Конкурсная документация icon

Конкурсная документация


Смотрите также:
Конкурсная документация...
Конкурсная документация...
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственного...
Конкурсная документация по открытому конкурсу №39...
Конкурсная документация по открытому конкурсу №38 / 2007 на право заключения государственного...
Конкурсная документация по конкурсу на размещение муниципального заказа на поставку...
Конкурсная документация по конкурсу на размещение муниципального заказа на поставку...
Фгуз «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» Конкурсная документация по поверке...
Конкурсная документация по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного...
Конкурсная документация...
Конкурсная документация...
Конкурсная документация...



Загрузка...
скачать






УТВЕРЖДАЮ


Первый заместитель начальника

ГУ «Новгородавтодор»

________________С.В.Иванов


«___» ______________ 2006г.


м. п.



КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


открытого конкурса

на право заключения государственного контракта на разработку обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь - Чудово на участке граница области – Чудово Чудовского района в Новгородской области


^
Великий Новгород

2006

СОДЕРЖАНИЕ

Информация о проведении открытого конкурса

3

Положение о конкурсе на право заключения государственного контракта на разработку обоснования инвестиций по реконструкции а/дороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово на участке граница области –Чудово Чудовского района в Новгородской области


4

1. Общие сведения

4

2. Требования к Участникам

4

3. Одна конкурсная заявка от Участника

5

4. Затраты на участие в конкурсе

5

5. Порядок получения разъяснений по конкурсной документации

5

^ 6. Внесение поправок в конкурсную документацию

5

7. Язык конкурсной заявки

6

8. Документация, составляющая конкурсную заявку

6

9. Срок действия конкурсной заявки

7

10. Порядок оформления и подписания заявки

7

^ 11. Оформление конвертов с заявками

8

12. Сроки подачи конкурсных заявок

8

^ 13. Конкурсные заявки, поданные с опозданием

8

14. Изменения в конкурсных заявках или их отзыв

8

15. Вскрытие конвертов с заявками

8

16. Рассмотрение заявок

9

17. Основания отклонения заявок

11

18. Оценка и сопоставление, порядок определения победителя конкурса

12

^ 19. Порядок заключения Государственного контракта

13

20. Подписание Государственного контракта

14

^ 21. Право Заказчика при исполнении Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ (услуг)

14

^ 22. Последствия признания Конкурса несостоявшимся

14

23. Законодательное регулирование

14

24. Право Участников на получение разъяснений результатов Конкурса и право на обжалование

14

Приложение № 1 – Техническое задание

15

Приложение № 2 - Образцы форм

19

Приложение № 3 – Проект государственного контракта

23



^ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА


Предмет открытого конкурса - право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь - Чудово на участке граница области - Чудово Чудовского района в Новгородской области.

Источник финансирования: бюджет Новгородской области.

Начальная цена государственного контракта: 1732, 750 тыс. руб. (Один миллион семьсот тридцать две тысячи семьсот пятьдесят рублей), включая НДС, уплату иных налогов и других обязательных платежей. Начальная цена является предельной.

Лимит финансирования на 2006 г.: 500,0 тыс. руб.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области «Новгородавтодор» (ГУ«Новгородавтодор»).

Адрес Заказчика: 173000, Великий Новгород, ул. Славная 55, контактный телефон/факс 943-308, адрес электронной почты: torgi@avtodor.natm.ru, контактное лицо: Ислентьева Татьяна Леонидовна.

Уполномоченный орган: Комитет по управлению государственным имуществом области.

Адрес Уполномоченного органа 173005, Великий Новгород, пл. Победы – Софийская д.1., кабинет 527, контактный телефон 732-385, контактное лицо: Мигдалова Татьяна Викторовна.

Предмет государственного контракта: Выполнение работ по разработке обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь - Чудово на участке граница области - Чудово Чудовского района в Новгородской области.

Сроки выполнения работ: декабрь 2006 – июль 2007 г.

Условия оплаты за выполненные работы: оплата за выполненные работы производится в российских рублях по мере поступления средств в областной бюджет Новгородской области.

Основанием к оплате является справка формы КС-3, форма КС-2 (акт сдачи-приемки проектной продукции за законченные этапы согласно календарному плану) и бухгалтерские справки в текущих ценах (счет и счет-фактура).

Авансовый платеж по контракту составляет не более чем 30% от годового лимита на 2006 г.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно по письменному запросу участников размещения заказа в адрес Уполномоченного органа в течение 2-х дней с момента получения запроса с 21 октября 2006 г. по будним дням с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов. С конкурсной документацией можно ознакомиться на официальном сайте Новгородской области http://region.adm.nov.ru.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется Уполномоченным органом с 21 октября 2006 г. ежедневно в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов, и до 10.00 часов 23 ноября 2006 г. по адресу: 173005, Великий Новгород, пл. Победы – Софийская, д.1, кабинет 527. Заявки подаются в запечатанных конвертах с наименованием предмета конкурса.

Критерии оценки: цена государственного контракта; сроки выполнения работ.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками – в 10.00 часов 23 ноября 2006 года по адресу: 173005, Великий Новгород, пл. Победы – Софийская, д. 1, кабинет 520.

Представители участников размещения заказов могут присутствовать при вскрытии конвертов.

ПОЛОЖЕНИЕ

об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта

на разработку обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь - Чудово Чудовского района в Новгородской области.


1.Общие сведения

1.1. Настоящее положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее «Закон»), Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ и определяет условия и порядок проведения конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение работ по разработке обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь - Чудово на участке граница области – Чудово Чудовского района в Новгородской области (далее Работы) и требования к потенциальным генеральным подрядчикам, которые являются участниками размещения заказа - юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любым физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям (далее – «Участники»).

1.2. Заказчик конкурса (далее – «Заказчик»): Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Новгородской области» (ГУ «Новгородавтодор»).

1.3. Конкурс проводит Комитет по управлению государственным имуществом области – орган, уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Новгородской области (далее – «Уполномоченный орган»), действующий на основании постановления Администрации Новгородской области.

1.4. Конкурс является открытым.

1.5. Источник финансирования – бюджет Новгородской области.

1.6. Начальная цена контракта, включая НДС – 1732,750 тыс.руб.,

Лимит выделенных средств на 2006г.- 500,0 тыс.руб.

1.7. Сроки выполнения Работ: декабрь 2006 г. – июль 2007 г.

1.8. Работы должны быть выполнены в соответствии с прилагаемым техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации).


2. Требования к Участникам

2.1. Для участников размещения заказа устанавливаются следующие требования:

2.1.1. Наличие лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

2.1.2. Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

2.1.3. Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды за прошедший календарных год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с Законом и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

2.1.4. Непроведение ликвидации участника размещения заказа;

2.1.5. Непроведение процедуры несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении участника размещения заказа;

      1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

2.2. Участник размещения заказа, несоответствующий указанным требованиям, не допускается к участию в Конкурсе.

2.3. Уполномоченный орган вправе осуществить проверку соответствия участников размещения заказа требованиям, указанным в п.2.1.1-2.1.6.


3. Одна конкурсная заявка от Участника

3.1. Участник может подать только одну конкурсную заявку, содержащую одно предложение стоимости выполнения Работ (цены государственного контракта) и сроков выполнения Работ.

3.2. В случае если Участник подает более одной конкурсной заявки в соответствии с настоящей конкурсной документацией, все конкурсные заявки с его участием отклоняются независимо от характера проведения и результатов конкурса.


  1. Затраты на участие в конкурсе

4.1. Участник несет все расходы, связанные с его участием в данном конкурсе, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения конкурса и его результатов.


  1. Порядок получения разъяснений по конкурсной документации

5.1. Участник, которому необходимо получить какие-либо разъяснения в отношении конкурсной документации, может письменно обратиться к Заказчику письмом, телеграммой, по факсу, а также в форме электронного документа направленным Заказчику настоящего конкурса. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик в письменной форме или в форме электронного документа ответит на любой запрос Участника, связанный с разъяснением конкурсной документации, полученный им не позднее, чем за 5 (пять) дней до истечения срока подачи конкурсных заявок, указанного в конкурсной документации.

5.2. Копии ответа Заказчика, включая объяснение сути вопроса (без указания его источника), размещаются на официальном сайте http://region.adm.ru Новгородской области.


  1. Внесение изменений в конкурсную документацию

6.1. Не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи конкурсных заявок, Заказчик может по любой причине внести изменения в конкурсную документацию.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются. Участники, получившие конкурсную документацию, уведомляются Заказчиком о внесенной поправке заказным письмом, или в форме электронного документа.

На официальном сайте, указанном ранее, будут опубликовываться все разъяснения положений настоящей конкурсной документации, а также все изменения и дополнения конкурсной документации, в случае возникновения таковых.

6.2. Участники, скопировавшие комплект конкурсной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений конкурсной документации.

Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации.

6.3. Внесенные изменения в дальнейшем являются неотъемлемой частью конкурсной документации.


  1. Язык конкурсной заявки

7.1. Заявка, вся корреспонденция и документация, связанная с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.

7.2. Документация может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на русском языке.


  1. Документация, составляющая конкурсную заявку

8.1. Конкурсная заявка, подготовленная Участником, должна содержать:

8.1.1. Содержание (опись документов с нумерацией их порядка) заявки.

8.1.2. Заявку (конкурсное предложение) (форма № 1 приложения № 2 к Конкурсной документации).

8.1.3. Расчет стоимости работ (форма №2 приложения № 2 к Конкурсной документации) в текущем уровне цен, включающий выполнение всех Работ и все затраты, предусмотренные техническим заданием.

      1. Календарный план, составленный с учетом технологической последовательности выполнения Работ, с указанием их стоимости по видам Работ (приложение № 3 приложения № 2 к Конкурсной документации).

      2. Письмо, заверенное подписью руководителя (или индивидуального предпринимателя) и печатью организации о соответствии требованиям, указанным в п. 2. настоящей конкурсной документации.

8.1.6. Документы и информацию, подтверждающие правомочность Участника:

  • для юридических лиц:

Нотариально заверенную копию выписки или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, оформленную в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра юридических лиц, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц».


  • для индивидуальных предпринимателей:

Нотариально заверенную копию выписки или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, оформленную в соответствии с приложением № 5 к Правилам ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2003 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в Постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. N 438 и 439».

  • Копия лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

  • Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность).

8.1.7. Справочную информацию о контактных лицах (форма № 4 приложения № 2 к Конкурсной документации);

8.1.8. Информацию о намерении Участника выполнить все виды и объемы Работ, предусмотренные лотом, собственными силами (без привлечения субподрядных организаций), либо о намерении привлечь на отдельные виды Работ субподрядные организации. В последнем случае необходимо представить копии действующих лицензий привлекаемых на соответствующие виды Работ субподрядных организаций;

8.1.9. Участнику желательно представить в составе конкурсной заявки почтовые адреса:

    • налоговой инспекции;

    • службы судебных приставов.

8.2. Участник несет ответственность за достоверность информации, представленной в конкурсной заявке.

8.3. Комиссия вправе аннулировать итоги конкурса в отношении Победителя конкурса, если будет установлено, что Победитель предоставил в конкурсной заявке недостоверную информацию, которая повлияла на результаты конкурса и/или решение Комиссии.


  1. Срок действия конкурсной заявки

9.1. Конкурсные заявки остаются в силе в течение 60 (шестидесяти) дней после даты вскрытия конкурсных заявок.


10. Порядок оформления и подписания заявки

10.1. Заявка оформляется в письменной форме.

Участнику по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

10.2. Конкурсная Заявка по форме, установленной конкурсной документацией, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия для ее подписания от имени Участника.

10.3. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать - в необходимых случаях). При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

10.4. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).

10.5. Все страницы заявки должны быть пронумерованы.


11.Оформление конвертов с заявками

11.1. Участник помещает заявку в запечатанный конверт.

11.2. На конверте должно быть указано:

- наименование предмета конкурса;

- слова "НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО" с указанием времени и даты вскрытия конвертов, установленных в конкурсной документации.

11.3. На конверте не должны находиться идентификационные признаки участника, в том числе какие-либо печати или подписи участника. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника.

Уполномоченный орган принимает и регистрирует только запечатанный конверт.


  1. Сроки подачи конкурсных заявок

12.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 октября 2006 г. ежедневно в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов, и до 10.00 часов 23 ноября 2006 г. по адресу: 173005, Великий Новгород, пл. Победы – Софийская, д.1, кабинет 527.


  1. Конкурсные заявки, поданные с опозданием

13.1. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты возвращаются участникам размещения заказа.


  1. Изменения в конкурсных заявках или их отзыв

14.1. Участник может изменить или отозвать свою конкурсную заявку после её подачи при условии, что Уполномоченный орган получит письменное уведомление об изменении (включая замену или отзыв заявки) до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок.

14.2. Никакие изменения не вносятся в конкурсную заявку после истечения срока ее подачи.

14.3. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями конкурсной документации аналогично конкурсной заявке. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

14.4. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного заявления Участника об отзыве своей заявки.


15. Вскрытие конвертов с заявками

15.1. Участники, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.

Представители Участников, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе доверенность уполномоченного лица и зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

15.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится в 10.00 часов
23 ноября 2006 года по адресу: 173005, Великий Новгород, пл. Победы – Софийская, д. 1, кабинет 520.

15.3. В день вскрытия конвертов с заявками непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше указанного времени, конкурсная комиссия объявляет присутствующим участникам о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками.

15.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

15.5. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой "Изменения". После вскрытия конвертов с пометкой "Изменения" конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

15.6. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная комиссия такую заявку не рассматривает.

15.7. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

15.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника, конверт, с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками.

15.9. При вскрытии конвертов с заявками конкурсная комиссия вправе потребовать от Участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение заявки.

15.10. Протокол вскрытия конвертов размещается Уполномоченным органом на официальном сайте в день его подписания.
^


16. Рассмотрение заявок


16.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона, и требованиям конкурсной документации.

16.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

16.3. Конкурсная комиссия при рассмотрении заявок:

1) проверяет заявки на соответствие требованиям конкурсной документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 3, 5, 8 и 12 конкурсной документации;

2) проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона);

3) проверяет в заявке наличие документов, предусмотренных пунктом 1 части 3 статьи 25 Закона, правильность и полноту их оформления и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах;

4) проверяет Участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям к Участникам, установленным в соответствии с пунктом 1 части 1, пунктом 1 части 2 и частью 3 статьи 11 Закона, в том числе проверяет наличие документов (копий документов), предусмотренных подпунктами "б", "в", "г" пункта 3 части 3 статьи 25 Закона, и достоверность сведений, содержащихся в указанных документах;

5) проверяет заявки на соответствие требованиям технического задания;

6) проверяет соответствие цены заявки начальной цене государственного контракта, установленной в конкурсной документации;

7) проверяет заявки на предмет наличия арифметических и технических ошибок.

16.4. При рассмотрении заявок конкурсная комиссия принимает во внимание мнение экспертов, которые по поручению конкурсной комиссии осуществляют экспертизу представленных Участниками заявок.

16.5. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника и о признании Участника, подавшего заявку, Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника к участию в конкурсе.

16.6. Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника – юридического лица, подавшего заявку, проведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

16.7. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

16.8. Участникам, подавшим заявки и признанным Участниками конкурса, и Участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

16.9. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.


17. Основания отклонения заявок

17.1. При рассмотрении заявок Участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае, если:

1) заявка не соответствует требованиям конкурсной документации: заявка оформлена не в соответствии с требованиями пунктов 3, 8, 5 и 12 конкурсной документации;

2) отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия документа), предусмотренный Законом и конкурсной документацией, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах;

3) отсутствует или в ненадлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, предусмотренная конкурсной документацией;

4) участник не соответствует требованиям правомочности на участие в конкурсе (пункты 2-4 части 1 и пункт 2 части 2 статьи 11 Закона и пункт 2.1. конкурсной документации):

а) проводится ликвидация участника - юридического лица или проводится в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедура банкротства;

б) приостановлена деятельность участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у Участника есть задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков содержатся сведения об участнике;

5) участник не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, если такие требования установлены в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона и пунктом 2.1. конкурсной документации;

6) заявка Участника не соответствует техническому заданию конкурсной документации;

7) цена заявки превысит начальную цену государственного контракта, указанную в конкурсной документации;

8) конкурсная заявка подготовлена не в соответствии с конкурсной документацией.

Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями конкурсной заявки, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями;

9) представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки.

17.2. Конкурсная комиссия вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и Участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.


18.Оценка и сопоставление заявок, порядок определения победителя конкурса

18.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками, признанными Участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участия в Конкурсе.

18.2. Оценка и сопоставление конкурсных заявок Участников осуществляется по критериям оценки, указанным в табл.1.


Таблица 1


п/п

Наименование критерия оценки

1

2

1

Стоимость выполнения работ (цена государственного контракта)

2

Сроки выполнения работ


18.3. При оценке и сопоставлении конкурсных заявок Участников будут рассматриваться и приниматься в зачет только те критерии оценки, по которым Участником представлены подтверждающие документы.

18.4. Представители Участников не вправе присутствовать при оценке и сопоставлении конкурсных заявок.

18.5. При обнаружении арифметических ошибок Комиссия исправляет их следующим образом:

- если обнаружится расхождение между цифрами и их записью прописью,

предпочтение отдается сумме, записанной прописью;

- если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению заказчика, совершенно очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка должна быть исправлена.

Письменное несогласие Участника с таким исправлением ошибок будет расцениваться Комиссией как отказ Участника от поданной конкурсной заявки.

18.6. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Государственного контракта, присваивается первый номер.

18.7. Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых передаётся победителю конкурса.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании уполномоченным органом соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.


19. Порядок заключения Государственного контракта

19.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, заявке на участие в Конкурсе и конкурсной документации, в соответствии с прилагаемым проектом (Приложение № 3 к Конкурсной документации).

19.2. Заказчик заключает Государственный контракт с Участником, признанным Конкурсной комиссией победителем Конкурса. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю Конкурса один экземпляр протокола и проект Государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных победителем Конкурса в заявке на участие в Конкурсе, в проект Государственного контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

19.3. В случае если победитель Конкурса признан уклонившимся от заключения Государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя Конкурса заключить Государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Государственного контракта, либо заключить Государственный контракт с участником Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение Государственного контракта для Участника Конкурса, заявке на участие в Конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

19.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник, подавший заявку на участие в конкурсе, признан Участником Конкурса, уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола, предусмотренного 2 частью 27 статьи Закона, обязан передать такому Участнику Конкурса проект Контракта, который составляется путем включения условий исполнения Контракта, предложенных таким Участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом Государственный контракт заключается с учетом положений части 4 статьи 29 Закона на условиях и по цене Контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого Контракта не может превышать начальную цену Контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой Участник не вправе отказаться от заключения Государственного контракта.


20. Подписание Государственного контракта

20.1. Государственный контракт должен быть подписан Участником Конкурса, с которым заключается Контракт, в порядке, предусмотренном пунктами 19.3., 19.4. в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Конкурсной комиссией и Заказчиком протокола, содержащего решение о заключении с таким Участником Конкурса Государственного контракта.


21 . Право Заказчика при исполнении Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ (услуг)

21.1. Заказчик при исполнении Контракта вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом работ (услуг), не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах (услугах), не предусмотренных Государственным контрактом, но связанных с работами (услугами), предусмотренными Государственным контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Государственным контрактом части работ (услуг). По согласованию с исполнителем Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (услуг) или объему указанной части работ (услуг), но не более чем на пять процентов такой цены.


22. Последствия признания Конкурса несостоявшимся

22.1. В случаях, если Конкурс признан несостоявшимся и Государственный контракт не заключен с единственным Участником Конкурса или с Участником, который подал единственную заявку на участие в Конкурсе, Заказчик, Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного Конкурса, либо направить документы о проведении Конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти. По согласованию с указанным органом Заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного исполнителя.

22.2. В случае объявления о проведении повторного Конкурса Заказчик вправе изменить условия Конкурса.


23. Законодательное регулирование

23.1. Размещение государственных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг регулируется законодательством Российской Федерации.


24. Право Участников на получение разъяснений результатов Конкурса и право на обжалование

24.1. Любой Участник Конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в Конкурсе вправе направить Уполномоченному органу запрос о разъяснении результатов Конкурса. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить участнику Конкурса соответствующие разъяснения.

24.2. Любой Участник Конкурса вправе обжаловать результаты Конкурса в порядке, установленным Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

Приложение № 1

к Конкурсной документации

(Приложение № 1 к Контракту от «____»___________ 2006 г. №___)


«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель начальника

ГУ «Новгородавтодор»

________________ С.В.Иванов

«____» ______________ 2006 г.

^

Техническое задание



на разработку обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово на участке граница области-Чудово Чудовского района в Новгородской области


  1. ^ Задачи исполнителя: реализация данного проекта с высоким качеством, в полном объеме и в календарный срок, в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью конкурсной документации, при соблюдении требований охраны труда и техники безопасности, защиты окружающей среды.

2. Начальная цена контракта, включая НДС: 1732,75 тыс. руб.

3. Лимит финансирования на 2006 г.: 500,0 тыс. руб.

^ 4. Срок выполнения работ: декабрь 2006 г. – июль 2007 г.

5. Способ учета инфляции: 2006 год без индексации, в последующие годы по индексу – дефлятору, установленному Правительством РФ. Объемы работ, не выполненные в текущем году, в последующий год индексации не подлежат.

^ 6. Источник финансирования – бюджет Новгородской области.

7. Приемка работ: производится представителем Заказчика в присутствии Подрядчика в соответствии с СНиП, техническим заданием и другими нормативными документами. Работа оплачивается по единичным расценкам.

^ 8. Основание для проектирования:

8.1. План проектно-изыскательских работ ГУ «Новгородавтодор» на 2006 г. по объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог.

^ 9. Начало и конец проектируемого участка:

9.1. Начало трассы – гр. Ленинградской области км 268+633 – Великий Новгород.

(уточняется в обосновании инвестиций)

9.2. Конец трассы – км 305+746 (граница застройки г. Чудово).

^ 10. При разработке обоснования инвестиций:

10.1. Выполнить требования «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава обоснования инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений : СП 11-101-95.

10.2. Выполнить сбор исходных данных для проектирования;

10.3. Выполнить сбор и обобщение необходимых инженерно-геодезических, инженерно–геологических, инженерно-гидрометрических, инженерно-экологических изысканий ;

10.4. Выполнить экономические изыскания для определения перспективных интенсивности и состава движения, обоснования проектных решений и определения эффективности инвестиций;

10.5. Разработать Обоснование инвестиций в составе, достаточном для обоснования необходимости и социально – экономической целесообразности развития автомобильной дороги, выбора варианта развития, определения объемов работ и необходимых инвестиций в реконструкцию дороги, обоснования очередности и сроков инвестирования и выполнения работ по развитию дороги;

10.6. Согласовать обоснование инвестиций с заинтересованными органами и организациями в соответствии с действующим законодательством;

10.7. Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении Обоснования инвестиций заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию экспертизы, вносить в Обоснование инвестиций по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию.

^ 11. При разработке обоснования инвестиций принять следующие основные технические параметры в соответствии с письмом Росавтодора от 13.01.2004г. №ОС-28/172-ИС:

11.1 Категория дороги – определить в соответствии с ГОСТ 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования».

11.2. Геометрические характеристики автомобильной дороги – определить в соответствии с принятыми классом и категорией дороги по ГОСТ 52399-2005 «Геометрические элементы автомобильных дорог».

11.3. Характеристики искусственных сооружений – определить в соответствии с принятыми классом и категорией дороги по Методическим рекомендациям по проектированию, строительству и приемке в эксплуатацию мостов и труб на автомобильных дорогах;

11.4. Расчетная нагрузка для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна – определить в соответствии с Методическими рекомендациями по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего пользования;

11.5. Нормативные нагрузки, расчётные схемы нагружения и габариты приближения автомобильных дорог общего пользования для проектирования мостов и путепроводов на проектируемом участке - определить в соответствии с Методическими рекомендациями по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего пользования.

^ 12. Специальные требования к составу работ, содержанию и оформлению Обоснования инвестиций:

12.1. Состав проекта принять в соответствии с «Порядком разработки, согласования

и утверждения проектной документации для дорожных работ, финансируемых из федерального дорожного фонда, утвержденном приказом ФДС России
от 13.07.1999 г. № 237 Распоряжением Минтранса России от 15.10.2003 г. № ИС-903 р.

12.2. В составе Обоснования инвестиций разработать:

12.2.1. Раздел «Оценка воздействия автомобильной дороги на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», других документов об оценке воздействия автодороги на окружающую среду;

12.2.2. Раздел «Организация содержания автомобильной дороги», включающий меры и необходимые инвестиции по совершенствованию существующих и при необходимости строительству новых производственных баз, пунктов учета движения, метеопунктов, аварийно-вызывной связи и других объектов, необходимых для содержания автомобильной дороги;

12.3. Оформить акт выбора земельных участков для реконструкции автомобильной дороги, подлежащих изъятию в установленном порядке.

12.4. Определить объемы инвестиций, связанных с изъятием в бессрочное или срочное пользование, а также выкупом объектов недвижимого имущества, возмещением затрат при изъятии земель, включая возмещение убытков (упущенной выгоды) собственникам земли, землевладельцам, землепользователям и арендаторам, потерь лесного хозяйства и сельскохозяйственного производства, а также затрат по переносу инженерных коммуникаций и сооружений определить совместно с заказчиком;

12.5.Состав и формы расчетов стоимости принять в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004, номенклатуру глав сводного расчета к обоснованию инвестиций – в соответствии с порядком, действующим в Росавтодоре Минтранса России.

Расчет стоимости реконструкции автодороги выполнить в двух уровнях цен - в базовом 2001 г. с пересчетом в текущие цены за итогом сводного сметного расчета по индексам Федерального агентства по строительству.

12.6. Привести основные технико-экономические показатели объекта с разделением по очередям;

12.7. Проектные решения принять на основе технико-экономического сравнения вариантов;

12.8. Обоснование инвестиций оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

^ 13. Прочие требования:

13.1. Оценку эффективности инвестиций произвести на основе Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования;

13.2.Для оценки возможности использования существующей дорожной одежды и принятия объективного решения на спрямляемых участках автодороги выполнить инженерные геологические изыскания в полном объеме.

13.3. Подготовить по рекомендуемому варианту краткую информацию для распространения среди населения в районе тяготения автомобильной дороги в целях разъяснения необходимости и целесообразности реализации проекта и формирования общественного мнения. В случае необходимости принять участие в общественных обсуждениях проекта, организуемых в установленном законом порядке;

^ 14. Требования к сдаче обоснования инвестиций заказчику:

14.1. Обоснование инвестиций передать заказчику в 4 экземплярах в переплетенном виде, а также в электронной версии с форматами данных для текстовой документации – "rtf".
^

15. Срок предоставления обоснования инвестиций заказчику – июль 2007 г.


Приложение № 2

к Конкурсной документации
^

Образцы форм

Форма №1


ЗАЯВКА (КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ)


Наименование организации - Участника размещения заказа ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес)


Наименование предмета Конкурса______________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Предлагаемые УСЛОВИЯ заключения государственного контракта:


РАЗДЕЛ 1. Стоимость работ и условия финансирования

1.1. Общая стоимость работ (услуг) в ценах 2006 г. с учетом всех расходов, а также уплаты пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. НДС.


1.2. Условия финансирования (авансирование работ, предоплата, возможность и условия заключения Государственного контракта без предоплаты (под гарантии оплаты), и т.д.).


1.4. Предполагаемый способ учета инфляции:


Раздел 2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок выполнения работ:


начало работ - ______________2006 г.

окончание работ - ___________2007г.


2.2. Продолжительность выполнения работ - ___________________


2.3. Календарный план выполнения работ –


Раздел 3. Обеспечение качества выполнения работ

3.1. Характеристика контроля качества (численность персонала и профессиональный уровень подготовки сотрудников).


РАЗДЕЛ 4 Гарантийные обязательства.

Исполнитель принимает на себя следующие гарантийные обязательства:

___________________________________________________________________ (не менее3-х лет)


Участник размещения заказа

__________________________________________________________________________________


Должность

М.П.


Конт. тел. ____________


Форма № 2

(Приложение №3 к Контракту от «____»___________ 2006 г. №___)

^
Расчет стоимости работ

по разработке обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово на участке граница области –Чудово Чудовского района в Новгородской области


Составлен в ценах по состоянию на______________________2006г.


тыс. руб.

№ п/п

Наименование работ

Ед. изм.

Кол-во

Стоимость,

ед. изм.

Общая стоимость

1

2

3

4







1

Проектные решения по автодороге и транспортным развязкам













2

Искусственные сооружения













3

Экономические изыскания













4

Разработка транспортно-экономических разделов и оценка социально-экономической эффективности в составе обоснования инвестиций
















^ Кроме того НДС (18%)















^

Всего, с учетом НДС
















Руководитель

м. п.


Примечание: Участнику рекомендуется на свою ответственность посетить и осмотреть Участок сооружения Объекта и прилегающую территорию, а также получить все сведения, которые могут быть ему необходимы для подготовки конкурсного предложения и заключения контракта на проектирование Объекта. Затраты на посещение Участка Участник покрывает из собственных средств.


Форма № 3

(Приложение № 2 к Контракту от «___» __________ 2006 г. № ___)


^ Календарный план выполнения работ*

по разработке обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово на участке граница области –Чудово Чудовского района в Новгородской области


Наименование работ

Сроки выполнения работ:

начало, окончание

Стоимость работ (с НДС), руб.

1

2

3






































* Составляется по видам работ, указанным в расчете стоимости


Руководитель:


М.П.


Форма № 4


Справочная информация о контактных лицах


Наименование Участника __________________________________________


Уполномоченные члены Комиссии, Заказчик, независимые эксперты Комиссии могут связаться со следующими лицами для получения информации об Участнике:


^ Тематика вопросов

Фамилия, имя, отчество, должность

телефонов

Справки по общим вопросам и вопросам управления







^ Справки по юридическим и кадровым вопросам







Справки по техническим вопросам







^ Справки по финансовым вопросам









Руководитель:


М.П.


Приложение № 3

к Конкурсной документации

Проект


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ______


Великий Новгород «___»____________ 2006 г.


^ ГУ «Новгородавтодор», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице первого заместителя начальника Иванова С.В., действующего на основании Устава и приказа по управлению № 9 - л/с от 09.03.2006 г., с одной стороны, ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в лице _________________________ , действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий Государственный контракт (далее Контракт) с целью выполнения работ по разработке обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин — Будогощь - Чудово на участке граница области – Чудово Чудовского района в Новгородской области, финансируемых из бюджета Новгородской области.

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик в счет оговоренной статьей 2 настоящего Контракта стоимости, выполнит за свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по разработке обоснования инвестиций по реконструкции автомобильной дороги Лодейное Поле-Тихвин-Будогощь-Чудово на участке граница области - Чудово Чудовского района в Новгородской области (далее Работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта и Техническим заданием «Заказчика» (Приложение № 1 к Контракту).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы Контракту согласно Календарному плану выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту) в сроки:

начало работ – «__» _____________ 2006 г.;

окончание – «__» _____________ 2007 г.

    1. Контракт заключается по результатам проведения открытого конкурса (протокол от «____»______________ 2006 г.).



Статья 2. Стоимость работ по Контракту

2.1. Стоимость Работ по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет ________________________________________________ руб. (сумма прописью) в текущих ценах, кроме того НДС – 18% ____________________________ руб. (сумма прописью)

Всего с учетом НДС – _______________________ руб. (сумма прописью).

Лимит финансирования на 2006 г. - 500000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей). Расчет стоимости работ указан в Приложении № 3 к Контракту.

2.2. Оплату превышения расходов, в основе которых не лежит письменное дополнение к настоящему Контракту, берет на себя Подрядчик.

2.3. Исключением в увеличении стоимости и сроков Работ или одного из этих параметров могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

2.4. Способ учета инфляции: 2006 год без индексации, в последующие годы по индексу- дефлятору, установленному Правительством РФ. Объемы Работ, не выполненные в текущем году, в последующий год индексации не подлежат.

Статья 3. Обязательства Подрядчика.

Для выполнения Работ по Контракту Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2:

3.1. Выполнит своими силами и средствами все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте в приложениях к нему, и сдаст Работы Заказчику в полном объеме в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом выполнения Работ.

3.2. В случае необходимости, по согласованию с Заказчиком, Подрядчик может заключить договор с Субподрядчиком на выполнение определенного объема Работ в рамках данного Контракта, при этом договор с Субподрядчиком должен соответствовать условиям Контракта.

Статья 4. Обязательства Заказчика.

Для выполнения настоящего Контракта Заказчик:

4.1. Произведет оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 5 настоящего Контракта по мере поступления средств в областной бюджет Новгородской области.

4.2. Выполнит в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных Контрактом Работ, услуг не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части Работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ, или объему указанной части Работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

Статья 5. Платежи и расчеты.

5.1. Оплата за выполненные Работы производится по мере поступления средств в бюджет Новгородской области.

5.2. Основанием к оплате является справка формы КС-3, форма КС-2 (акт сдачи-приемки проектной продукции за законченные этапы, согласно календарного плана) и бухгалтерские справки в текущих ценах (счет и счет-фактура).

Статья 6. Гарантии.

6.1. Подрядчик гарантирует:

  • выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

  • качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормативными документами.

Статья 7. Расторжение Контракта.

7.1. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта у Подрядчика в следующих случаях:

  • задержка Подрядчиком начала Работ более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

  • задержка Подрядчиком хода проектирования по его вине, когда срок окончания работ, установленный в Контракте, увеличивается более чем на один месяц;

  • аннулирование лицензий, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство Работ.

7.2. Подрядчик вправе потребовать расторжение Контракта в следующих случаях:

  • утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования Работ.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее 15 дней до даты расторжения.

Статья 8. Имущественная ответственность Сторон.

8.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней за каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком любых сроков, указанных в настоящем Контракте, в том числе за срыв сроков по причинам, не зависящим от Заказчика, Подрядчик обязан неустойку в размере 0,1 процента от цены Контракта за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательств, за исключением случаев наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сроков сдачи проекта по вине Подрядчика по настоящему Контракту с Подрядчика взыскивается неустойка в размере 10 % (десять процентов) от общей сметной стоимости объекта (цены Контракта).

8.4. Заказчик вправе удерживать суммы неустойки по п.п. 8.2. и 8.3. из ежемесячных платежей Подрядчику.

8.5. Уплата неустойки, а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

Стороны не несут ответственности в том случае, если надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли природные явления стихийного характера (пожар, наводнение, землетрясение, иные природные условия, исключающие нормальную деятельность человека); мораторий органов власти и управления; войны, в том числе и гражданские и другие обстоятельства, которые могут быть определены как непреодолимая сила, препятствующая надлежащему исполнению обязательств. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Статья 10. Особые условия.

10.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные, устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

10.2. Контракт вступает в силу с даты подписания со Стороны заказчика и подрядчика.

10.3. Заказчик, в случае прекращения финансирования данного Контракта из бюджета Новгородской области на 2006 год, имеет право прекращать выполнение Работ, предупредив об этом Подрядчика не менее чем за 15 дней.

10.4. Лимит финансирования будущих лет уточняется в соответствии с утвержденным бюджетом на соответствующий год.

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.6. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме Соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Новгородской области.

10.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения согласия разрешаются в арбитражном суде Великого Новгорода и Новгородской области.

10.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах: Заказчику и Подрядчику, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.10. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.


Перечень документов, прилагаемых к настоящему Контракту:

1. Техническое задание (Приложение № 1 к Контракту);

2. Календарный план (Приложение № 2 к Контракту);

3. Расчет стоимости работ (Приложение № 3 к Контракту).

Статья 11. Расчетные счета сторон.


ЗАКАЗЧИКА:


ПОДРЯДЧИКА:








Скачать 432,81 Kb.
оставить комментарий
Дата26.09.2011
Размер432,81 Kb.
ТипКонкурс, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх