве, содержащий:

    • Аналитические выводы по изученному массиву нормативно-правовой информации и определение направлений совершенствования нормативно-правовой базы дорожного хозяйства на основе международного опыта и пожеланий участников российской системы дорожного хозяйства,

    • Систематизированный каталог нормативно-правовых документов по изучаемым странам (на русском языке).

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________*)


^ 11. Права сторон: Право собственности на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

12. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз. на бумажном и электронном носителях, отражающий выполнение требований п. 9 технического задания.

^ 13. Стоимость работ (услуг): определяется по результатам открытого конкурса.

14. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения контракта,

окончание: 29 октября 2010 г.

^ 15. Особые условия: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.









Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования


_________________ В.А. Попов




*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)


Приложение 3 (4)

к конкурсной документации


«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя Федерального

дорожного агентства


_________________ Н.В. Быстров


^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)


1. Наименование темы (работ, услуг): Разработка и издание альбома, посвященного строительству мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС

2. Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса

3. Заказчик (подразделение Росавтодора): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

^ 4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 19.03.2010 № 203-р «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

^ 5. Статус работы: государственный заказ

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

^ 7. Исходные данные:

  • история создания АТЭС, участия России в АТЭС;

  • Исторические и другие сведения о Дальневосточном крае, г. Владивостоке;

  • Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  • Официальные материалы и документы Правительства РФ, министерств и ведомств, органов законодательной и исполнительной власти всех уровней, затрагивающие вопросы дорожного хозяйства России и развития сети автомобильных дорог в Дальневосточном регионе страны;

  • История строительства мостового перехода на о. Русский и его технические и экономические параметры, информация о деятельности Федерального дорожного агентства и подведомственных ему организаций и предприятий, направленной на обеспечение строительства мостового сооружения и др.

  • Информационные материалы и документация, представленная в рамках программы подготовки к саммиту АТЭС, который пройдет во Владивостоке в 2012 году;

  • Рабочая документация проекта строительства моста, а также прочих инженерных сооружений и коммуникаций, в том числе проектные чертежи, пояснительные

записки, ТЭП, фото- и видеоматериалы;

  • Информационные материалы, представленные на официальном сайте проекта «Строительство мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке».


^ 8. Состояние проблемы (вопроса): Дальний Восток России является не только важнейшим регионом страны с экономической и стратегической точки зрения, но и мостом, связующим Россию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.


В связи с проведением в 2012 году во Владивостоке саммита глав государств Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества в рамках реализации подпрограммы «Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года» и в целях развития региона осуществляется строительство уникального с инженерной точки зрения моста на остров Русский через пролив Босфор Восточный.


Мост на остров Русский станет одним из крупнейших вантовых мостов в мире. Его центральный пролет длиной 1104 м станет рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут и самый высокий пилон, и самые длинные ванты.


Район строительства мостового перехода характеризуется сложными климатическими условиями. Для проведения работ требуется применение морских судов ледокольного класса. Возможный неблагоприятный по метеоусловиям период строительства составляет 44 дня в год.


Сооружение моста в тяжелейших условиях требует огромного умения и самоотдачи, а также значительных финансовых ресурсов. Именно поэтому Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство уделяют огромное внимание этому сложнейшему объекту.


^ 9. Цель работы (услуги): Создание презентационных брошюр и исторического презентационного иллюстрированного альбома об истории строительства мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток, включая исторические сведения о деятельности АТЭС, представление инвестиционной привлекательности России участникам Саммита АТЭС в 2012 году в г. Владивостоке по совместному строительству и эксплуатации автомобильных дорог России.


^ 10. Отличия, новизна и преимущества:

  • Формирование условий для интереса к мостовому переходу на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток как к уникальному примеру дорожного строительства

  • Формирование условий для положительного восприятия общественностью деятельности по созданию мостового перехода и развитию транспортной инфраструктуры ДФО

  • Демонстрация инвестиционной привлекательности России участникам Саммита АТЭС в 2012 году в г. Владивостоке


^ 11. Содержание работы (услуги), требования к процедуре выполнения и результатам:

11.1 Виды работ:


1. Создание презентационной брошюры об истории строительства мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток и результатах работ в 2009-2010 гг.


2. Создание презентационной брошюры об истории строительства мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток и результатах работ в 2010-2011 гг.


3. Создание исторического презентационного иллюстрированного альбома об истории строительства мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток.


^ 11.2 Требования к содержанию и объему работ, ожидаемые результаты работ:



№№

^ Вид работ

Требования к содержанию и объему работ

Результат работ

1.

Создание брошюры об истории строительства мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток и результатах работ в 2009-2010 гг.


  • Разработка структуры и тематического плана брошюры. Брошюра должна содержать в себе англо- и русскоязычный текст




  • Разработка художественного стиля брошюры




  • Подбор и использование в брошюре текстовых и фотоматериалов, иллюстрирующих историю Приморья, г. Владивосток и о. Русский, связи ДФО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона




  • Подбор и использование в брошюре текстовых и фотоматериалов, иллюстрирующих деятельность АТЭС




  • Подбор и использование в брошюре архивных и актуальных фотоматериалов, иллюстрирующих строительство мостового перехода




  • Перевод на английский язык




  • Подготовка макета брошюры, литературное редактирование, корректура, верстка




  • Производство брошюры. Количество экземпляров: не менее 500 экз.


Содержание брошюры:


    1. Приветственное слово к читателям

    2. Иллюстрированная информация о ДФО, Приморье, Владивостоке, АТЭС.

    3. Иллюстрированная история развития дорожной инфраструктуры ДФО;

    4. Иллюстрированная история проекта строительства мостового перехода на период до 2010 г.




  • Структура и тематический план брошюры




  • Макет брошюры на DVD-носителе (в 2 экз.)




  • Брошюра (не менее 500 экз.)

2.


Создание брошюры об истории строительства мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток и результатах работ в 2010-2011 гг.


  • Разработка структуры и тематического плана брошюры. Брошюра должна содержать в себе англо- и русскоязычный текст




  • Разработка художественного стиля брошюры




  • Подбор и использование в брошюре текстовых и фотоматериалов, иллюстрирующих историю Приморья, г. Владивосток и о. Русский, связи ДФО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона




  • Подбор и использование в брошюре текстовых и фотоматериалов, иллюстрирующих деятельность АТЭС




  • Подбор и использование в брошюре архивных и актуальных фотоматериалов, иллюстрирующих строительство мостового перехода




  • Подготовка макета брошюры, литературное редактирование, корректура;




  • Производство брошюры. Количество экземпляров: 500 экз.

Содержание брошюры:


    1. Приветственное слово к читателям

    2. Иллюстрированная информация о ДФО, Приморье, Владивостоке, АТЭС.

    3. Иллюстрированная история развития дорожной инфраструктуры ДФО;

    4. Иллюстрированная история проекта строительства мостового перехода на период до 2011 г.




  • Структура и тематический план брошюры




  • Макет брошюры на DVD-носителе (в 2 экз.)




  • Брошюра (500 экз.)

3.

Создание альбома, посвященного строительству мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС


  • Разработка структуры и тематического плана альбома. Альбом должен содержать в себе англо- и русскоязычный текст




  • Разработка художественного стиля альбома




  • Подбор и использование в альбоме текстовых и фотоматериалов, иллюстрирующих историю Приморья, г. Владивосток и о. Русский, связи ДФО со странами Азиатско-Тихоокеанского региона




  • Подбор и использование в альбоме текстовых и фотоматериалов, иллюстрирующих деятельность АТЭС




  • Подбор и использование в альбоме архивных и актуальных фотоматериалов, иллюстрирующих строительство мостового перехода




  • Подготовка макета альбома, литературное редактирование, корректура, верстка;




  • Производство альбома.




  • Наличие суперобложки и короба




  • Количество экземпляров: 500 экз.

Централизованная рассылка тиража согласно приложению к настоящему техническому заданию.


^ Содержание альбома:


1) приветственное слово к читателям (участникам саммита):

- Министр транспорта России

- Руководитель Федерального дорожного агентства;

2) редакторская статья в сопровождении фотографий и графических изображений. Положительный опыт совместного строительства дорог в России с участием зарубежных компаний. Статья призвана заинтересовать участников саммита в перспективе сотрудничества в проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог в России в качестве инвесторов. История дорожного строительства дорог на Дальнем Востоке;

3) исторические сведения о деятельности АТЭС в России. (документы, фотографии, персоналии + контакты, штаб-квартира АТЭС);

4) «От проекта - до сдачи объекта»:

- мост - Остров Русский - Владивосток, символ сотрудничества АТЭС и России;

- история строительства мостового перехода на остров Русский через пролив Босфор Восточный в город Владивосток;

- город Владивосток (фоторепортаж - улицы, архитектура, крейсер Варяг);
        - остров Русский (природа, морской пейзаж, береговая линия, дороги, фортификационные сооружения, карта острова с построенными к саммиту АТЭС объектами);
        - подрядные организации, техника и технологии, виды моста с суши, моря, (возможно с воздуха);

- церемония сдачи в эксплуатацию и открытия моста;

- фото-экскурс «Дороги Дальнего Востока России»;

5) презентация проектов строительства дорог на Дальнем Востоке – как отправной точка совместной инвестиционной деятельности (главная составляющая проектов, финансы, окупаемость, участие специалистов, государственные гарантии и поддержка со стороны Российской Федерации, межправительственные соглашения, фотографии участков строительства, фотосъемка природы);

- «Полезная информация» (информация для выбора объекта инвестирования для участников АТЭС по глобальным проектам строительства автодорог и магистралей);

- обзор «проектов» строительства автодорог, мостов, тоннелей на территории Дальнего Востока России. Представление возможности участия в проектах для стран – участников АТЭС в качестве инвесторов, долевого участия в строительстве и т. д. (фотографии, графика, таблицы, тексты);

- перспективы сотрудничества;

- создание новой транспортной инфраструктуры с участием зарубежных компаний из стран, участников АТЭС;

6) экономические районы Российской Азии - Уральский (частично), Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный - в перспективах сотрудничества.



  • Структура и тематический план альбома




  • Макет альбома на DVD-носителе (в 2 экз.)




  • Альбом (500 экз.)



^ 12. Конечный результат работы (услуги): Брошюры и иллюстрированный альбом об истории строительства мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток в рамках подготовки к саммиту АТЭС

13. Права сторон: право собственности на результаты выполненных работ принадлежит Заказчику - Федеральному дорожному агентству.

^ 14. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 11 технического задания. Отчетные материалы по этапам работ, включающим рассылку тиража, должны содержать подтверждение произведенной рассылки.

^ 15. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения контракта

окончание: 30 марта 2012 г.

16. Требования к составу Исполнителей: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.

При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.









Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования


_________________ В.А. Попов




*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)






Приложение

к техническому заданию











































































































^ СПИСОК РАССЫЛКИ







иллюстрированного альбома, посвященного строительству мостового перехода на о. Русский через пролив Босфор Восточный в г. Владивосток рамках подготовки к саммиту АТЭС.













 

^ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ

количество

№1

Министр

1

№2

Заместитель Министра транспорта

3

№3

Заместитель Министра транспорта

3

№4

Заместитель Министра транспорта

3

№5

Департамент государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта,
геодезии и картографии

5

 

^ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСАВТОДОРА

 

№1

Руководитель ФДА

3

№2

Заместитель руководителя ФДА

3

№3

Заместитель руководителя ФДА

3

№4

Заместитель руководителя ФДА

3

№5

Заместитель руководителя ФДА

3

№6

Управление делами

1

№7

Управление экономики и планирования

1

№8

Финансовое управление

1

№9

Управление строительства и проектирования автомобильных дорог

2

№10

Управление эксплуатации и сохранности автомобильных дорог

1

№11

Управление имущества и правового обеспечения

1

№12

Управление кадров и организационного развития

1

№13

Управление платных автомобильных дорог и инвестиционных проектов

1

№14

Управление транспортной безопасности

1

№15

Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

10

 

^ ДОРОЖНЫЕ АССОЦИАЦИИ

 

№1

РАДОР

1

№2

АСПОР

1

№3

РОДОС

1

№4

АСДОР

1

№5

Союздорстрой

1

 

^ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

 

№10

Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали Невер - Якутск Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Лена")

1

№13

Федеральное государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали М-54 Енисей Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Енисей")

1

№14

Государственное учреждение "Управление автомобильной магистрали "Колыма" (Упрдор "Колыма")

1

№18

Федеральное государственное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог по Магаданской области Федерального дорожного агентства" (Упрдор "Магадан")

1

№22

Государственное учреждение "Управление Федеральных автомобильных дорог на территории Читинской области" (Упрдор "Забайкалье")

1

№29

Федеральное государственное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (ФГУ "Дальуправтодор")

10

 

^ ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ДОРОГ

 

№1

Федеральное государственное учреждение "Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России" (ФГУ ДСД "Дальний восток")

10

№5

ФГУ "Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе ФДА

400

 

^ НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

 

№9

Хабаровский НПЦ ГП «РосдорНИИ»

2

 

^ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

 

№2

СИБАДИ

1

№3

МАДИ (ТУ)

1

 

^ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

 

№31

Государственное учреждение "Автомобильные дороги Читинской области" (ГУ "Автомобильные дороги Читинской области")

1

№42

Управление автомобильных дорог Еврейской автономной области

1

№43

«Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Крайдорпредприятие»»

1

№50

Областное ГУ «Управление автомобильных дорог Сахалинской области»

1

№52

Департамент дорожного хозяйства Приморского края

10

№55

Министерство экономического развития промышленности и транспорта Амурской области

1

№75

ГУ "Дирекция "Камчатоблавтодор"

1




ИТОГО:

500



Приложение 3 (5)

к конкурсной документации



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства



_____________________ Н.В. Быстров



^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)


1. Наименование темы (работ, услуг): Разработка и издание альбома, посвященного завершению строительства федеральной автомобильной дороги Чита - Хабаровск

2. Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса

3. Заказчик (подразделение Федерального дорожного агентства): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования
^ 4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 19.03.2010 № 203-р «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

^ 5. Статус работы: государственный заказ

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

^ 7. Исходные данные: Архивные, музейные, иллюстрационные материалы, статьи и т.п. для разработки альбома, официальный Интернет-сайт Росавтодора.

8. Состояние проблемы (вопроса): Федеральная трасса М58 является важнейшим участком российских автодорог, проложенным с запада на восток и соединяющим два крупнейших города – Читу и Хабаровск. Кроме того, это важнейший участок общероссийской сети автодорог от Балтики до Тихого океана и от Смоленска до Владивостока, а в мировом масштабе – глобального транспортного коридора Париж - Берлин - Варшава - Москва – Владивосток с выходом на азиатские страны. О необходимости такой автодороги впервые заговорили еще в 60-е годы XX века. Однако ее строительство оказалось настолько трудным, что в завершающую стадию оно вступило только в начале XXI века. Сооружение федеральной трассы с высококачественным покрытием в тяжелейших условиях требует огромного умения и самоотдачи, а также значительных финансовых ресурсов. Именно поэтому Правительство Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное дорожное агентство уделяют огромное внимание этому сложнейшему объекту.

^ 9. Цель работы (услуги): Разработка, издание и распространение иллюстрированного презентационного издания, представляющего информацию о федеральной автомобильной дороге «Амур» Чита – Хабаровск, которая проходит по территориям Читинской, Амурской и Еврейской автономной областей. Иллюстрированное издание проинформирует общественность и целевые аудитории о завершении строительства трассы, которое является приоритетной задачей для руководителей Федерального дорожного агентства и Правительства РФ в этом году. Кроме того, иллюстрированное издание расскажет о строительстве магистрали, которая обеспечивает связь западных регионов России с Дальним Востоком, имеет важное социально-экономическое, стратегическое и оборонное значение, является частью единой автомагистрали Москва - Владивосток. Освещение перспектив развития трассы, укрепление Дальнего Востока как форпоста России на Тихом океане, решение вопросов топливно-энергетического комплекса, ускорение и расширение торговых связей, снижение миграции населения. Интеграция Дальнего Востока страны в развитие единой транспортной системы России, повышение значения страны в целом в системе мировых транспортных коммуникаций, благодаря новому связующему звену между Сибирью, Приморьем, Якутией, Магаданом, Китаем.

Основной целью данной работы является информирование целевых аудиторий о завершении строительства и значении трассы «Амур», которая обеспечит круглогодичный проезд через всю территорию страны с запада на восток и позволит решить задачу включения страны в систему мировых транспортных коммуникаций.

^ 10. Отличия, новизна и преимущества: Иллюстрированное издание будет содержать специально отобранный материал, посвященный истории строительства трассы М-58 «Амур», работе российских дорожников и важных технологических решениях, в том числе инновационных. Иллюстрированное издание должно быть художественно оформлено, написано живым и ярким языком, изложено по принципу путешествия читателей по России с запада на восток сквозь время и расстояния. Будет проведена обширная работа в библиотеках, архивах и музеях в тесном взаимодействии с научными консультантами, художниками и музейными работниками. Предполагается также проведение фотосессий на дорожных объектах, получение фото и картографических материалов в историческом разрезе.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

^ 11. Содержание работы (услуги):

1. Разработка структуры альбома, разделов, глав, художественного стиля и их утверждение Управлением – Заказчиком.

2. Сбор текстовых, фото и графических материалов, проведение интервью и фотосессий (в том числе в местах прохождения автодороги и соответствующих субъектах РФ) в соответствии с утвержденной управлением – Заказчиком структурой книги.

3. Проведение анализа и редактирования собранных информационных материалов, сведение обработанных материалов – верстка макета альбома и предоставление его для утверждения Управлению – Заказчику.

4. Литературное редактирование текста книги, его корректура, вычитка, предпечатная подготовка, а также издание альбома со следующими параметрами: формат А4, жесткий переплет (бумажный целлофанированный), скрепление – нитки, бумага на блок: мелованная матовая не менее 140 г/кв.м, цветность 4+4, объем – не менее 80 полос.

Тираж: 1000 экз.

5. Рассылка экземпляров альбома по списку согласно приложению к натоящему техническому заданию.




_________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)


^ 12. Конечный результат работы (услуги): Альбом, посвященный завершению строительства федеральной автомобильной дороги Чита - Хабаровск. Тираж - 1000 экз.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________*)


13. Права сторон: Право собственности и исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

^ 14. Условия приемки работ (услуг): ): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 11 технического задания. Отчетные материалы по этапу работ, включающему рассылку тиража, должен содержать подтверждение произведенной рассылки.

^ 15. Стоимость работ (услуг): определяется по результатам открытого конкурса

16. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения контракта

окончание: 29 октября 2010 г.

^ 17. Требования к составу Исполнителей:

17.1 Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены. При этом Заказчик не несёт имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлечёнными Исполнителем для выполнения работ в рамках государственного контракта по данной теме.

17.2 Исполнитель должен гарантировать применение в альбоме современных дизайнерских решений, иллюстративного материала высокого качества и профессиональное изложение текстовой части издания.











Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования




________________ В.А.Попов



*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)


Приложение к

Техническому заданию

^ СПИСОК РАССЫЛКИ

альбома, посвященного завершению строительства федеральной автомобильной дороги Чита-Хабаровск






Тираж 1000 экз.







Наименование организаций

Количество

экз.



^ МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИИ

20



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА С.Б. ИВАНОВ)

2




^ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСАВТОДОРА






Руководитель ФДА

2



Заместитель руководителя ФДА

2



Заместитель руководителя ФДА

2



Заместитель руководителя ФДА

2



Заместитель руководителя ФДА

2



Управление экономики и планирования

4



Финансовое управление

4



Управление платных автодорог и инвестиционных проектов

4



Управление проектирования и строительства автомобильных дорог

10



Управление эксплуатации и сохранности автомобильных дорог

10



Управление имущества и правового обеспечения

2



Управление кадров и организационного развития

2



Управление делами

2



Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

10



Управление транспортной безопасности

6



Помощники Руководителя

6




^ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ






ФГУ "Дороги России"

12



ФГУ "Росдортехнология"

12



ФГУП "Росдоринформсвязь"

12



ФГУ "Росдорсервис"

12



^ ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР»

14




УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ






ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород" (Упрдор "Москва-Н.Новгород")

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород- Уфа" (Упрдор "Волга")

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Бобруйск" (Упрдор "Москва-Бобруйск")

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков " (Упрдор Москва-Харьков)

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград" ("Упрдор"Каспий")

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург" (ГУ Упрдор "Россия")

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск " (Упрдор "Уфа-Челябинск")

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург-Мурманск " (Упрдор "Кола")

10



ГУ "Управление автомобильной магистрали Невер-Якутск " (Упрдор "Лена")

20



ГУ "Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск " (Упрдор "Прибайкалье")

20



ГУ "Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск" (Упрдор "Холмогоры")

10



Управление автомобильной магистрали М-54 "Енисей" (Упрдор"Енисей")

20



ГУ " Управление автомобильной магистрали "Колыма" (Упрдор"Колыма")

20



ГУ " Управление федеральных автомобильными дорогами на территории Челябинской области "(Упрдор "Южный Урал")

20



ГУ " Управление ордена ЗНАК ПОЧЕТА Северо-Кавказских автомобильных дорог"(Упрдор "Северный Кавказ")

10



ГУ " Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю " (Упрдор "Кубань")

10



ГУ " Управление федеральных автомобильных дорог по Магаданской области" (Упрдор "Магадан")

10



ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Республики Бурятия " (Упрдор "Южный Байкал")

20



ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Карачаево-Черкесской Республики (Упрдор "Карачаево-Черкесск")

20



ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Алтай" (Упрдор "Алтай")

20



ГУ "Управление федеральных автомобильных дорог на территории Читинской области (Упрдор "Забайкалье")

20



ФГУ "Упрдор "Вилюй"

10




^ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ






ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Урал" (Уралуправтодор)

20




ГУ " Федеральное Управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" ("Севкавуправтодор")

10



ГУ " Федеральное управление автомобильных дорог "Черноземье" (Черноземуправтодор)

10



ГУ " Федеральное управление автомобильных дорог "Сибирь" (Сибуправтодор)

20



ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" (Поволжупрдор )

10



ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Байкал" (Байкалуправтодор)

20



ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Дальний Восток" (Дальуправтодор)

20



ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Центральная Россия" (Центравтомагистраль)

20



ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова " (Севзапуправтодор)

15



ГУ "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона" (Волго-Вятскуправдор)

15




^ ДИРЕКЦИИ СТРОЯЩИХСЯ ДОРОГ






ФГУ «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства»

20



ГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода

г.Санкт-Петербурга»

ДСТО по Санкт-Петербургу

15



Дирекция по строительству и реконструкции автодорог Черноморского побережья

ДСД «Черноморье»

15



Федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России» (ФГУ ДСД «Дальний Восток»)

20




^ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ






Управ. автомобильных дорог Республики Адыгея “Адыгеяавтодор”

2



ГП “Алтайавтодор”

2



Управление автомобильных дорог Амурской обл. “Амурупрадор”

2



Управление автомобильными дорогами Архангельской области

2



Обл. управ. автодорогами общего пользования “Астраханьавтодор”

2



Управтодорог общего пользов. и транспорта адм. Белгородской обл.

2



Упр. дорожного стр-ва при Мин-ве строит., архитектуры и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

2



Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

2



Управ. автодорог администрации Брянской области

2



ГУ по Упр.автомобильными дорогами ЕАО “Биробиджанупрдор”

2



Управ. автодорог администрации Владимирской области

2



Управление а/д Администрации Волгоградской области

2



Департамент дорожного хозяйства администр. Вологодской обл.

2



Управ. автомобильных дорог администрации Воронежской области

2



Респ.Упр. автодорог общ. Республики Алтай “Горно-Алтайавтодор”

2



ГУ автомобильных дорог Республики Дагестан “Дагестанавтодор”

2



Ивановское обл. гос.Управление автомобильных дорог “Ивавтодор”

2



Управление автомобильных дорог Республики Ингушетии

2



ГУП Дирекция по стр-ву и экспл. автодорог Иркутской области

2



Мин.транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2



Министерство строит.,жкх и дорожного хозяйства Калужской обл.

2



ГУ управление автодорог Республики Калмыкия “Калмдор”

2



Карачаево-Черкесское республиканское Управление автомобильных дорог общего пользования “Карачаевочеркесавтодор”

2



Департамент (комитет) дорож.хозяйства Адм. Калининградской обл.

2



Дирекция автодорог Камчатской области «Камчатавтодор»

2



Гос.ком. по строит., эксплуат. и содерж..автодорог Респуб. Карелия

2



Кемеровская Дирекция областного дорожного фонда

2



Кировское гоУ автомобильных дорог «управтодор»

2



Респ. дорожный департамент Минархстройэнерго Республики Коми

2



Территориальный дорожный фонд Корякского АО

2



Дорожный комитет Коми-Пермяцкого АО

2



Краснодарское краевое ГУ «Дорожный комитет»

2



Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю

2



Главное управление автодорог Курганской области

2



Костромское обл.Управ. автодорог общего польз.«Костромавтодор»

2



Комитет строительства и эксплуатации автодорог Курской области

2



Дорожный комитет Ленинградской области

2



Управление а/д администрации Липецкой области

2



Департамент автодорог Магаданской области «Магаданавтодор»

2



ГУ Республики Марий эл «Марийскавтодор»

2



ГУ «Управление капстроит. и дор.хозяйства Республики Мордовия»

2



Управление автодорог Московской области «Мосавтодор»

2



ГУ по упр. автодорогами Мурманской области «Мурманскавтодор»

2



Комитет по управлению дорожным хозяйством Ненецкого АО

2



Главное управление дорожного и транспортного хозяйства Нижегородской области

2



ГУ Управление автодорог Новгородской области «Новгородавтодор»

2



Терр.управление автодорог Новосибирской области

2



^ ГУ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ»

2



Областное ГУ «Управление дорожного хозяйства Омской области»

2



Орловское областное управление автомобильных дорог

2



Пензенский областной дорожный департамент

2



Дорожный комитет администрации Пермской области

2



Комитет дорожного хозяйства администрации Приморского края

2



Тер. дорожный комитет администрации Псковской области

2



Ростовское облуправление автомобильных дорог «Ростовупрдор»

2



Облуправ. дор. хозяйства при администрации Рязанской области

2



Главное управление при департаменте по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Самарской области

2



Управление автодорог Сахалинской области

2



Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог при Правительстве Саратовской области

2



Агентство дорожной службы Республики Саха (Якутия)

2



Свердловское областное ГУ «Управление автомобильных дорог»

2



Республ. дорожная служба Республики Северная Осетия-Алания

2



ГУ «Управление автомобильных дорог Смоленской области»

2



Управление автодорог администрации Таймырского АО

2



Управление автомобильными дорогами Тамбовской области

2



Главное управление содержание и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана «Главтатдортранс»

2



Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области

2



ГУ Томская областная дирекция дорожного фонда и автодорог

2



Управ. Автодорог общего польз. Респуб. Тыва “УАД Тываавтодор”

2



ГП ПРСО «Тулаавтодор»

2



Управление автомобильных дорог Тюменской области

2



ГУП управ. автодорогами удмуртской республики “Удмуртавтодор”

2



Обл.Госуд.учреж. «Департамент автодорог Ульяновской области»

2



ГУ «Усть-Ордынское окружное управление автомобильных дорог»

2



Краевое ГУ «Хабаровское краевое управление автомобильных дорог «Хабаровскуправтодор»

2



Дорожный департамент Ханты-Мансийского автономного округа

2



Министерство транспорта и дорожного хозяйства Респ. Хакасия

2



Главное Упр. дорож. хозяйства администрации Челябинской области

2



ГУП Читинское областное дорожное управление

2



Дорожный департамент “Чукотавтодор” админ. Чукотского АО

2



Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Чувашской Республики

2



Департамент автомобильных дорог Чеченской Республики

2



Дорожный фонд Эвенкийского автономного округа

2



Департамент транспорта, связи, строительства и эксплуатации автодорог Ямало-Ненецкого автономного округа

2



ГУ Ярославская областная дорожная служба “Ярдорслужба”

2



Правительство Москвы..Департамент эконом.политики …

2



Комитет по благоустройству (Правительство Санкт-Петербурга)

2




Министерство промышленности и науки Свердловской области

2



ГУ «Усть-Ордынское окружное управление автомобильных дорог»

2




^ НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ






ФГУП "РосдорНИИ"

10



Владимирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8



Волгоградский филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8



Волгодонский филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8



Воронежский филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8



Пермский филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8



Северо-Кавказский филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8



Сибирский филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8



Уральский филиал ФГУП " РосдорНИИ"

8



Дальневосточный филиал ФГУП "РосдорНИИ"

8




^ ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, КОЛЛЕДЖ






СИБАДИ (библиотека)

10



МАДИ(ТУ) ( библиотека)

10



Уральский филиал МАДИ (библиотека)

8



Волжский филиал МАДИ (библиотека)

8



Московский автомобильно-дорожный колледж им. Николаева (библиотека)

10



Приложение 3 (6)

к конкурсной документации



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства



_____________________ Н.В. Быстров



^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)


1. Наименование работ: Создание, издание и рассылка информационно-методического пособия по зарубежному опыту применения технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси

2. Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса

3. Заказчик (подразделение Росавтодора): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

^ 4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 19.03.2010 № 203-р «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

^ 5. Статус работы: государственный заказ

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

^ 7. Исходные данные: документы National Asphalt Pavement Associacion (NAPA): SR-187 «Технология ресайклинга горячей асфальтовой смеси», IS-123 «Ресайклинг асфальтовых покрытий», QIP-124 «Проектирование горячих асфальтовых смесей с высоким содержанием регенерированного асфальтобетона» и др.

^ 8. Состояние проблемы (вопроса): В настоящее время технология ресайклинга широко применяется в ряде стран мира. В связи с необходимостью оптимизировать затраты на производство дорожно-строительных работ по устройству покрытий и в то же время обеспечить надлежащее качество их выполнения, в дорожной отрасли нашей страны технология ресайклинга асфальтобетонной смеси находит все более широкое применение. Использование данной технологии позволит снизить стоимость ремонтных работ, но при этом обеспечить необходимую прочность дорожной одежды. Ресайклинг асфальтобетонной смеси, как способ ремонта дорожной одежды имеет ряд очевидных преимуществ перед традиционными технологиями ремонта асфальтобетонных покрытий, такие как исключение необходимости вывоза удаляемого материала старого покрытия и доставки горячей асфальтобетонной смеси, снижение расхода органического вяжущего и ряд других. Однако, как и в случаях с использованием других передовых технологий, применение технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси осложняется из-за недостаточного опыта ее применения в условиях нашей страны. Существенную помощь в данном вопросе могут оказать материалы, содержащие информацию о порядке использования данной технологии в различных странах, в частности, в США. Отсутствие информации о зарубежном опыте применения технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси, может снизить как объемы применения самой технологии, так и качество выполненных работ. Решение данной проблемы, на наш взгляд, возможно путем перевода и издания информационного пособия, описывающего зарубежный опыт применения технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси.

^ 9. Цель работы (услуги): Обеспечить специалистов подрядных организаций, выполняющих работы по реконструкции и ремонту асфальтобетонных покрытий, а также работников служб Заказчика информацией о порядке и правильности выполнения работ по технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси, основанной на зарубежном опыте. Данная информация будет издана для широкого круга специалистов дорожного хозяйства в виде пособия по зарубежному опыту применения технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси.

^ 10. Отличия, новизна и преимущества: Впервые для дорожного хозяйства будет разработано и издано информационно-методического пособие по зарубежному опыту применения технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________*)


^ 11. Содержание работы (услуги):

11.1 Поиск материала, его анализ, отбор и систематизирование;

11.2 Перевод текста на русский язык

11.2 Редактирование текста и иллюстраций;

11.3 Компьютерный набор текста и обработка иллюстративно-графического материала;

11.4 Корректура;

11.5 Вычитка текста и его компьютерная верстка;

11.6 Разработка макета книги;

11.7 Типографское издание;

11.8 Рассылка тиража по списку согласно приложению к настоящему техническому заданию.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________*)


^ 12. Конечный результат работы (услуги): Информационно-методическое пособие по зарубежному опыту применения технологии ресайклинга асфальтобетонной смеси. Тираж - 1000 экз.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________*)


^ 13. Права сторон: Право собственности на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

14. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 11 технического задания. Отчетные материалы по этапу работ, включающему рассылку тиража, должен содержать подтверждение произведенной рассылки.

^ 15. Стоимость работ (услуг): Определяется по результатам открытого конкурса

16. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения государственного контракта,

окончание: 28 февраля 2011 г.

^ 17. Требования к составу Исполнителей: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.


При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.











Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования




________________ В.А.Попов



*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)

Приложение к

техническому заданию


^ СПИСОК РАССЫЛКИ


центральный аппарат



РУКОВОДИТЕЛЬ ФДА (ЧАБУНИН А.М)

1


^

заместитель руководителя ФДА (полещук С.Е.)


1



ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФДА (^ ДИТРИХ Е.И.)

1



ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ( БЫСТРОВ Н.В)

5



^ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ( АЛАФИНОВ И. С)

1



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ^ (КУЩЕНКО Т.М.)

1



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГАЛКИНА Т.А.)

1



^ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОДОРОГ (потапов с.ю.)

10



^ УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ АВТОДОРОГ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МУРАВИЦКИЙ И. В)

5



^ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАННОСТИ АВТОДОРОГ (АСТАХОВ И.Г)

5



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ^ (КАМЕНЦЕВ А.А)

1



Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования (^ ПОПОВ В.А)

437



УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СУВОРОВ Б.Б)

5



^ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ (МЕНЬШОВ А.А)

1










15.

федеральное государственное учреждение «ДИРЕКЦИЯ по реализации инвестиционных проектов в дорожном хозяйстве Российской Федерации федерального дорожного агентства» (фгу «Дороги России») 129085,г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1

5

16.

федеральное государственное учреждение «ДИРЕКЦИЯ мониторинга дорожных работ, технологий и материалов федерального дорожного агентства» (фгу «РОСДОРТЕХНОЛОГИЯ») 125493, г.Москва, ул. Смольная, д. 2

10

17.

федеральное государственное унитарное предприятие «Информационный центр по автомобильным дорогам» (ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР») 129085,г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1

10

18.

ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» 107061, г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 3

5

19.

^ Ассоциация дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, корп. 2

5

20.

Российская ассоциация подрядных организаций в дорожном хозяйстве «аспор» 125480,

г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24

5

21.

федеральное государственное унитарное предприятие «российский дорожный научно-исследовательский институт» (Фгуп «РОСДОРНИИ») 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2

10

22.

московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) (мади гту) 125319, г. Москва, Ленинградский пр., д. 64

10

23.

сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (сибади) 644080,

г. Омск, пр. Мира, д. 5

5

24.

Белгородский государственный технологический университет им .В.Г. Шухова 308012,

г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46

5

25.

^ Дальневосточный государственный технический университет (библиотека) 690600,

г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10

5

26.

^ Казанская государственная архитектурно-строительная академия (библиотека) 420043,

г. Казань, ул. Зеленая, 1

5

27.

Ростовский государственный строительный университет (библиотека) 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,162.

5

28.

Санкт-Петербургский государственный строительный университет (библиотека) 190005,

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4

5

29.

^ Томский государственный архитектурно-строительный университет (библиотека) 634003,

г. Томск , пер. Макушина, д. 9

5


государственные учреждения

«федеральные управления автомобильных дорог»



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автодорог «урал» федерального дорожного агентства» (фгу «УраЛуправтодор») 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «северный кавказ» федерального дорожного агентства» (фгу«Севкавуправтодор») 344018, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 80-б

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «сибирь» федерального дорожного агентства»

(фгу «сибуправтодор») 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 111

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автодорог «черноземье» федерального дорожного агентства»

(фгу«черноземуправтодор») 394018, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 65

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «Большая волга» федерального дорожного агентства» (фгу «Поволжуправтодор») 440600, Пензенская обл.. г. Пенза, ул. Кураева, д. 1А

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «байкал» федерального дорожного агентства»

(фгу «Байкалуправтодор») 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 111

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «дальний восток» федерального дорожного агентства» (фгу «Дальуправтодор») 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск,

ул. Тихоокеанская, д. 136А

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автодорог «центральная россия» федерального дорожного агентства»

(фгу «центравтомагистраль») 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 23

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог Волго-вятского региона федерального дорожного агентства» (фгу «волго-вятскуправтодор») 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 15

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «северо-запад» им.Смирнова Н.В. федерального дорожного агентства» (фгу «севзапуправтодор») 197198, Ленинградская обл..

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 3

5


фгу «управления автомобильных магистралей»



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород федерального дорожного агентства» (Упрдор «Москва-Нижний Новгород») 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Хамовнический переулок, д. 2

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали НИЖНИЙ-НОВГОРОД-УФА федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ВОЛГА») 428032, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 32

5



федеральное государственное учреждение «управление автомобильной магистрали москва-бобруйск федерального дорожного агентства» (фгу упрдор москва-бобруйск фда) 248000, г. Калуга, ул. Комарова, д. 24/50

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВление АВТОмобильной МАГИСтрали МОСКВА-ХАРЬКОВ федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «МОСКВА-ХАРЬКОВ») 302001,

г. Орел, ул. Комсомольская, д. 15

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «каспий») 392000, г. Тамбов,

ул. Б. Федорова, д. 9

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали москва-санкт-петербург федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Россия») 170100, Тверская обл.. г. Тверь, ул. Желябова, д. 21

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «самара-Уфа-челябинск») 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, д. 34

5

  1. У

федеральное государственное учреждение «федеральное Управление автомобильных дорог «южный урал» (фгу Упрдор «южный урал») 454080, Челябинская обл.. г. Челябинск, ул. Свердловский пр-кт,

д. 63

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВЛЕНИЕ АВТОмобильной МАГИСТРАЛИ НЕВЕР-ЯКУТСК федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ЛЕНА») 678900, Республика Саха, Алданский район, г. Алдан, переулок Дорожный, д.15

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВЛЕНИЕ АВТОмобильной МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК-ИРКУТСК федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ПРИБАЙКАЛЬЕ») 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, д. 14

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВЛЕНИЕ АВТОмобильной МАГИСТРАЛИ МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ») 160001, г. Вологда, Проспект Победы, д. 33

5



фгу «ордена знак почета северо-кавказских автомобильных дорог федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Северный Кавказ») 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 10

5



федеральное государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Кубань») 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 37

5



федеральное государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог по магаданской области федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «магадан») 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 48А

5


федеральное государственное учреждение «управление автомобильной магистрали САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МУРМАНСК федерального дорожного агентства» (фгу уПРДОР «кОЛА») 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1-А

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали «колыма» федерального дорожного агентства» (фгу уПРДОР «кОЛЫМА») 678715, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, с. Теплый Ключ, ул. Дружбы, д. 17

5



федеральное государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на территории республики бурятия федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «Южный Байкал») 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Советская, д. 18

5



федеральное государственное учреждение (фгу упрдор «енисей») 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.19

5

  1. Уп

федеральное государственное учреждение «управление федеральных автомобильных дорог «алтай» федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Алтай») 656049, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105

5



фгу Упрдор «Забайкалье» 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина,

д. 17

5



федеральное государственное учреждение «управление федеральных автомобильных дорог на территории карачаево-черкесской республики федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «карачаево-черкесск») 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,ул. Кавказская, д. 19

5


фгу дирекции строящихся дорог



федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России»

(фгу ДСД «Дальний Восток») 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96А

5



федеральное государственное учреждение «Дирекция по строительству транспортного обхода г.Санкт-петербург федерального дорожного агентства»

(фгу ДСТО «Санкт-Петербург») 199004, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я линия В.О., д. 9, лит.А

5



федеральное государственное учреждение «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог черноморского побережья федерального дорожного агентства» (фгу ДСД «Черноморье») 354002, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Черноморская, д. 1

5



фгу «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства

Г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе федерального дорожного агентства»

(фгу дсд «вЛАДИВОСТОК») 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 17

5


территориальные органы управления



^ ГУ «управ. автомобильных дорог республики адыгея»

(ГУ УАД РА Адыгеяавтодор”) 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д.86

3



^ Краевое государственное учреждение «Управление автомобильных дорог алтайского края» (КГУ “Алтайавтодор”) 656049, Алтайский край, г. Барнаул, Папанинцев, д. 105

3



^ Управление автомобильных дорог Амурской обл. “Амурупрадор”

(ГУ «Амурупрадор») 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 206

3



областное государственное учреждение «дорожное агентство архангельской области «архангельскавтодор» (огу «Дорожное агентство «Архангельскавтодор») 163001, Архангельская обл., г. Архангельск,

ул. Комсомольская, д. 38/1

3



министерство строительства и дорожного хозяйства Астраханской области (минстрой астраханской области) 414000, Астраханская область,

г. Астрахань, Набережная 1 Мая, д. 96

3



государственное учреждение «управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области» 308000, Белгородская обл.,

г. Белгород, ул. Преображенская, д. 19

3



казенное предприятие «Управление ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Республики Башкортостан» (кп удх рб) 450078, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Кирова, д. 128-А

3



^ Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства рЕСПУБЛИКИ бУРЯТИЯ (минтранс рб) 670034, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, д. 11 А

3



государственное учреждение «управление дорожного хозяйства Брянской области» (гу «управление дорожного хозяйства Брянской области») 241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 80

3



управление автомобильных дорог еао государственный орган 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, Трансформаторная, д. 3А

3



государственное учреждение «управление автомобильных дорог администрации владимирской области» (гу «владупрадор») 600023, Владимирская обл., г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 5

3



^ Управление автомобильных дорог Администрации Волгоградской области 400066, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5

3



оГУП «Волгоградавтодор» 400131, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, д. 5

3



департамент дорожного хозяйства Вологодской области 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Горького, д. 35

3



управление автомобильных дорог администрации воронежской области 394018, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 65

3



^ Государственное учреждение «республиканское Управление автомобильных дорог общего пользования республики алтай “Горно-Алтайавтодор” (руад “Горно-Алтайавтодор”) 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 182

3



^ Государственное учреждение «управление автомобильных дорог республики дагестан» (гу “Дагестанавтодор”) 367026, Республика Дагестан,

г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, д. 16

3



^ Исполнительный орган государственной власти ивановской области, бюджетное учреждение департамент дорожного хозяйства ивановской области 153013, г. Иваново, ул. Куконковых, д. 139

3



«государственное управление автомобильных дорог Республики Ингушетия» (гу«ингушавтодор») 386106, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 10

3



областное Государственное Учреждение « Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог иркутской области» (огу «дирекция автодорог ио») 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 99

3



государственное учреждение «управление автомобильных дорог Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства кабардино-балкарской республики» (гу управтодор) 360004, Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, ул. Тургенева, д. 21

3



министерство дорожного хозяйства калужской области 248002, Калужская обл., г. Калуга, ул. Луначарского, д. 64

3



^ Комитет по управлению автомобильными дорогами республики калмыкия 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, 3 микрорайон, д. 5

3



Республиканское государствнное учреждение карачаево-черкесское республиканское Управление автомобильных дорог общего пользования территориального значения (РГУ “Карачаевочеркесавтодор”) 369000,

г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 92а

3



^ Государственное учреждение «департамент (комитет) дорожного хозяйства Администрации Калининградской области» 236000, Калининградская обл., г. Калининград, ул. В. Котика, д. 6а


3



^ Фгуп «Дирекция автомобильных дорог Камчатской области «Камчатавтодор» 683032, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 14А

3



министерство строительства Республики Карелия 185000, Республика Карелия,

г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 1-А

3



государственное учреждение « Дирекция автомобильных дорог кузбасса» (гу ко «дирекция автодорог кузбасса») 650991, г. Кемерово ГСП-1, ул. Кузбасская, д. 20

3



департамент транспорта и дорожного хозяйства Кировской области 610035, Кировская обл., г. Киров, ул. Мелькомбинатовский проеэд, д. 6

3



орган исполнительной власти « дорожное агентство Республики Коми» 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 15-а

3



гу «дирекция автомобильных дорог Корякского Автономного Округа» (гу «корякавтодор») 688000, Корякский автономный округ, пр-кт Палана, ул. Обухова, д. 2В

3



орган исполнительной власти краснодарского края «управление автомобильных дорог Краснодарского края» 350063, Краснодарский край,

г. Краснодар, ул. Пушкина/Рашпилевская, д. 31/7/1

3



^ Агентство промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Красноярского края 660049, г. Красноярск, ул. Ленина,

д. 125

3

34.

^ Главное управление автомобильных дорог курганской области 640000, Курганская область, г. Курган, ул. Володарского, д. 103

3

35.

костромское областное Управление автомобильных дорог общего пользования «КостромАавтодор» 156012, г. Кострома, ул. Костромская, 61

3

36.

комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области (комитет автодорог курской области) 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 62

3

37.

комитет по благоустройству и дорожному хозяйству правительства г. санкт-петербурга 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9

3

38.

^ Управление дорог и транспорта липецкой области 398600, Липецкая обл.

г. Липецк, ул. Неделина, д. 2А

3

39.

департамент дорожного хозяйства и транспорта администрации магаданской области 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14

3

40.

федеральное государственное предприятие «марийскавтодор» (фгуп «марийскавтодор») 424036, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, д. 26

3

41.

государственное учреждение «управление автомобильных дорог республики мордовия» (гу «упрдор республики мордовия») 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп. 3

3

42.

государственное учреждение московской области «Управление автомобильных дорог московской области «Мосавтодор» 143421, Московская обл., Красногорский р-он, 26 км. а/д «Балтия», комплекс ООО «Вегалайн», стр.2

3

43.

^ Государственное Учреждение по управлению автомобильными дорогами мурманской области «Мурманскавтодор» 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

3

44.

государственное учреждение «главное управление автомобильных дорог нижегородской области» (гу «гуад но») 603950, г. Нижний Новгород, ул. Керченская,

д. 12

3

45.

государственное учреждение «управление автомобильных дорог новгородской области «Новгородавтодор» (гу «Новгородавтодор») 173000, Новгодорская обл., г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 55

3

46.

государственное бюджетное учреждение «территориальное управление автомобильных дорог новосибирской области» (гбу нсо туад) 630008, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 111

3

47.

государственное учреждение «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛасти» (гу «гудхоо») 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург,

ул. Пролетарская, д. 58

3

48.

бюджетное учреждение омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» 644043, г. Омск, ул. Добровольского, д. 13а

3

49.

областное государственное учреждение «Орловский областной государственный заказчик» (огу «орелгосзаказчик») 302026, Орловская обл.,

г. Орел, Мопра, д. 42

3

50.

государственное бюджетное учреждение Пензенской области «управление автомобильных дорог Пензенской области» (гбу «Управтодор») 440600, г. Пенза, ул. Славы, д. 6Д

3

51.

^ ДорожнОЕ АГЕНТСТВО ПермскоГО КРАЯ 614068, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 100


3

52.

департамент дорожного хозяйства администрации Приморского края 690033, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 12

3

53.

«государственный комитет псковской области по дорожному хозяйству» (гкпоподх) 180001, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 5

3

54.

министерство автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Нижегородская, д. 20/11

3

55.

министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 390023, г. Рязань, ул. Радищева, д. 3

3

56.

министерство транспорта, связи и автомобильных дорог самарской области 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20

3

57.

Управление автомобильных дорог Сахалинской области 693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 48

3

58.

Комитет по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог Саратовской области 410056, г. Саратов, ул. Вольская, д. 20

3

59.

государственное учреждение « Дирекция по строительству автомобильных дорог Республики Саха (Якутия)» 677007, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 10/2

3

60.

^ Свердловское областное государственное учреждение «управление автомобильных дорог» 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203

3

61.

государственное унитарное предприятие «комитет дорожного хозяйства республики Северная Осетия-Алания» 362025, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Фрунзе, д. 24

3

62.

смоленское областное государственное учреждение «управление областных автомобильных дорог» (согу «смоленскавтодор») 214000, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 14-А

3

63.

^ Министерство дорожного хозяйства ставропольского края 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Советская, д. 9

3

64.

управление транспорта, информатизации и связи администрации таймырского долгано-ненецкого муниципального района 647000, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Дудинская, д. 7 «А», улл. № 19

3

65.

^ Управление транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая набережная, д. 20

3

66.

гу «главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса татарстана при министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики татарстан» (гу «главтатдортранс») 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Достоевского, д. 18/75

3

67.

гу «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» 170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21

3

68.

администрация Томской области «комитет по транспорту и дорожному комплексу администрации томской области» 634050, г. Томск, пл. Ленина, д. 6

3

69.

дорожное агентство Республики Тыва 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,

ул. Интернациональная, д. 60

3

70.

Гу тО «Тулаупрадор» 300041, г. Тула, Хлебная пл., д. 7

3

71.

государственное учреждение тюменской области «Управление автомобильных дорог Тюменской области» (гу то «уадто») 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 143

3

72.

государственное учреждение «управление автомобильными дорогаи удмуртской республики» (гу “Управтодор”) 426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 22

3

73.

Областное государственное учреждение «департамент автомобильных дорог Ульяновской области» министерства промышленности и транспорта ульяновской области (огу «департамент автомобильных дорог ульяновской области») 432066, г. Ульяновск, ул. Фруктовая, д. 7

3

74.

краевое государственное учреждение « хабаровское управление автомобильных дорог» (кгу «Хабаровскуправтодор») 680021, г. Хабаровск, ул. Некрасова, д. 51

3

75.

^ Дорожный департамент Ханты-Мансийского Автономного Округа – югры 628011, Тюменская обл., г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52

3

76.

министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия 655017, г. Абакан, ул. Вяткина, д. 3

3

77.

министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 77

3

78.

^ ГУ «служба единого заказчика забайкальского края» 672027, г. Чита, ул. Проезжая, д. 46

3

79.

гу «управление автомобильных дорог чукотского автономного округа» (гу “Чукотуправтодор”) 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Тевлянто, д. 8

3

80.

^ Министерство градостроительства и развития общественной инфраструктуры Чувашской Республики 428004, г. Чебоксары, улл. Президентский,

д. 17

3

81.

министерство автомобильных дорог ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 364051, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Грибоедова, д. 129

3

82.

му «управление автомобильных дорог по Эвенкийскому мунициавльному району» 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.г.т. Тура, ул. Советская, д. 2

3

83.

гу «дирекция транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого Автономного Округа» 629008, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ,

г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, д. 43

3

84.

департамент дорожного хозяйства Ярославской области 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 30-а

3

85.

^ Министерство промышленности и науки Свердловской области 620031, г.Екатеринбург, Октябрьская пл, д.1, офис 1612

3

1000 экз





Приложение 3 (7)

к конкурсной документации



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

Федерального дорожного агентства



_____________________ Н.В. Быстров



^ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ (услуг)


1. Наименование работ: Создание, издание и рассылка информационно-методического пособия по зарубежному опыту контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием.

2. Исполнитель: определяется по результатам открытого конкурса

3. Заказчик (подразделение Росавтодора): Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования

^ 4. Основание для разработки: Распоряжение Федерального дорожного агентства от 19.03.2010 № 203-р «О проведении в 2010 году работ по реализации Плана информационного обеспечения»

^ 5. Статус работы: государственный заказ

6. Источник финансирования: федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство», целевая статья 1008103 «Подпрограмма «Автомобильные дороги», вид расходов 012 «Выполнение функций государственными органами», код операции сектора государственного управления 226 «Прочие работы, услуги»

^ 7. Исходные данные: документы National Asphalt Pavement Associacion (NAPA): QIP-97 «Контроль качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием», QIP-112 «Руководство по строительству и устранению неисправностей», QIP-110 «Сегрегация горячей асфальтовой смеси: причины и методы устранения», IS-121 «Повышение качества работы катков», IS-125 «Повышение качества работы укладчика» и др.

^ 8. Состояние проблемы (вопроса): Вопросы контроля качества производства асфальтобетонных работ и вопросы, связанные с его улучшением, всегда остро стоят и не только в нашей стране, но и во всем мире. Целью контроля качества является полное достижение проектных значений технических показа­телей с минимальными затратами. Таким образом, надлежащим образом организованный и достоверный контроль за качеством производимых работ, позволит достичь экономии средств и затрат, и при этом выполнить поставленные задачи на требуемом техническом уровне. В нашей стране контролю качества уделяется достаточно пристальное внимание, и приемка выполненных работ проводится только при наличии соответствующего заключения о качестве их выполнения. Еще более детально выполненные работы оцениваются в ряде европейских стран и США. Там широко применяются современные методики и оборудование, позволяющие получить максимально достоверные результаты оценки тех или иных характеристик. В дорожной отрасли нашей страны стали все больше применяться новые зарубежные материалы и технологии и оборудование, которое требует наличия определенных требований позволяющих оценить качество выполненных работ. Объективную помощь в оценке дорожно-строительных работ с применением современных материалов и технологий, окажет собранная и систематизированная информация о порядке их оценки, проводимых за рубежом. Также существенно повысить качество выполняемых работ, поможет информация о способах недопущения нарушений и дефектов при выполнении дорожно-строительных работ при работе с горячим асфальтобетонным покрытием. Издание соответствующего пособия, описывающего зарубежный опыт проведения контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием поможет отечественным дорожно-строительным организациям повысить качество асфальтобетонных работ.

^ 9. Цель работы (услуги): Предоставить отечественным дорожно-строительным организациям необходимую информацию о проведении контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием, проводимом за рубежом. Использование изданного пособия, поможет добиться улучшения качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием. Издание для широкого круга специалистов дорожного хозяйства пособия «Контроль качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием» поможет решить вышеуказанные задачи.

^ 10. Отличия, новизна и преимущества: Впервые для дорожного хозяйства будет разработано и издано информационно-методического пособие по зарубежному опыту проведения контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________*)


^ 11. Содержание работы (услуги):

11.1 Поиск материала, его анализ, отбор и систематизирование;

11.2 Перевод текста на русский язык

11.3 Редактирование текста и иллюстраций;

11.4 Компьютерный набор текста и обработка иллюстративно-графического материала;

11.5 Корректура;

11.6 Вычитка текста и его компьютерная верстка;

11.7 Разработка макета книги;

11.8 Типографское издание;

11.9 Рассылка тиража по списку согласно приложению к настоящему техническому заданию.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

^ 12. Конечный результат работы (услуги): Информационно-методическое пособие по зарубежному опыту контроля качества при работе с горячим асфальтобетонным покрытием. Тираж - 1000 экз.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________*)

^ 13. Права сторон: Право собственности на результаты выполненных работ принадлежат Заказчику.

14. Условия приемки работ (услуг): акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экз., отчет о выполненных работах в 2-х экз., отражающий выполнение требований п. 11 технического задания. Отчетные материалы по этапу работ, включающему рассылку тиража, должен содержать подтверждение произведенной рассылки.

^ 15. Стоимость работ (услуг): Определяется по результатам открытого конкурса

16. Сроки выполнения работ (услуг):

начало: с момента заключения государственного контракта,

окончание: 31 марта 2011 г.

^ 17. Требования к составу Исполнителей: Исполнитель с письменного согласия Заказчика имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц без увеличения контрактной цены.


При этом Заказчик не несет имущественной, финансовой и иной ответственности перед третьими лицами, привлеченными Исполнителем для выполнения работ в рамках настоящего государственного контракта.











Начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования




________________ В.А.Попов



*) – Дополнительные условия, предложенные участником размещения заказа (в случае их наличия)


Приложение к

техническому заданию


^ СПИСОК РАССЫЛКИ

центральный аппарат 1000 экз.






РУКОВОДИТЕЛЬ ФДА (ЧАБУНИН А.М)

1


^

заместитель руководителя ФДА (полещук С.Е.)


1



ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ФДА (^ ДИТРИХ Е.И.)

1



ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ( БЫСТРОВ Н.В)

5



^ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ( АЛАФИНОВ И. С)

1



УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПЛАНИРОВАНИЯ ^ (КУЩЕНКО Т.М.)

1



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ГАЛКИНА Т.А.)

1



^ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ АВТОДОРОГ (потапов с.ю.)

10



^ УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ АВТОДОРОГ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (МУРАВИЦКИЙ И. В)

5



^ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОХРАННОСТИ АВТОДОРОГ (АСТАХОВ И.Г)

5



УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ^ (КАМЕНЦЕВ А.А)

1



Управление научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования (^ ПОПОВ В.А)

437



УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (СУВОРОВ Б.Б)

5



^ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ (МЕНЬШОВ А.А)

1










15.

федеральное государственное учреждение «ДИРЕКЦИЯ по реализации инвестиционных проектов в дорожном хозяйстве Российской Федерации федерального дорожного агентства» (фгу «Дороги России») 129085,г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1

5

16.

федеральное государственное учреждение «ДИРЕКЦИЯ мониторинга дорожных работ, технологий и материалов федерального дорожного агентства» (фгу «РОСДОРТЕХНОЛОГИЯ») 125493, г.Москва, ул. Смольная, д. 2

10

17.

федеральное государственное унитарное предприятие «Информационный центр по автомобильным дорогам» (ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР») 129085,г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 1

10

18.

ассоциация территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» 107061, г. Москва, ул. Девятая Рота, д. 16, стр. 3

5

19.

^ Ассоциация дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС» 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 24, корп. 2

5

20.

Российская ассоциация подрядных организаций в дорожном хозяйстве «аспор» 125480,

г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24

5

21.

федеральное государственное унитарное предприятие «российский дорожный научно-исследовательский институт» (Фгуп «РОСДОРНИИ») 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 2

10

22.

московский автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет) (мади гту) 125319, г. Москва, Ленинградский пр., д. 64

10

23.

сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (сибади) 644080,

г. Омск, пр. Мира, д. 5

5

24.

Белгородский государственный технологический университет им .В.Г. Шухова 308012,

г. Белгород, ул. Костюкова, д. 46

5

25.

^ Дальневосточный государственный технический университет (библиотека) 690600,

г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10

5

26.

^ Казанская государственная архитектурно-строительная академия (библиотека) 420043,

г. Казань, ул. Зеленая, 1

5

27.

Ростовский государственный строительный университет (библиотека) 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,162.

5

28.

Санкт-Петербургский государственный строительный университет (библиотека) 190005,

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4

5

30.

^ Томский государственный архитектурно-строительный университет (библиотека) 634003,

г. Томск , пер. Макушина, д. 9

5


государственные учреждения

«федеральные управления автомобильных дорог»



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автодорог «урал» федерального дорожного агентства» (фгу «УраЛуправтодор») 620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «северный кавказ» федерального дорожного агентства» (фгу«Севкавуправтодор») 344018, г. Ростов-на-Дону, пр-т Буденовский, д. 80-б

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «сибирь» федерального дорожного агентства»

(фгу «сибуправтодор») 630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 111

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автодорог «черноземье» федерального дорожного агентства»

(фгу«черноземуправтодор») 394018, г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 65

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «Большая волга» федерального дорожного агентства» (фгу «Поволжуправтодор») 440600, Пензенская обл.. г. Пенза, ул. Кураева, д. 1А

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «байкал» федерального дорожного агентства»

(фгу «Байкалуправтодор») 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 111

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «дальний восток» федерального дорожного агентства» (фгу «Дальуправтодор») 680035, Хабаровский край, г. Хабаровск,

ул. Тихоокеанская, д. 136А

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автодорог «центральная россия» федерального дорожного агентства»

(фгу «центравтомагистраль») 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 23

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог Волго-вятского региона федерального дорожного агентства» (фгу «волго-вятскуправтодор») 420073, г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 15

5



федеральное государственное учреждение «федеральное управление автомобильных дорог «северо-запад» им.Смирнова Н.В. федерального дорожного агентства» (фгу «севзапуправтодор») 197198, Ленинградская обл..

г. Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 3

5


фгу «управления автомобильных магистралей»



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Нижний Новгород федерального дорожного агентства» (Упрдор «Москва-Нижний Новгород») 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Хамовнический переулок, д. 2

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали НИЖНИЙ-НОВГОРОД-УФА федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ВОЛГА») 428032, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 32

5



федеральное государственное учреждение «управление автомобильной магистрали москва-бобруйск федерального дорожного агентства» (фгу упрдор москва-бобруйск фда) 248000, г. Калуга, ул. Комарова, д. 24/50

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВление АВТОмобильной МАГИСтрали МОСКВА-ХАРЬКОВ федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «МОСКВА-ХАРЬКОВ») 302001,

г. Орел, ул. Комсомольская, д. 15

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «каспий») 392000, г. Тамбов,

ул. Б. Федорова, д. 9

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали москва-санкт-петербург федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Россия») 170100, Тверская обл.. г. Тверь, ул. Желябова, д. 21

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали Самара-Уфа-Челябинск федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «самара-Уфа-челябинск») 450097, Республика Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, д. 34

5

  1. У

федеральное государственное учреждение «федеральное Управление автомобильных дорог «южный урал» (фгу Упрдор «южный урал») 454080, Челябинская обл.. г. Челябинск, ул. Свердловский пр-кт,

д. 63

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВЛЕНИЕ АВТОмобильной МАГИСТРАЛИ НЕВЕР-ЯКУТСК федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ЛЕНА») 678900, Республика Саха, Алданский район, г. Алдан, переулок Дорожный, д.15

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВЛЕНИЕ АВТОмобильной МАГИСТРАЛИ КРАСНОЯРСК-ИРКУТСК федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ПРИБАЙКАЛЬЕ») 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Бабушкина, д. 14

5



федеральное государственное учреждение «УПРАВЛЕНИЕ АВТОмобильной МАГИСТРАЛИ МОСКВА-АРХАНГЕЛЬСК федерального дорожного агентства» (фгу УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ») 160001, г. Вологда, Проспект Победы, д. 33

5



фгу «ордена знак почета северо-кавказских автомобильных дорог федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Северный Кавказ») 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кузнечная,

д. 10

5



федеральное государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог по Краснодарскому краю федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Кубань») 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 37

5



федеральное государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог по магаданской области федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «магадан») 685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 48А

5


федеральное государственное учреждение «управление автомобильной магистрали САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-МУРМАНСК федерального дорожного агентства» (фгу уПРДОР «кОЛА») 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, 1-А

5



федеральное государственное учреждение «Управление автомобильной магистрали «колыма» федерального дорожного агентства» (фгу уПРДОР «кОЛЫМА») 678715, Республика Саха (Якутия), Томпонский район, с. Теплый Ключ, ул. Дружбы, д. 17

5



федеральное государственное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на территории республики бурятия федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «Южный Байкал») 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Советская, д. 18

5



федеральное государственное учреждение (фгу упрдор «енисей») 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д.19

5

  1. Уп

федеральное государственное учреждение «управление федеральных автомобильных дорог «алтай» федерального дорожного агентства» (фгу Упрдор «Алтай») 656049, Алтайский край,

г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105

5



фгу Упрдор «Забайкалье» 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина,

д. 17

5



федеральное государственное учреждение «управление федеральных автомобильных дорог на территории карачаево-черкесской республики федерального дорожного агентства» (фгу упрдор «карачаево-черкесск») 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,ул. Кавказская, д. 19

5


фгу дирекции строящихся дорог



федеральное государственное учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России»

(фгу ДСД «Дальний Восток») 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 96А

5



федеральное государственное учреждение «Дирекция по строительству транспортного обхода г.Санкт-петербург федерального дорожного агентства»

(фгу ДСТО «Санкт-Петербург») 199004, г. Санкт-Петербург, ул. 4-я линия В.О., д. 9, лит.А

5



федеральное государственное учреждение «Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог черноморского побережья федерального дорожного агентства» (фгу ДСД «Черноморье») 354002, Краснодарский край, г. Сочи,

ул. Черноморская, д. 1

5



фгу «Дирекция по строительству объектов дорожного хозяйства

Г. Владивостока, как центра международного сотрудничества в азиатско-тихоокеанском регионе федерального дорожного агентства»

(фгу дсд «вЛАДИВОСТОК») 690091, Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д. 17

5




оставить комментарий
страница1/8
Дата16.10.2011
Размер3,65 Mb.
ТипКонкурс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7   8
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх